建筑现场安全生产协议书

建筑现场安全生产协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发有限公司，注册地址位于中国北京市朝阳区建国路88号XX大厦18层，统一社会信用代码：91110108MA01XXXX9。甲方法定代表人为张三，联系电话电子邮箱：zhangsan@。甲方是一家依法注册成立的大型房地产开发企业，主要从事商业地产开发、运营及租赁业务，拥有丰富的房地产项目经验及完善的安全生产管理体系。在本协议签订前，甲方已与XX建筑公司（以下简称“乙方”）签订了《XX商业综合体建设项目施工合同》，约定由乙方负责该项目的建筑施工工作。为确保项目施工过程中的安全生产，维护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，特订立本协议，以资共同遵守。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑有限公司，注册地址位于中国上海市浦东新区陆家嘴环路1088号XX金融中心25层，统一社会信用代码：91310115MA01XXXX6。乙方法定代表人为王五，联系电话电子邮箱：wangwu@。乙方是一家具备房屋建筑工程施工总承包一级资质的施工企业，拥有专业的安全生产管理团队及丰富的施工经验，曾参与多个大型商业综合体的建设施工，具备相应的安全生产责任能力和技术保障能力。在本协议签订前，乙方已根据《XX商业综合体建设项目施工合同》的约定，承接了甲方项目的建筑施工工作，并承诺在施工过程中严格遵守安全生产法律法规及行业标准。为明确双方在安全生产方面的权利义务，确保项目顺利推进，甲乙双方经友好协商，特订立本协议，以资共同遵守。

**协议简介：**

本协议是甲乙双方在《XX商业综合体建设项目施工合同》框架下，针对项目施工过程中的安全生产事项另行签订的补充协议。协议的签订基于以下背景：甲方作为项目投资方及出租方，对项目的安全生产负有监督和管理责任；乙方作为项目施工方，承担施工过程中的安全生产主体责任。为有效预防和控制施工安全事故，保障施工人员生命财产安全，维护项目正常推进，双方在充分协商的基础上，就安全生产管理目标、责任划分、措施落实、应急预案等内容达成一致，并明确约定如下条款。本协议的签订旨在通过法律手段规范双方行为，强化安全生产意识，构建和谐稳定的合作关系，为项目的顺利实施提供安全保障。协议内容与甲乙双方在施工合同项下的权利义务紧密关联，共同构成项目安全生产管理的法律依据，任何一方均应严格履行。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲乙双方在XX商业综合体建设项目施工过程中，就安全生产管理所应承担的责任、享有的权利以及具体的协作内容，以预防、减少和控制施工安全事故的发生，保障施工人员生命财产安全，确保项目按照既定计划安全、顺利进行。本协议的范围涵盖项目施工区域的安全生产管理，具体包括但不限于施工现场的安全防护措施、安全教育培训、安全检查监督、应急预案制定与演练、事故报告与处理、安全资料管理等方面，涉及甲乙双方在安全生产领域的全部权利与义务。本协议作为甲乙双方履行《XX商业综合体建设项目施工合同》的补充协议，与其共同构成项目安全生产管理的完整法律框架。

第二条定义

本协议中下列术语具有以下含义：

（1）"安全生产"：指在项目施工过程中，为预防生产安全事故，采取的技术措施、管理措施和措施，确保施工人员人身安全、财产安全以及项目设施安全的状态。

（2）"施工现场"：指XX商业综合体建设项目正在进行建筑施工活动的所有场地，包括主体结构施工区、附属设施施工区、材料堆放区、临时办公生活区等。

（3）"安全防护措施"：指为防止施工人员受到伤害或财产受到损失而采取的各类安全设施和技术措施，例如安全网、护栏、警示标志、消防器材、临时用电防护等。

（4）"安全检查监督"：指甲方或其委托的第三方对施工现场的安全生产状况进行的定期或不定期检查、评估和监督活动。

（5）"应急预案"：指针对可能发生的安全生产事故而制定的应急响应、处置和救援方案，包括事故报告程序、应急资源调配、现场处置措施、应急演练等内容。

（6）"事故报告"：指在发生安全生产事故后，按照规定程序及时向有关部门和对方当事人报告事故情况、伤亡人数、财产损失等信息的行为。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务**

