园林绿化工程补充协议合同模板

园林绿化工程补充协议合同模板一、协议背景甲方（发包人）与乙方（承包人）于____年____月____日签订了《________园林绿化工程施工合同》（以下简称“原合同”）。工程实施过程中，因设计优化、现场条件变化或双方协商调整工程内容等原因，原合同部分条款需补充完善。为明确权利义务、保障工程推进，经平等协商，双方达成本补充协议。二、协议具体内容（一）工程范围与内容调整新增工程：在原合同范围内，新增________（如某区域绿化种植、景观小品增设等）工程，具体以《补充工程清单》（附件1）为准。取消工程：取消原合同中________（如某路段草皮铺设、特定苗木种植等）工程内容，扣减价款按原合同计价原则执行。施工要求：新增/调整工程的技术要求为________（如苗木品种调整为________，种植密度____株/㎡；景观小品材质、工艺符合________规范等）。乙方需严格按设计文件、本协议及施工规范施工。（二）工期调整因工程范围调整、设计变更或不可抗力等因素，原合同工期调整为：总工期____日历天（原合同为____日历天）。关键节点工期如下：苗木种植阶段：____年____月____日前完成；养护期：自种植完成之日起计算，为期____个月；竣工验收：____年____月____日前完成。乙方应于协议签订后____日内提交调整后进度计划，甲方需按计划提供施工条件。因甲方原因延误工期的，工期顺延，乙方可主张窝工损失。（三）工程价款调整1.新增工程计价：苗木类：按“市场询价+采保费+种植养护费”计价；景观小品类：按定额计价下浮____%（或包干价）计价。具体以《补充工程清单》（附件1）为准。2.价款支付：新增工程价款支付方式与原合同一致（如“按月进度付已完工程量的____%，竣工后付至____%，结算后付至____%，质保金____%”）。取消工程价款在结算时扣减。3.调价机制：材料价格涨幅超原合同约定____%时，按同期造价信息中准价±____%调整（原合同无约定时适用）。（四）质量标准补充苗木成活率：乔木、灌木成活率100%，地被植物成活率____%以上；养护期内死亡苗木乙方无偿补植，补植养护期重新计算。景观效果：完工后整体景观需符合设计效果图/施工图要求，植物搭配、色彩层次等与设计意图一致。验收要求：新增“中期景观效果验收”环节，于苗木种植完成后____日内进行，验收标准按本协议及设计文件执行。（五）双方权利与义务甲方义务：及时确认乙方提交的施工方案、进度计划；按约定支付价款，提供施工场地、水电接驳点等条件；设计变更导致返工的，书面确认并承担费用及工期顺延责任。乙方义务：按协议及原合同要求施工，确保质量、安全；接受甲方、监理监督，及时整改质量问题；做好环保、文明施工，避免损害周边环境。（六）违约责任乙方逾期完工：每逾期一日，按新增工程价款的____%支付违约金；逾期超____日，甲方有权解除协议，乙方返还价款并赔偿损失。质量不达标：乙方无偿返工整改；整改逾期的，按逾期完工责任处理；整改后仍不达标，甲方扣除质保金并索赔。甲方逾期付款：每逾期一日，按应付未付金额的____%支付违约金；逾期超____日，乙方有权暂停施工，工期顺延并主张窝工损失。（七）争议解决协议履行争议先协商，协商不成可向工程所在地人民法院起诉。（八）其他条款本协议与原合同不一致的，以本协议为准；未约定的按原合同执行。本协议一式____份，双方各执____份，自签字（盖章）之日起生效。三、附件1.《补充工程清单》（含工程内容、工程量、计价方式）2.设计变更文件、施工技术要求说明甲方（盖章）：____________________法定代表人/授权代表（签字）：______日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________法定代表人/授