装饰木工协议书

装饰木工协议书甲方（委托方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有装饰木工相关需求，乙方具备提供装饰木工服务的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行装饰木工工作事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.装饰木工工作范围乙方负责为甲方位于（详细地址）的[具体房屋类型，如住宅、商业店铺等]提供装饰木工服务。具体工作内容包括但不限于：根据设计图纸或甲方要求，制作并安装室内门窗套、踢脚线、顶角线、衣柜、橱柜、书架、电视柜等木质家具及装饰线条。对室内墙面、天花板等部位进行木质造型装饰，如背景墙、雕花构件等。对楼梯扶手、栏杆等进行木质制作与安装。2.使用材料乙方应使用符合国家质量标准及环保要求的木材及相关辅材。木材应选用[具体木材种类，如橡木、杉木等]，确保材质坚固、耐用且无明显瑕疵。辅材如胶水、钉子等应具备良好的粘结性和牢固性，符合室内装饰材料的安全标准。所有材料的品牌、规格、型号等详细信息应在采购前告知甲方，并经甲方书面确认。乙方应保留材料的购买凭证，以备甲方查验。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的工作进度、质量进行监督检查，提出合理的意见和建议。检查项目检查方式工作进度定期到现场查看，查阅乙方工作记录工作质量按照行业标准和设计要求进行检验，必要时聘请专业机构检测有权要求乙方按照本协议约定的时间、质量标准完成装饰木工工作。对乙方提供的材料、设备等有知情权，有权要求乙方提供详细的产品信息和质量证明文件。2.义务按照本协议约定向乙方支付服务费用。向乙方提供装饰木工工作所需的设计图纸、详细尺寸及相关技术要求等资料，并确保资料的准确性和完整性。若因甲方提供资料有误导致的损失，由甲方承担相应责任。为乙方的工作提供必要的施工条件，包括但不限于提供施工场地、协调其他施工单位的施工顺序等。如因甲方原因未能提供必要条件而影响乙方工作进度的，工期相应顺延。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付服务费用。有权根据工作实际情况，在确保工程质量和进度的前提下，合理调整工作安排，但应提前通知甲方。对于甲方提出的不合理要求或违反法律法规及本协议约定的指令，乙方有权拒绝执行，并要求甲方纠正。2.义务按照国家相关法律法规、行业标准及本协议约定，组织专业的施工队伍进行装饰木工工作，确保工作质量达到优良标准。质量标准结构牢固性表面平整度外观质量严格按照甲方提供的设计图纸、尺寸及技术要求进行施工，如需变更设计，应提前征得甲方书面同意，并办理相关变更手续。制定详细的施工计划和进度安排，并提交给甲方。按照施工计划组织施工，确保按时完成装饰木工工作。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，应按照本协议总金额的[X%]向甲方支付违约金。负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和周边环境的安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。妥善保管甲方提供的材料和设备，不得擅自更换或挪作他用。在施工过程中，如发现材料或设备有损坏或短缺，应及时通知甲方，并负责修复或补充。施工结束后，负责清理施工现场，将剩余材料和设备整理归位，并保持施工现场的整洁卫生。三、服务费用及支付方式（一）服务费用本协议装饰木工服务总费用为人民币元（大写：元整）。此费用为固定总价，包含乙方完成本协议约定的全部工作所需的人工费用、材料费用、设备费用、管理费、利润、税金及其他一切相关费用。除本协议约定的调整情况外，不因任何因素调整费用。（二）支付方式1.预付款：协议签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的[X%]作为预付款，即人民币元（大写：元整）。2.进度款：在乙方完成[具体工作进度节点，如门窗套安装完成、主要家具框架制作完成等]后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付服务费用的[X%]，即人民币元（大写：元整）。3.验收款：装饰木工工作全部完成，经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付服务费用的[X%]，即人民币元（大写：元整）。4.质保金：服务费用的[X%]作为质保金，即人民币元（大写：元整）。质保期为自验收合格之日起[X]个月，质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息支付给乙方。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.本协议装饰木工工作的工期为自协议签订且甲方支付预付款之日起[X]天。乙方应按照约定的工期完成工作，如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。2.乙方应在开工前[X]天向甲方提交详细的施工进度计划，经甲方确认后严格按照计划执行。如乙方未能按照进度计划完成工作，导致工期延误，应按照本协议约定承担违约责任。五、质量验收1.乙方完成每个工作节点后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后[X]个工作日内组织验收。验收标准按照本协议约定的质量标准执行。2.如验收合格，双方应签署验收合格文件。如验收不合格，乙方应按照甲方要求在规定的时间内进行整改，直至达到验收标准。因乙方整改导致的费用增加及工期延误，由乙方自行承担。3.在质保期内，乙方应负责对装饰木工工作进行免费维修和保养。如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内做出响应，并在[X]个工作日内到达现场进行维修。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金。2.若甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，如未提供必要的施工条件、擅自变更设计等，应承担乙方因此遭受的损失，包括但不限于停工损失、材料损失、人工损失等，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的质量标准完成装饰木工工作，应负责无偿返工直至达到质量标准。如因返工导致工期延误，应按照本协议约定承担工期延误违约金。如给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。2.若乙方未按照本协议约定的工期完成工作，每延误一天，应按照本协议总金额的[X%]向甲方支付违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照本协议总金额的[X%]向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的，还应承担赔偿责任。3.若乙方擅自更换本协议约定的材料或设备，甲方有权要求乙方立即更换回符合约定的材料或设备，并承担因此产生的费用。如乙方拒绝更换，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照本协议总金额的[X%]向甲方支付违约金。4.若乙方违反施工现场安全管理规定，导致发生安全事故，应承担全部法律责任和经济赔偿责任，包括但不限于对甲方及第三方人身伤亡、财产损失的赔偿。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八