工期延长的协议书

工期延长的协议书甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲乙双方就[具体工程项目名称]（以下简称“本项目”）已签订相关合同（合同编号：[具体合同编号]），现因[工期延长原因详细说明]等原因，导致原合同约定的工期无法按时完成。经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，就工期延长事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程项目内容本项目为[详细描述工程项目的具体内容，包括但不限于工程范围、工程标准、工程要求等]。乙方应按照原合同及相关技术规范、设计图纸等要求，完成本项目的施工建设任务。2.工期要求原合同约定的工期为自合同生效之日起[X]个日历天，预计开始日期为[预计开始日期]，预计结束日期为[预计结束日期]。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量等进行监督检查，提出合理的意见和建议。在乙方未按照本协议及原合同约定履行义务时，有权要求乙方承担违约责任。2.义务按照本协议及原合同约定，及时向乙方支付工程款。协助乙方协调与本项目相关的外部关系，提供必要的施工条件。对乙方提交的工期延长申请及相关资料进行审核，并在合理期限内给予答复。（二）乙方权利义务1.权利在符合本协议及原合同约定的前提下，有权要求甲方按照约定支付工程款。在因不可抗力或甲方原因导致工期延长时，有权要求顺延工期，并要求甲方承担相应的损失。2.义务按照本协议及原合同约定，制定合理的施工计划，并严格按照施工计划组织施工，确保工程质量和进度。定期向甲方报告工程进度情况，提交工期延长申请及相关证明材料，包括但不限于因不可抗力、甲方原因、设计变更等导致工期延误的详细说明及相关证据。在工期延长期间，采取有效措施保护已完成工程，防止损失扩大。承担因自身原因导致工期延误的违约责任。三、工期延长的具体情况及期限1.工期延长原因不可抗力因素：[详细说明不可抗力事件的发生时间、地点、事件经过及对工程造成的影响，如自然灾害、政府行为等，并提供相关证明材料]。甲方原因：[列举甲方导致工期延长的具体行为，如设计变更、提供施工场地延误、甲供材料供应不及时等，并说明每次行为对工期的具体影响及延误天数]。[如有其他甲方原因，依次详细说明]。其他原因：[详细说明除不可抗力和甲方原因外，导致工期延长的其他合理原因，如与第三方的协调问题、不可预见的地下障碍物等，并提供相应证明]。2.工期延长期限经双方共同确认，本项目工期延长[X]个日历天，自[原预计结束日期]延长至[新的预计结束日期]。四、费用调整1.工程款支付调整因工期延长导致乙方增加的费用，经双方审核确认后，甲方应按照原合同约定的工程款支付方式及时间，相应调整工程款支付金额。具体费用调整明细如下：人工费用增加：由于工期延长，乙方需额外投入人工成本，经核算，人工费用增加[X]元。（提供人工费用增加的详细计算依据，如人工工时增加数量、人工单价调整情况等）材料费用增加：[说明因工期延长导致材料费用增加的具体情况，如材料损耗增加、材料价格上涨等，列出材料费用增加的明细及计算依据，共计增加[X]元]。机械租赁费用增加：[详细说明机械租赁费用增加的原因及金额，如租赁时间延长、租赁设备数量增加等，共计增加[X]元]。其他费用增加：[如有其他因工期延长导致的费用增加，逐一详细说明，共计增加[X]元]。以上费用总计增加[X]元，甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内支付给乙方。2.其他费用约定[如有其他与工期延长相关的费用约定，如赶工费用、窝工费用等，在此详细说明]五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时支付工程款，每逾期一日，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的全部损失。2.若乙方未按照本协议及原合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应按照本项目合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日仍未完成的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失。3.如因一方违约给对方造成其他损失的，违约方应承担全部赔偿责任。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事