茶叶色选分包协议书

茶叶色选分包协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX茶叶有限公司

甲方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX色选设备科技有限公司

乙方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号XX产业园XX号楼

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

**协议简介**

本协议由甲方与乙方于XXXX年XX月XX日在中国XX市签订。甲方为从事茶叶生产及销售的企业，为提高茶叶加工效率及产品质量，需对茶叶进行色选处理。乙方为专业从事色选设备研发、生产及服务的科技公司，拥有先进的色选技术和设备。基于双方在茶叶色选领域的专业优势及合作意向，经友好协商，甲方委托乙方提供茶叶色选分包服务，乙方同意承接并完成该服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就茶叶色选分包事宜达成如下协议，以兹共同遵守。

甲方作为茶叶生产企业，对色选技术的需求具有长期性和稳定性，且对色选设备的性能及服务效率有较高要求。乙方作为色选设备的专业服务商，具备先进的技术能力和丰富的行业经验，能够满足甲方在色选过程中的技术支持及设备维护需求。双方合作的前提条件为：甲方提供稳定的茶叶供应及色选任务，乙方提供高效、精准的色选设备及配套服务，确保茶叶加工符合行业标准及甲方质量要求。本协议的签订，旨在明确双方的权利与义务，保障合作过程的顺利开展，促进茶叶加工效率的提升及产品竞争力的增强。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于明确甲方委托乙方提供茶叶色选分包服务的具体内容与标准，确保通过乙方的专业设备与技术支持，提升甲方茶叶产品的色选效率与质量，满足市场要求。协议范围包括但不限于：乙方根据甲方提供的茶叶原料及色选标准，使用其配备的色选设备进行分选处理；乙方负责色选设备的操作、维护及日常管理，确保设备正常运行；乙方按时完成甲方下达的色选任务，并提供相应的色选数据报告；乙方对色选过程中产生的茶叶废料进行初步分类处理；甲方负责提供色选所需的茶叶原料，并对色选标准进行最终确认；甲方负责监督乙方的服务过程，确保色选质量符合约定标准；甲方按照协议约定向乙方支付服务费用。具体工作内容包括茶叶上料、色选分选、下料收集、设备清洁、故障报修及数据统计等全流程服务。

第二条定义

本协议中下列词语具有以下含义：

“色选”是指利用光电技术、机械分选等手段，对茶叶进行颜色、形态等指标的筛选，以去除不合格品或实现不同等级分类的过程。

“色选设备”是指乙方用于茶叶色选的专用设备，包括但不限于色选机、控制系统、配套传感器及辅助工具等。

“茶叶原料”是指甲方提供的待色选处理的茶叶，包括具体品种、等级及数量等。

“服务费用”是指甲方根据本协议约定向乙方支付的服务报酬，包括设备使用费、人工费、维护费及其他约定费用。

“服务期限”是指本协议约定的乙方提供色选服务的起止时间。

“质量标准”是指本协议附件中约定的茶叶色选质量要求，包括准确率、纯度、损耗率等指标。

“违约责任”是指任何一方违反本协议约定应承担的相应法律责任。

“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权要求乙方按照约定标准及进度完成茶叶色选任务，并对色选结果进行检验和确认。

（2）甲方有权监督乙方的服务过程，包括设备运行状态、操作规范及质量控制等，并有权提出改进意见。

（3）甲方应向乙方提供清晰、完整的色选标准及茶叶原料信息，包括茶叶品种、等级、包装要求及特殊处理需求等。

（4）甲方应按时向乙方支付服务费用，支付方式及时间按照本协议第五条约定执行。

（5）甲方应负责茶叶原料的运输及保管，确保在色选前茶叶状态符合要求，并对原料质量承担相应责任。

（6）甲方应配合乙方处理色选过程中出现的紧急情况，如设备故障、原料异常等，并及时提供必要的支持。

（7）甲方应提供必要的场地及配套设施，如电力供应、排水系统等，保障乙方色选设备的正常运行。

（8）甲方应对色选后的茶叶进行分类存放，并按照约定时间进行清点交接，避免混淆或损耗。

（9）甲方应保守乙方提供的商业秘密及技术信息，未经许可不得向第三方泄露。

（10）甲方如需变更色选标准或任务需求，应提前通知乙方，并协商调整相关条款。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权按照本协议约定收取服务费用，并有权要求甲方按时支付。

