家庭光伏发电项目施工合同协议

家庭光伏发电项目施工合同协议甲方（发包方/业主）：[业主姓名或名称]身份证号/统一社会信用代码：[业主证件号码]地址：[业主详细地址]乙方（承包方/承建单位）：[施工单位名称]统一社会信用代码：[公司证件号码]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司详细地址]联系人：[项目负责人姓名]联系电话：[项目负责人电话]电子邮箱：[项目负责人邮箱]根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方房屋安装家庭光伏发电系统项目事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：家庭光伏发电项目1.2项目地点：甲方位于[省][市][区][县][街道][门牌号]的房屋。1.3系统类型：[例如：并网型分布式光伏发电系统]1.4预计装机容量：[例如：5.0千瓦]1.5主要设备品牌范围：光伏组件品牌为[例如：隆基/晶科等]，逆变器品牌为[例如：阳光电源/华为等]，支架系统品牌为[例如：华为/品诺等]（具体型号以双方确认的设计方案为准）。1.6合同总价款：本合同项下家庭光伏发电系统的设计、设备供应、施工、安装、调试、并网申请等相关服务总费用为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]整）。此价格为固定总价，包含设计费、设备费（含税）、运输费、安装费、调试费、并网申请相关服务费、税费（除甲方已享受的政府补贴外）、质保服务费等所有与本项目施工相关的费用。第二条项目技术方案与要求2.1乙方应结合甲方房屋建筑结构、朝向、倾角及当地气象条件等因素，依据国家及行业相关标准规范，免费为甲方提供详细的光伏系统设计方案，包括但不限于系统容量配置、设备选型明细、支架布置图、电气连接图、布线方案、安全防护措施、并网技术方案等。设计方案应包含相应的图纸和文字说明。2.2甲方应在收到乙方提供的正式设计方案后[例如：七个工作日]内进行审核确认。甲方确认设计方案后，乙方方可进行下一步工作。若甲方对设计方案有异议，应提出具体意见，乙方应根据甲方意见进行修改，直至方案获得甲方最终书面确认。2.3乙方承诺所设计方案及选用的设备符合《光伏发电系统并网技术规范》（GB/T19964）、《光伏组件环境温度与倾斜角测量方法》（GB/T6495.1）等相关国家、行业及地方标准，并推荐选用高效、可靠、安全的产品。第三条材料设备3.1乙方负责按照经甲方确认的设计方案和本合同约定的品牌范围，采购本项目所需的所有光伏组件、逆变器、支架系统、电缆、汇流箱、开关设备、接地系统及其他辅材。3.2所有材料设备必须符合合同约定的品牌、规格和型号，并应有出厂合格证、检测报告等相关质量证明文件。进场材料设备应提前通知甲方代表进行验收。如甲方代表无法按时到场，视为该批材料设备已通过甲方默认验收。乙方应负责办理所有设备的运输、仓储及保管事宜，直至设备安装完成。3.3若因甲方原因（如指定品牌特殊、供应不及时等）导致设备供应延迟，延误期间造成的损失由甲方承担。若因乙方原因导致设备供应延迟，乙方应承担相应责任并赔偿甲方因此遭受的损失。第四条工程期限与进度安排4.1本合同项下工程的合同工期为[例如：六十（60）]个工作日，自本合同生效且乙方收到甲方首付款之日起计算，至系统通过最终验收并完成并网通电为止。4.2乙方应制定详细的施工组织计划，包括施工人员、机械设备安排、安全措施、作业流程等，并提交给甲方备案。乙方应按计划组织施工，确保工程按期完成。4.3因甲方原因（如未提供必要施工条件、未及时确认图纸变更、不可抗力等非乙方原因）导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。因乙方原因（如组织管理不善、技术方案错误、人员设备不足等）导致工期延误，乙方应承担违约责任，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款[例如：千分之零点五（0.5‰）]的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[例如：百分之五（5%）]。4.4若因不可抗力事件（如地震、台风、洪水、战争等）导致合同无法履行或延误履行，双方应根据事件影响协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行。遭受不可抗力的一方应在事件发生后[例如：五（5）]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。第五条施工组织与质量管理5.1乙方应负责组建合格的施工队伍，所有施工人员应具备相应资质并遵守安全操作规程。乙方应在施工前向甲方提供施工组织方案和安全措施计划，并获得甲方书面认可。5.2乙方应负责施工现场的管理，做到文明施工，并采取有效措施保护甲方房屋及财产不受损坏。因乙方施工原因造成甲方财产损失的，乙方应负责修复或赔偿。5.3乙方应严格按照经甲方确认的设计方案、国家及行业相关标准规范进行施工。所有隐蔽工程（如电气连接、接地安装等）在覆盖前应通知甲方代表验收合格后方可进行下道工序。5.4乙方承诺对施工质量负责，确保工程完成后达到国家及行业相关验收标准。乙方提供本合同项下工程及设备的质量保修期为自系统最终验收合格并并网发电之日起[例如：一年（12个月）]（非因甲方原因或使用不当造成的设备故障或损坏）。质保期内，乙方应在接到甲方通知后[例如：24小时]内响应，并负责免费维修或更换故障部件。第六条验收标准与程序6.1工程施工过程中，乙方应按要求进行分部分项工程验收和隐蔽工程验收，并通知甲方代表参与。6.2系统安装调试完成后，乙方应进行初步自检，并书面通知甲方进行初步验收。甲方应在收到通知后[例如：五个工作日]内组织验收。初步验收合格后，双方签署初步验收记录。6.3最终验收（竣工验收）应在本合同约定的工期结束、系统完成调试、各项性能指标达到设计要求、乙方提供完整的技术文件（包括但不限于最终设计图纸、设备合格证及说明书、出厂测试报告、电力公司并网验收合格文件等）后进行。6.4验收程序：乙方完成调试并准备好所有文件后，向甲方提交竣工验收申请报告。