版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
幕墙转包协议书甲方(转包方):名称:法定代表人:地址:联系方式:乙方(承接方):名称:法定代表人:地址:联系方式:鉴于甲方在[具体项目名称]中承担幕墙工程施工任务,现甲方拟将该幕墙工程的部分工作转包给乙方,双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就幕墙转包事宜达成如下协议:一、转包标的物或服务具体描述1.转包工程内容甲方将位于[项目地点]的[具体项目名称]中的幕墙工程部分工作转包给乙方,具体包括但不限于[详细列举转包的工作内容,如幕墙石材的加工与安装、玻璃幕墙的制作与安装、幕墙钢结构的制作与安装等]。2.质量标准乙方应按照国家现行的相关质量验收规范以及甲方与业主签订的总承包合同中约定的幕墙工程质量标准进行施工,确保转包工程质量达到合格标准,并满足业主的要求。3.工程期限转包工程应在[开工日期]开始施工,并于[竣工日期]前完成全部施工任务交付甲方验收。具体开工日期以甲方书面通知为准,乙方应在接到通知后[X]日内组织人员和设备进场施工。如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应按照转包工程总价的[X%]向甲方支付违约金;如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误,工期相应顺延,但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。二、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查,提出整改意见和要求。有权根据工程实际情况调整转包工程的施工内容和进度要求,但应提前通知乙方。按照本协议约定,在乙方完成转包工程并验收合格后,有权要求乙方提交相关施工资料,并对资料进行审核存档。2.义务向乙方提供与转包工程相关的施工图纸、技术资料等文件,并对乙方进行技术交底,确保乙方清楚了解工程要求和施工规范。协调乙方与业主、监理单位以及其他相关单位之间的关系,为乙方施工创造有利条件。按照本协议约定的付款方式和时间,及时向乙方支付转包工程款。在乙方施工过程中,如因甲方原因导致乙方停工、窝工等损失,甲方应承担相应的赔偿责任。(二)乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供施工图纸、技术资料等文件,并进行技术交底。按照本协议约定,在完成转包工程并验收合格后,有权要求甲方支付相应的转包工程款。在施工过程中,如因乙方认为甲方提供的施工图纸、技术资料等文件存在错误或不合理之处,有权要求甲方进行核实和修改。2.义务根据甲方提供的施工图纸、技术资料等文件以及甲方的技术交底要求,组织具有相应资质和经验的施工队伍进行施工,确保施工质量和进度。自行承担转包工程施工所需的全部费用,包括但不限于人工费用、材料费用、机械设备费用、水电费等。严格遵守国家法律法规和施工现场的各项规章制度,文明施工,确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故,乙方应承担全部责任,并赔偿因此给甲方和第三方造成的全部损失。按照国家现行的相关质量验收规范以及甲方与业主签订的总承包合同中约定的幕墙工程质量标准进行施工,确保转包工程质量达到合格标准,并满足业主的要求。在施工过程中,应接受甲方和业主、监理单位的监督检查,对提出的问题及时整改。负责转包工程施工过程中的成品保护工作,如因乙方原因造成已完成的工程成品或半成品损坏,乙方应负责修复或赔偿。在转包工程竣工后,按照国家相关规定和甲方要求,整理并提交完整的施工资料,包括但不限于施工图纸、技术交底记录、材料检验报告、隐蔽工程验收记录、分项分部工程质量验收记录等。未经甲方书面同意,乙方不得将转包工程再次转包或分包给第三方。三、转包工程款及支付方式1.转包工程总价本转包工程总价为人民币[大写金额]元整(小写:¥[具体金额]元)。此价格为固定总价,不因任何因素调整,但因设计变更、业主提出的超出原设计范围的工程变更等原因导致的工程量增加或减少除外。2.支付方式合同签订后,甲方在收到乙方提交的履约保证金人民币[大写金额]元整(小写:¥[具体金额]元)后[X]日内,向乙方支付转包工程总价的[X%]作为预付款,即人民币[大写金额]元整(小写:¥[具体金额]元)。