（2）乙方应配备符合要求的色选设备，并确保设备在服务期间保持良好运行状态，定期进行维护保养。

（3）乙方应按照甲方提供的色选标准及茶叶原料信息，进行精准分选，确保色选结果的准确率及纯度符合要求。

（4）乙方应配备专业的操作人员，并对人员进行持续培训，提升色选技能及服务质量。

（5）乙方应按时完成甲方下达的色选任务，并提交详细的色选数据报告，包括分选量、损耗率、合格率等指标。

（6）乙方应对色选过程中产生的茶叶废料进行分类处理，并按照约定方式清运或交由甲方处置。

（7）乙方应建立完善的质量控制体系，对色选结果进行抽样检验，确保持续符合甲方标准。

（8）乙方应配合甲方处理色选过程中的突发问题，如设备故障、原料异常等，并及时采取补救措施。

（9）乙方应遵守国家及地方相关环保法规，确保色选过程符合环保要求，避免污染环境。

（10）乙方应保守甲方的商业秘密及茶叶原料信息，未经许可不得用于其他用途或泄露给第三方。

（11）乙方应提供设备操作手册及维护记录，并配合甲方进行设备检修或升级，确保长期稳定运行。

（12）乙方应对色选设备的操作安全负责，制定安全操作规程并监督执行，避免安全事故发生。

（13）乙方应建立客户服务机制，及时响应甲方需求，并提供技术支持与咨询服务。

（14）乙方在服务过程中如发现茶叶原料存在严重质量问题，应立即通知甲方，并暂停色选直至问题解决。

（15）乙方应确保色选服务的连续性，如遇设备维修或人员短缺等情况，应提前通知甲方并协商解决方案。

第四条价格与支付条件

双方同意，乙方提供本协议约定的茶叶色选分包服务的价格及支付条件如下：

1.服务费用：乙方提供色选服务的费用按照每公斤人民币XX元的标准计算。具体价格可根据色选难度、茶叶品种、市场行情等因素由双方在年度协议中协商调整。费用包含设备使用、人工、维护、耗材及质保等服务内容，但不包含茶叶原料成本及乙方税费。

2.计量方式：色选量以甲方实际交付给乙方的合格茶叶重量为基准，由乙方色选设备自动计量并记录，每月结算前双方核对数据。特殊情况需人工计量的，由双方共同监督进行。

3.支付方式：甲方采用银行转账方式支付服务费用。乙方在每月结束后10个工作日内，向甲方提供正式发票及上月服务量统计报表，甲方在收到发票及报表并确认无误后，于次月15日前将当月服务费用支付至乙方指定银行账户。

4.预付款：本协议生效后，甲方应向乙方支付相当于一个月服务费用的预付款，作为合作诚意金。预付款在首月服务费用中抵扣。

5.付款账户：乙方指定收款账户信息如下：

开户行：XX银行XX支行

账户名称：XX色选设备科技有限公司

账号：XX

6.税费承担：乙方提供服务产生的增值税及相关税费，由乙方依法开具发票，该等费用已包含在服务价格中，由甲方承担。如国家税收政策调整，税费负担变化部分由双方协商调整价格。

7.逾期支付：甲方逾期支付服务费用的，每逾期一日，应按当期应付未付金额的千分之五向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停服务直至款项付清，并保留解除协议的权利。

第五条履行期限

1.协议有效期：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX年。协议期满前三个月，如双方无书面异议，可自动续展XX年，续展次数不限。

2.服务期限：乙方提供色选服务的起始时间为XXXX年XX月XX日，结束时间为XXXX年XX月XX日，具体服务时间应满足甲方茶叶生产计划需求，每日工作XX小时，每周工作XX天。

3.关键时间节点：

a.每月XX日前，乙方提交上月色选数据报告及质量分析报告。

b.每季度末XX日前，双方召开服务质量评审会议，评估色选效果及改进需求。

c.设备维护保养：乙方应每月进行一次设备深度保养，并提前XX天通知甲方安排停机。

d.节假日安排：法定节假日如需提供服务，双方应提前XX天协商调休或支付加班费，标准按每小时XX元计算。

4.提前通知：任何一方需变更协议条款或解除协议，应提前XX天以书面形式通知对方，并提供合理理由。甲方需临时增加或减少色选量，应至少提前XX天书面通知乙方，并协商调整费用。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

a.甲方未按时支付服务费用的，除按照第四条7款支付逾期违约金外，乙方有权要求甲方限期支付，逾期仍不支付的，乙方有权暂停服务，直至款项付清。若甲方因此解除协议，应全额支付已产生的服务费用及违约金。

b.甲方提供的色选标准不明确或频繁变更，导致乙方无法正常工作的，甲方应承担乙方因此产生的额外成本及误工损失，每项变更产生的费用不超过人民币XX元。

c.甲方未按约定提供茶叶原料或配合设备维护，导致色选服务中断超过XX天的，甲方应承担乙方设备闲置费，每日按设备原值的千分之X计算，最高不超过设备原值的XX%。

d.甲方违反保密义务，泄露乙方技术信息或商业秘密的，应赔偿乙方直接经济损失，赔偿金额不低于人民币XX万元，并承担相应的法律责任。

2.乙方违约责任：

a.乙方未按约定完成色选任务，导致甲方生产延误的，每延误一天，乙方应按当日应完成服务量的XX%向甲方支付违约金，违约金累计不超过人民币XX万元。逾期超过XX天，甲方有权解除协议并要求乙方赔偿损失。