甲方应在收到报告后[例如：十个工作日]内组织相关人员（可包括甲方聘请的第三方专业机构）对系统进行检查和测试。验收合格的，双方应签署竣工验收报告。验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内完成整改，并重新申请验收，直至验收合格。整改费用由乙方承担。第七条并网申请与电力公司协调7.1乙方负责准备全部必要的并网申请资料，并作为甲方授权代表，全程负责向当地电力公司申请系统并网的相关事宜，包括但不限于资料提交、现场勘查配合、接入系统设计确认、并网工程实施配合、配合电力公司进行并网验收等。7.2乙方应积极协调与电力公司的关系，确保并网申请流程顺利进行。因电力公司政策调整、审批流程变化或电力公司原因导致的并网延迟，乙方应积极沟通，并及时告知甲方，甲方应予以理解。由此产生的相关费用（如审图费、并网工程费等，根据双方约定明确承担方）由[双方协商确定，例如：乙方承担/甲方承担/双方按比例承担]。7.3并网成功后，乙方应提供电力公司出具的并网验收合格文件给甲方。第八条安全与保险8.1乙方必须严格遵守国家及地方的安全生产法律法规及有关规定，制定切实可行的施工安全措施，配备必要的安全防护用品，对施工人员进行安全技术培训和考核。8.2施工期间，乙方应承担因自身原因造成的安全事故的全部责任及由此产生的一切经济损失，包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿、罚款等。乙方应确保施工活动不对甲方房屋结构安全及正常使用造成影响。8.3乙方应自行购买与本项目施工相关的保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险等，并将甲方列为附加被保险人。保险金额应足额覆盖潜在风险。乙方应在保险单生效后[例如：三（3）]日内将保险单副本复印件提交给甲方。第九条付款方式与期限9.1本合同总价款采用分期付款方式支付：(1)首付款：本合同签订后[例如：五个工作日]内，甲方支付合同总价款的[例如：百分之二十（20%）]，即人民币[金额]元（大写：[金额大写]整）给乙方作为首付款。乙方在收到首付款后开始正式施工。(2)进度款：系统主要设备到场并开始安装[例如：十个工作日]内，甲方支付合同总价款的[例如：百分之四十（40%）]，即人民币[金额]元（大写：[金额大写]整）给乙方。(3)部分验收款：系统安装调试基本完成，通过初步验收后[例如：五个工作日]内，甲方支付合同总价款的[例如：百分之三十（30%）]，即人民币[金额]元（大写：[金额大写]整）给乙方。(4)尾款：系统通过最终竣工验收，完成并网发电，并取得电力公司并网验收合格文件后[例如：十个工作日]内，甲方支付剩余合同总价款的[例如：百分之十（10%）]，即人民币[金额]元（大写：[金额大写]整）给乙方。9.2甲方应将款项支付至本合同首部载明的乙方指定账户：开户名：[乙方公司全称]开户行：[乙方开户银行名称]账号：[乙方银行账号]9.3乙方在收到每期付款前，应向甲方开具等额合法的增值税[普通/专用]发票。第十条违约责任10.1若甲方未按本合同约定支付任何一期款项，每逾期一日，应按当期应付未付款项的[例如：千分之零点五（0.5‰）]向乙方支付违约金。逾期超过[例如：三十（30）]日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方支付已完成工程量对应的款项及合同总价款[例如：百分之十（10%）]的违约金。10.2若乙方未按本合同约定工期竣工（非因甲方原因、设计变更、不可抗力所致），每逾期一日，应按合同总价款的[例如：千分之零点五（0.5‰）]向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[例如：百分之五（5%）]。逾期超过[例如：六十（60）]日，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并支付合同总价款[例如：百分之二十（20%）]的违约金。10.3若乙方施工质量不符合合同约定标准，经甲方或第三方检测机构鉴定确认，乙方应负责免费整改至合格。若整改仍不合格，甲方有权要求乙方承担相应损失，并有权解除合同，要求乙方退还已支付款项并支付合同总价款[例如：百分之十（10%）]的违约金。10.4任何一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币[例如：五十万元（500,000元）]整，并承担由此给对方造成的一切损失。10.5本合同中约定的其他违约责任。第十一条不可抗力11.1任何一方因不可抗力事件不能履行合同时，应在事件发生后[例如：七（7）]日内书面通知对方，并提供有关机构出具的证明。双方应根据事件影响协商决定是否延迟履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，各自承担。第十二条争议解决12.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。12.2协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：甲方所在地/乙方所在地/项目所在地]有管辖权的人民法院提起诉讼。（或者：协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会]申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[城市]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。）第十三条通知与送达13.1本合同项下的所有通知、请求、文件等均应以书面形式，通过专人送达、挂号信、快递服务或双方确认的电子邮箱等方式送达至本合同首部载明的地址或联系方式。13.2任何一方变更联系方式或地址，应提前[例如：七（7）]日书面通知对方。否则，按原地址或联系方式发送的通知，视为已有效送达。第十四条合同生效与终止14.1本合同自甲乙双方签字并盖章（乙方为法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章）之日起生效。14.2本合同在项目最终验收合格、缺陷责任期结束、甲乙双方权利义务履行完毕后自动终止。