热网管道合同范本

热网管道合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有热网管道相关项目需求，乙方具备提供相应服务的能力和资质，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行热网管道相关事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.热网管道建设内容乙方负责为甲方建设[具体地点]的热网管道系统，包括但不限于管道的铺设、连接、支架安装、阀门及配件的安装等。管道材质应符合国家标准[具体标准号]，管径为[具体管径规格]，确保热网管道系统能够安全、高效地输送热能。2.热网管道维护服务在热网管道建设完成后，乙方需提供为期[X]年的维护服务。维护内容包括定期巡检管道系统，检查管道是否有泄漏、损坏等情况；对阀门、配件等进行保养和维修；及时处理因热网管道系统故障引发的问题，确保热网管道系统的正常运行。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的工作进行监督和检查，提出合理的意见和建议。在乙方违反本合同约定时，有权要求乙方承担违约责任并采取补救措施。2.义务按照本合同约定向乙方支付费用。为乙方的工作提供必要的协助和配合，包括但不限于提供施工现场的相关资料、协调周边关系等。对乙方提交的工作成果进行验收，并在验收合格后及时签署验收文件。（二）乙方权利义务1.权利按照本合同约定收取费用。根据工作需要，要求甲方提供必要的协助和配合。2.义务按照国家相关标准、规范以及本合同约定，精心组织施工，确保热网管道建设和维护工作的质量和进度。负责采购符合质量要求的管道及相关材料、设备，并提供产品合格证明等资料。在施工过程中，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。定期向甲方汇报工作进展情况，接受甲方的监督和检查。热网管道建设完成后，负责清理施工现场，恢复施工前的场地状况。在维护服务期内，建立完善的维护档案，记录维护工作的内容、时间、结果等信息，并定期向甲方提交维护报告。三、费用及支付方式（一）费用总额本合同热网管道建设及维护服务费用总计为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。（二）支付方式1.预付款合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付费用总额的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款在热网管道建设工程进度达到[具体进度节点，如完成管道铺设的50%]后，甲方向乙方支付费用总额的[X]%作为进度款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.验收款热网管道建设工程完工并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付费用总额的[X]%作为验收款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。4.质保金维护服务期满后[X]个工作日内，如无质量问题，甲方向乙方支付费用总额的[X]%作为质保金，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限（一）建设工期热网管道建设工程自本合同生效之日起[X]天内完成。乙方应制定详细的施工进度计划，并提交给甲方备案。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。（二）维护服务期限热网管道维护服务期限自热网管道建设工程验收合格之日起[X]年。五、质量标准及验收（一）质量标准热网管道建设及维护应符合国家现行的相关质量标准和规范，具体如下：1.管道的安装应牢固、平整，管道连接应严密，无泄漏现象。2.管道的防腐、保温应符合设计要求，确保防腐、保温效果良好。3.阀门及配件的安装应位置准确、操作灵活，密封性能良好。4.热网管道系统的压力试验、严密性试验等应符合相关标准，试验结果应合格。（二）验收程序1.热网管道建设工程完工后，乙方应提前[X]天向甲方提交验收申请报告，并提交相关竣工资料，包括但不限于施工图纸、材料设备清单、质量检验报告等。2.甲方收到验收申请报告后，应在[X]天内组织相关人员进行验收。验收合格的，甲方应签署验收文件；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方承担，且整改期间不计入工期。3.在维护服务期内，甲方有权随时对热网管道系统进行检查。如发现问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行处理。处理结果应符合质量标准要求，否则甲方有权扣除相应的维护费用。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定按时支付费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金，同时工期相应顺延。2.若甲方未按照本合同约定为乙方提供必要的协助和配合，导致乙方工作延误或无法正常开展的，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的质量标准和工期完成热网管道建设及维护工作，应承担违约责任。乙方应负责无偿整改直至达到合同要求，如因整改导致逾期交付或影响甲方正常使用的，每逾期一天，乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。2.若乙方提供的管道及相关材料、设备不符合质量要求，乙方应负责及时更换，并承担因此给甲方造成的全部损失。3.若乙方在施工或维护过程中发生安全事故，导致甲方或第三方人身伤亡或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，并承担由此引发的一切法律后果。4.若乙方违反本合同约定擅自将工作转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的费用，同时乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。七、保密条款1.甲乙双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本合同生效之日起[X]年。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成时，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本