b.乙方色选设备的准确率或纯度不符合约定标准，经检测确认的，乙方应无条件返工处理，并承担因此产生的额外费用。连续三个月内同类问题发生超过X次的，甲方有权解除协议并要求赔偿。

c.乙方未按时提交色选数据报告或质量分析报告，导致甲方无法进行质量控制的，每逾期一天，乙方向甲方支付违约金人民币XX元，逾期超过XX天，甲方有权解除协议。

d.乙方擅自将服务转包给第三方，或泄露甲方茶叶原料信息的，甲方有权立即解除协议，并要求乙方赔偿人民币XX万元及所有实际损失，同时保留追究法律责任的权利。

e.乙方设备故障导致停机超过XX小时，且非因甲方原因造成的，乙方应加速维修，并减免当次停机期间的服务费用。若因乙方维护不当导致故障，乙方应承担全部维修费用及甲方损失。

3.违约金限制：双方约定的任何违约金总额不超过人民币XX万元。实际损失超过违约金时，守约方有权进一步要求赔偿。

4.解除协议后果：任何一方解除协议，应提前XX天书面通知对方，并支付已完成服务的费用。违约方还应支付相当于一个月服务费用的违约金作为赔偿，但因不可抗力或对方严重违约导致解除的除外。

5.赔偿范围：违约方的赔偿责任包括但不限于直接经济损失、预期利益损失、合理维权费用等，赔偿计算应以实际发生损失为依据，由违约方承担举证责任。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订本协议时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、征收征用）、疫情及其防控措施、罢工、设备不可抗力损坏（如雷击、电力中断）等。

2.通知义务：任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本协议义务时，应在不可抗力事件发生后XX日内，以书面形式通知对方，说明事件情况、影响范围及预计持续期限。通知应包含不可抗力事件的证明材料，如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等。

3.责任免除：因不可抗力导致任何一方无法履行本协议义务的，受影响方免于承担违约责任，但应采取合理措施减轻损失。双方应根据不可抗力影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。

4.协商恢复：不可抗力事件消除后，受影响方应立即恢复履行本协议义务，已发生的履行义务不再影响合同效力。如不可抗力持续超过XX日，双方应协商是否解除协议或调整合同条款。

5.不可归责性：不可抗力事件的发生及其影响，双方均不承担责任。但如一方因不可抗力事件而未采取合理措施导致损失扩大，则应自行承担扩大部分的损失。

6.不可抗力证明：双方均有义务保存不可抗力事件的证据材料，并在争议发生时提供给对方。如因不可抗力解除协议，双方互不承担赔偿责任，但应相互配合完成善后事宜。

第八条争议解决

1.争议类型：本协议履行过程中发生的任何争议，包括但不限于合同解释、权利义务、违约责任等，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平合理的原则，争取达成书面和解协议。

2.协商机制：协商应在协议签订地或双方约定的地点进行，可由双方授权代表共同参与。如协商不成，双方应指定一名协调员进行调解，调解协议经双方签字后具有约束力。

3.仲裁选择：如协商或调解无法解决争议，双方应将争议提交至协议签订地有管辖权的人民仲裁委员会，按照该会现行仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

4.诉讼选择：若双方未选择仲裁，任何一方均有权向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼应提交与争议相关的全部证据材料，法院将依法进行审理并作出判决。

5.法律适用：争议解决过程中，所有程序均适用中华人民共和国法律。双方应遵守仲裁规则或法院判决，不得以任何理由拒绝履行或拖延履行。

6.保密条款：争议解决过程中，双方及参与调解、仲裁或诉讼的人员均有义务对争议内容及相关信息保密，但法律规定或仲裁/法院要求披露的除外。保密义务不因争议解决方式的变更而解除。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前XX日书面通知对方。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过快递或挂号信发送的，寄出后XX日视为送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意并签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。任何口头约定或非书面形式作出的变更均无效。

3.协议终止：除本协议约定的解除条件外，任何一方有权在提前XX日书面通知对方后终止本协议。协议终止后，乙方应完成正在进行的服务，并交还甲方提供的资料、文件及未使用完的耗材。双方应结清所有费用，并按照约定处理未尽事宜。

4.保密义务：双方应对本协议内容、商业秘密、技术信息及在合作过程中获知的对方信息承担保密义务，此义务不因本协议的终止而解除。保密信息不得用于本协议约定之外的目的，或泄露给任何第三方。

5.