市政砖铺设协议书

市政砖铺设协议书甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有市政砖铺设的需求，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行市政砖铺设事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.铺设地点：[详细地址]2.铺设范围：[明确具体的区域范围，例如道路的长度、宽度，广场的面积等]3.市政砖规格：[具体说明市政砖的尺寸、材质、颜色等详细规格]4.铺设要求：按照设计图纸和相关规范进行铺设，确保平整度、垂直度符合要求。砖缝均匀一致，误差不得超过规定标准。铺设过程中要注意保护周边环境和设施，避免造成损坏。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照协议约定的质量标准和工期完成铺设工作。2.义务：向乙方提供铺设所需的设计图纸、技术要求等相关资料，并确保资料的准确性和完整性。负责协调施工现场周边的关系，为乙方施工创造良好的条件。按照协议约定的时间和方式向乙方支付工程款。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照协议约定支付工程款。在施工过程中，如遇甲方提供的资料不准确或施工现场出现不可预见的情况，有权要求甲方给予合理的解决方案和时间延长。2.义务：具备相应的市政砖铺设资质和施工能力，提供相关资质证明文件。按照甲方提供的设计图纸和技术要求，组织专业施工队伍进行施工，确保工程质量达到约定标准。制定详细的施工计划，合理安排施工进度，确保在约定的工期内完成铺设工作。负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任。施工过程中产生的废弃物、垃圾等应及时清理，保持施工现场整洁。工程竣工后，负责清理现场，拆除临时设施，并将施工现场恢复至施工前状态。三、工程款及支付方式（一）工程款总额经双方协商确定，本次市政砖铺设工程的工程款总额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方完成总工程量的[X]%后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付工程款总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.质保金：工程款总额的[X]%作为质保金，质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]个月。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]日内一次性无息支付给乙方。四、工程质量及验收（一）质量标准乙方应严格按照国家现行的市政工程施工质量验收规范及甲方提供的设计图纸、技术要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。（二）验收程序1.乙方在完成每阶段施工任务后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[X]日内组织相关人员进行验收。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告及相关资料。甲方应在收到竣工报告及资料后的[X]日内组织竣工验收。3.验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到合格标准，整改费用由乙方承担。整改完成后，重新进行验收，由此造成的工期延误由乙方负责。五、工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程定于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]天。（三）工期延误1.因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，双方应签订工期顺延协议，并明确责任和费用承担方式。2.因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.如遇不可抗力因素或政府部门原因导致工期延误的，双方应协商解决，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照协议约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.若甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、设备租赁费用、人员窝工费用等，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照协议约定的质量标准进行施工，应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。如因乙方施工质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照协议约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。如因转包或分包给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。4.乙方在施工过程中如违反安全管理规定，发生安全事故，应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份