2025年水利工程框架合同标准

2025年水利工程框架合同标准协议书本协议由以下双方于______年______月______日在______签订：发包人：__________（以下简称“发包人”）法定代表人/授权代表：__________地址：__________联系方式：__________承包人：__________（以下简称“承包人”）法定代表人/授权代表：__________地址：__________联系方式：__________鉴于发包人拟在______地区投资建设______项目（以下简称“项目”），需要选择具备相应资质和能力的承包人进行工程建设；鉴于承包人具备承担上述项目工程建设的能力和资质，愿意按照本协议约定提供相关服务。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。第一条合作范围与期限1.1本协议合作期限为______年，自本协议生效之日起计算。期满前______个月，如双方均有意继续合作，应另行协商签订续期协议。1.2在本协议有效期内，发包人有权根据本协议约定及附件一《合格承包人名录》（如有）启动下列类型的水利工程项目：（1）__________；（2）__________；（3）__________；（4）其他符合本协议约定的水利工程项目。1.3发包人有权在本协议范围内，根据项目具体情况和需求，自行确定项目范围、技术标准、工期和价款等，并另行与承包人签订具体项目的执行合同。第二条双方权利与义务2.1发包人权利与义务（1）负责提供项目所需的前期批准文件、用地手续（或使用许可）以及其他必要的协助，并确保承包人能够顺利开展项目工作。（2）有权对承包人的工作进行检查、监督和验收，确保项目符合合同约定和法律法规要求。（3）按照本协议约定及具体项目执行合同的约定，及时向承包人支付合同款项。（4）负责组织或委托监理单位对项目进行监督管理。（5）配合承包人办理工程保险等手续。（6）按照本协议约定，参与执行合同的谈判和签订，并提供必要的背景资料。（7）负责组织项目竣工验收，并办理最终结算手续。（8）遵守国家有关法律法规，确保项目符合环境保护、安全生产等方面的要求。2.2承包人权利与义务（1）负责按照具体项目执行合同的约定，在规定的工期内完成工程设计和施工，确保工程质量达到约定的标准。（2）组建项目管理团队，配备必要的技术人员和管理人员，确保项目顺利实施。（3）负责施工现场的安全管理，采取有效措施预防安全事故发生，并承担由此产生的一切责任和费用。（4）负责工程资料、档案的收集、整理和移交工作。（5）负责按照国家及行业规定进行工程测量、试验检测，并提交相关成果。（6）负责办理与本项目相关的工程保险，并将保险单副本提交发包人备案。（7）遵守国家有关法律法规，确保项目符合环境保护、安全生产等方面的要求。（8）配合发包人及监理单位的监督检查，并根据要求提供相关资料。（9）在投标和履约过程中，不得进行虚假宣传、不正当竞争或其他违法违规行为。第三条项目启动机制3.1发包人拟启动具体项目时，应向符合本协议约定的承包人发出邀请或发布项目需求信息。3.2承包人应在收到邀请或项目需求信息后，按照发包人要求提交投标文件或响应文件。3.3发包人将根据项目特点和需求，对投标文件进行评审，择优选定承包人。3.4发包人应与选定的承包人协商，在标准合同条款的基础上，签订具体项目的执行合同。3.5执行合同的签订，应经发包人内部审批程序批准。第四条履约保证金4.1承包人同意在签订本协议时，向发包人缴纳履约保证金，金额为人民币______万元整（￥______），具体形式为______（如银行保函、履约担保金等）。4.2履约保证金的退还条件：（1）承包人按执行合同约定完成项目，并通过竣工验收；（2）承包人按执行合同约定足额收到工程款后；（3）本协议终止后，承包人已履行完毕相关义务。4.3发包人应在满足上述条件后______日内，将履约保证金无息退还给承包人。第五条保密条款5.1双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术信息、项目信息等承担保密义务。5.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露上述保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。5.3本保密义务不因本协议的终止而解除。第六条知识产权6.1承包人在履行执行合同时产生的与项目相关的知识产权，除双方另有约定外，归承包人所有。6.2发包人有权在项目范围内使用承包人提供的成果，但不得超出约定范围。6.3因执行合同产生的设计图纸、计算书等技术文件，承包人应按执行合同约定向发包人移交。第七条不可抗力7.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争、政府行为等。7.2任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议或执行合同的，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后______小时内通知对方，并提供相关证明。7.3双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。第八条通知与送达8.1双方在本协议中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更上述信息，应提前______日书面通知对方。8.2双方之间的所有通知、文件等均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、电子邮件等方式送达上述地址或双方另行书面约定的地址。8.3通知在专人递送时视为送达，挂号信寄出后______日视为送达，电子邮件发送成功后视为送达。第九条法律适用与争议解决9.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2因本协议或执行合同引起的或与之相关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向______（选择：发包人所在地/承包人所在地/项目所在地）有管辖权的人民法院提起诉讼或提交______（填写仲裁委员会名称）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。第十条合同解除与终止10.1发生下列情形之一，本协议可解除：（1）本协议期限届满，双方不再续签；（2）双方协商一致同意解除本协议；（3）一方严重违反本协议约定，经另一方书面催告后______日内仍未纠正的。10.2发生下列情形之一，本协议可终止：（1）本协议因解除而终止；（2）本协议因履行完毕而终止；（3）不可抗力导致本协议无法继续履行的。10.3本协议终止或解除后，双方应结清所有款项，返还对方财产，并办理相关手续。保密条款、法律适用与争议解决条款、知识产权条款等仍然有效。第十一条其他11.1本协议构成双方就合作事宜达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解。11.2对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意。11.3本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。11.4本协议一式______份，发包人执______份，承包人执______份，具有同等法律效