（1）甲方有权对乙方的安全生产管理工作进行监督、检查和指导，要求乙方按照国家法律法规、行业标准和本协议约定履行安全生产责任。

（2）甲方有权要求乙方提供施工现场的安全生产管理方案、安全措施计划、应急预案等文件，并有权对文件内容的合规性进行审查。

（3）甲方有权参加乙方的安全教育培训、安全检查、应急演练等活动，并有权对活动效果进行评估。

（4）甲方有权要求乙方及时整改安全生产检查中发现的隐患问题，并对整改情况进行跟踪验证。

（5）发生安全生产事故时，甲方有权要求乙方立即采取有效措施控制事故扩大、抢救伤员、保护现场，并有权监督乙方的事故报告和处置工作。

（6）甲方应向乙方提供必要的施工场地条件，包括符合安全要求的临时用电接入点、材料堆放区域、安全防护设施基础等，并确保相关设施符合安全生产标准。

（7）甲方应按照国家规定为乙方施工人员购买工伤保险等安全生产保险，并确保保险期间覆盖项目施工全过程。

（8）甲方应委托具备相应资质的安全管理机构或人员，对施工现场的安全生产进行日常监督和管理，并有权对乙方提出安全生产方面的建议和意见。

（9）甲方应建立健全安全生产事故报告制度，要求乙方按照规定及时报告事故信息，并配合乙方进行事故处理工作。

（10）甲方应按照本协议约定，按时足额向乙方支付安全生产相关费用，包括但不限于安全防护设施购置费、安全教育培训费、应急演练费等。

**2.乙方的权力与义务**

（1）乙方有权要求甲方提供符合安全生产条件的施工场地，包括完成必要的场地平整、临时水电接入等准备工作，并有权对甲方提供的条件是否符合要求提出异议。

（2）乙方有权要求甲方及时提供施工纸、技术规范、安全标准等文件，并有权获得与安全生产相关的技术指导和咨询服务。

（3）乙方有权拒绝执行甲方提出的违反安全生产法律法规、行业标准或本协议约定的不安全指令，并有权向有关部门举报。

（4）乙方有权要求甲方对乙方提出的安全生产合理建议和意见给予重视和采纳，并有权获得甲方在安全生产方面的支持与配合。

（5）乙方应建立健全安全生产管理体系，设置专职安全生产管理人员，并确保其具备相应的专业能力和资质。

（6）乙方应编制详细的安全生产管理方案、专项施工方案、安全措施计划、应急预案等文件，并报甲方审核同意后方可实施。

（7）乙方应按照国家法律法规、行业标准和本协议约定，足额提取和使用安全生产费用，专项用于安全生产条件的改善、安全防护设施的购置与维护、安全教育培训、应急演练等。

（8）乙方应定期开展安全生产教育培训，确保所有施工人员掌握必要的安全知识和操作技能，并建立安全生产教育培训档案。

（9）乙方应加强施工现场的安全检查，及时发现并消除安全隐患，对重大隐患应立即停止相关作业，并报告甲方共同处理。

（10）乙方应配备齐全有效的安全防护设施，并在施工现场显著位置设置安全警示标志，确保施工环境符合安全生产要求。

（11）乙方应制定并定期应急演练，提高施工人员的应急响应能力和自救互救能力，并做好演练记录。

（12）发生安全生产事故时，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大、抢救伤员、保护现场，并按照规定程序及时向甲方、有关部门报告事故情况。

（13）乙方应积极配合甲方及有关部门进行事故处理，如实提供相关资料，并落实事故处理决定和整改措施。

（14）乙方应建立健全安全生产资料管理体系，做好安全生产日志、检查记录、教育培训记录、隐患整改记录等资料的收集、整理和归档工作。

（15）乙方应确保其使用的施工机械设备、安全防护用品等符合安全生产标准，并定期进行检验检测，不合格的不得使用。

（16）乙方应加强对分包单位的安全管理，明确分包单位的安全生产责任，并对其安全生产行为进行监督和控制。

（17）乙方应在项目开工前，向甲方提交安全生产责任书，明确各层级安全生产责任人及职责，并定期报告安全生产管理工作情况。

第四条价格与支付条件

甲方应按照本协议约定，向乙方支付与安全生产相关的费用，具体包括但不限于以下项目：

（1）安全生产设施购置费：指乙方根据安全生产需要，购置的安全防护用品、消防器材、应急救援设备等费用，经甲方审核确认后，甲方应在乙方提交有效发票后的30日内支付80%，剩余20%在项目竣工验收合格后支付。

