工程复工协议书

工程复工协议书甲方（建设单位）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（施工单位）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方与乙方就[工程项目名称]签订了建设工程施工合同（合同编号：[合同编号]），因[停工原因]导致工程停工。现经双方友好协商，就工程复工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程项目名称]2.工程地点：[工程具体地点]3.工程内容及规模：[详细描述工程涵盖的具体项目、建筑面积、结构形式等]4.工程承包范围：[明确乙方负责施工的具体范围，包括但不限于基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、安装工程等]二、复工条件1.乙方已完成停工期间的工程清理及安全隐患排查整改工作，施工现场符合安全生产条件。2.乙方已制定详细的复工计划，明确复工时间、施工进度安排、人员及设备调配计划等，并提交给甲方审核通过。3.乙方已按照相关规定和要求，对停工期间的工程质量进行了自查自纠，确保工程质量符合设计及规范要求。4.乙方已解决与工程相关的各类纠纷，不存在影响工程复工的法律障碍或其他不利因素。三（此处序号应为三，与前文格式统一）、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的复工计划、施工进度、工程质量、安全生产等进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定及相关法律法规的要求进行施工，确保工程顺利推进。2.义务按照合同约定及本协议的要求，及时向乙方支付工程款项，确保乙方有足够的资金用于工程复工及后续施工。协调解决工程复工过程中涉及的外部关系问题，如办理相关手续、协调周边居民关系等，为乙方施工创造良好的外部环境。在收到乙方提交的复工申请及相关资料后，及时进行审核，并在[具体期限]内给予答复。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定及本协议的要求，履行相应的义务，保障乙方的合法权益。在符合复工条件的情况下，有权按照复工计划组织施工，不受甲方不合理干涉。2.义务严格按照复工计划组织施工，确保工程进度和质量，按时完成工程建设任务。加强施工现场管理，配备足够的管理人员和施工人员，确保施工安全。按照安全生产法律法规及相关标准规范，制定并执行安全生产管理制度，定期进行安全教育培训和安全检查，及时消除安全隐患。做好工程资料的收集、整理和归档工作，确保工程资料真实、完整、有效，与工程进度同步。遵守环境保护相关法律法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染，文明施工。按照合同约定及相关规定，承担工程施工过程中的各项费用，包括但不限于人工费用、材料费用、设备租赁费用等。在工程复工及施工过程中，如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工程延误或出现其他问题，应及时通知甲方，并采取合理措施减少损失。同时，应积极配合甲方解决问题，确保工程顺利推进。四、工程进度及质量要求（一）工程进度1.乙方应按照复工计划及双方另行协商确定的总体施工进度计划，合理安排施工顺序，组织施工力量投入工程建设，确保各阶段工程目标按时完成。具体进度节点如下：[节点1时间及完成内容][节点2时间及完成内容]……2.若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应采取有效措施进行赶工，确保工程总工期不受影响。如因赶工增加的费用由乙方自行承担。若因甲方原因或不可抗力等非乙方原因导致工程进度延误，乙方应及时调整施工计划，并与甲方协商确定新的进度安排。《民法典》相关法条引用：第五百七十七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”在工程进度方面，若乙方未按约定进度施工，即构成履行合同义务不符合约定，应承担相应违约责任。（二）工程质量1.乙方应严格按照工程设计文件、施工规范及质量验收标准组织施工，确保工程质量符合要求。在施工过程中，应建立质量管理体系，加强质量控制，对每道工序进行质量检验，合格后方可进行下一道工序施工。2.工程竣工后，乙方应按照相关规定提交工程竣工报告，并申请竣工验收。甲方应在收到乙方申请后及时组织相关单位进行验收。若工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工整改，直至达到验收标准。因返工整改造成的工期延误及费用增加由乙方承担。《民法典》相关法条引用：第七百九十九条规定：“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”此条明确了工程竣工验收的相关规定及双方在验收环节的权利义务。五、工程款项支付1.甲方应按照合同约定及本协议的要求，根据工程进度向乙方支付工程款项。具体支付方式及时间如下：在乙方提交复工申请并经甲方审核通过后[具体期限]内，支付工程复工预付款[金额]，用于乙方购买工程所需的材料、设备及组织施工人员进场等。当工程进度达到[进度节点1]时，甲方支付工程进度款[金额]，支付比例为已完工程价款的[X]%。当工程进度达到[进度节点2]时，甲方支付工程进度款[金额]，支付比例为已完工程价款的[X]%。……工程竣工验收合格后[具体期限]内支付至工程结算总价的[X]%。工程结算完成后[具体期限]内支付至工程结算总价的[X]%，预留工程结算总价的[X]%作为质量保证金。质量保证金在工程竣工验收合格满[质保期期限]后，如无质量问题，甲方一次性无息返还给乙方。2.乙方应在每次申请工程款项支付前，向甲方提交真实、准确、完整的付款申请资料，包括但不限于工程进度报表、质量验收报告、发票等。甲方在收到乙方付款申请资料后，应按照合同约定及本协议的要求进行审核，并在规定时间内支付工程款项。六、违约责任1.若甲方未按照合同约定及本协议的要求及时支付工程款项，每逾期一日，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[具体期限]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程款项及相应违约金。因甲方逾期付款导致工程延误或乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。2.若乙方未按照复工计划及施工进度要求组织施工，导致工程进度延误，每延误一日，应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工整改，直至达到验收标准。如因返工整改造成工程延误或给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。3.任何一方违反本协议约定的其他义务，应承担因此给对方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失及为实现债权而支付的诉讼费、律师费、差旅费等费用。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，一式[