乙方完成转包工程的[具体进度节点,如幕墙石材安装完成、玻璃幕墙安装完成等]并经甲方和监理单位验收合格后,甲方在收到乙方提交的进度款申请及相关证明文件后[X]日内,向乙方支付转包工程总价的[X%]作为进度款,即人民币[大写金额]元整(小写:¥[具体金额]元)。转包工程全部竣工并经业主、监理单位及甲方验收合格后,甲方在收到乙方提交的竣工结算报告及完整结算资料后[X]日内完成审核,并在审核完成后[X]日内支付至转包工程总价的[X%],即人民币[大写金额]元整(小写:¥[具体金额]元)。剩余转包工程总价的[X%]作为质量保证金,在工程竣工验收合格满[质保期期限]后,如无质量问题,甲方在收到乙方提交的质保金返还申请后[X]日内无息返还给乙方。四、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和方式向乙方支付转包工程款,每逾期一天,应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付已完成工程对应的款项及违约金,同时工期相应顺延。若因甲方原因导致乙方无法正常施工,如提供的施工图纸、技术资料等文件存在错误或延误提供,甲方应承担乙方因此遭受的全部损失,包括但不限于停工、窝工损失、机械设备闲置损失、人工费用增加等。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的质量标准进行施工,导致转包工程质量不合格,乙方应负责无偿返工直至达到质量标准,由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方和业主造成损失的,乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照本协议约定的工期完成转包工程,每延误一天,应按照转包工程总价的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的,甲方有权解除本协议,并要求乙方返还已支付的款项,同时乙方应按照转包工程总价的[X%]向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的,乙方还应承担赔偿责任。若乙方未经甲方书面同意,将转包工程再次转包或分包给第三方,甲方有权解除本协议,并要求乙方返还已支付的款项,同时乙方应按照转包工程总价的[X%]向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成其他损失的,乙方还应承担赔偿责任。若乙方未按照本协议约定提交施工资料或提交的施工资料不符合要求,导致甲方无法按时向业主交付工程资料或影响工程竣工验收的,乙方应承担因此给甲方造成的全部损失,并负责在规定时间内补齐符合要求的施工资料。五、争议解决本协议在履行过程中如发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,并在转包工程全部完成且双方结清所有款项后失效。2.本协
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 升华控股集团招聘面试题目及答案
- 2026保密员(初级)考试题模拟考试题库及答案(历年真题)
- 2026保安员(初级)考试题模拟考试题库及答案(夺冠)
- 2024年衡水健康科技职业学院单招职业适应性测试模拟测试卷附答案解析
- 2024年滁州城市职业学院单招综合素质考试模拟测试卷附答案解析
- 2024年临汾职业技术学院单招综合素质考试模拟测试卷附答案解析
- 2023年辽宁医药职业学院单招职业适应性考试题库附答案解析
- 2024年漯河职业技术学院单招职业适应性考试模拟测试卷附答案解析
- 2025年辽宁省鞍山市单招职业适应性测试模拟测试卷附答案解析
- 乘数题目及答案
- 2025年葫芦岛市总工会面向社会公开招聘工会社会工作者5人备考题库及参考答案详解
- 2026班级马年元旦主题联欢晚会 教学课件
- 2025年沈阳华晨专用车有限公司公开招聘备考笔试题库及答案解析
- 2025年云南省人民检察院聘用制书记员招聘(22人)笔试考试参考试题及答案解析
- 2025年乐山市商业银行社会招聘笔试题库及答案解析(夺冠系列)
- 高层建筑消防安全教育培训课件(香港大埔区宏福苑1126火灾事故警示教育)
- 见证取样手册(燃气工程分部)
- 学堂在线 雨课堂 学堂云 研究生学术与职业素养讲座 章节测试答案
- 开放系统11848《合同法》期末机考真题(第17套)
- 内科学 泌尿系统疾病总论
- TWSJD 002-2019 医用清洗剂卫生要求
评论
0/150
提交评论