（2）安全教育培训费：指乙方为施工人员提供的安全生产教育培训所产生的费用，包括培训讲师费、教材费、场地费等，经甲方审核确认后，甲方应在乙方提交有效发票后的30日内一次性支付。

（3）应急演练费：指乙方安全生产应急演练所产生的费用，包括演练方案编制费、演练场地租赁费、演练物资购置费等，经甲方审核确认后，甲方应在乙方提交有效发票后的30日内支付。

上述费用的具体金额由甲乙双方根据项目实际情况协商确定，并写入附件清单，作为本协议的组成部分。支付方式采用银行转账方式，乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方提供等额的有效发票。甲方逾期支付上述费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金，但累计违约金不超过安全生产费用总额的10%。

第五条履行期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期限至XX商业综合体建设项目竣工验收合格且安全生产责任终止之日止。在协议有效期内，双方应按照本协议约定履行各自的权利义务。协议期满后，如项目仍处于施工阶段且安全生产管理工作尚未完成，本协议自动续延至相关工作完成之日止。

乙方应于项目开工之日起15日内，向甲方提交安全生产责任书及安全生产管理方案，并按照协议约定的时间节点，定期向甲方报告安全生产管理工作情况，包括但不限于安全检查记录、隐患整改情况、教育培训情况、应急演练情况等。甲方应按照协议约定的时间节点，对乙方提交的文件和报告进行审核，并及时反馈意见。项目关键节点，如主体结构封顶、竣工验收等，乙方应提前10日书面通知甲方，并邀请甲方参加相关安全生产检查或活动。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

（1）甲方未按照本协议第四条约定支付安全生产相关费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金。逾期支付超过30日，乙方有权暂停相关安全生产工作，并要求甲方限期支付。逾期支付超过60日，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿由此造成的损失，损失金额包括但不限于乙方已产生的安全生产费用、误工费、合同解除损失等。

（2）甲方未按照本协议第五条约定提供符合安全生产条件的施工场地，或未及时审核乙方提交的安全生产文件和报告，导致乙方安全生产工作受阻，甲方应承担由此产生的责任。如因甲方原因造成乙方安全生产责任事故，甲方应承担全部赔偿责任。

（3）甲方要求乙方执行违反安全生产法律法规、行业标准或本协议约定的不安全指令，乙方有权拒绝执行，并应及时书面通知甲方。如因甲方坚持执行不安全指令导致发生安全生产事故，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

**2.乙方违约责任**

（1）乙方未按照本协议第四条约定使用安全生产相关费用，或将费用用于协议约定范围之外，甲方有权要求乙方限期改正，并有权对相关费用进行监督。如乙方擅自挪用安全生产费用，造成安全生产隐患，乙方应承担全部责任，并赔偿由此产生的事故损失。

（2）乙方未按照本协议第三条第（六）项约定为施工人员购买工伤保险等安全生产保险，或未确保保险期间覆盖项目施工全过程，导致施工人员发生工伤事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（3）乙方未按照本协议第三条第（七）项约定，配备齐全有效的安全防护设施，或在施工现场未设置安全警示标志，导致发生安全生产事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（4）乙方未按照本协议第三条第（八）项约定，定期开展安全生产教育培训，或未确保所有施工人员掌握必要的安全知识和操作技能，导致发生安全生产事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（5）乙方未按照本协议第三条第（九）项约定，加强施工现场的安全检查，及时发现并消除安全隐患，或对重大隐患未立即停止相关作业并报告甲方，导致发生安全生产事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（6）乙方未按照本协议第三条第（十）项约定，制定并定期应急演练，导致在发生安全生产事故时无法有效应对，扩大事故损失，乙方应承担主要责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（7）乙方未按照本协议第三条第（十一）项约定，确保其使用的施工机械设备、安全防护用品等符合安全生产标准，或未定期进行检验检测，导致发生安全生产事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（8）乙方未按照本协议第三条第（十二）项约定，加强对分包单位的安全管理，导致分包单位发生安全生产事故，乙方应承担连带责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（9）乙方未按照本协议第五条约定，定期向甲方报告安全生产管理工作情况，或未按时提交安全生产文件和报告，导致甲方无法及时掌握安全生产状况，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（10）发生安全生产事故后，乙方未按照本协议第三条第（十三）项约定，立即采取有效措施控制事故扩大、抢救伤员、保护现场，或未按照规定程序及时向甲方、有关部门报告事故情况，导致事故损失扩大或产生其他不良后果，乙方应承担主要责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（11）乙方未按照本协议第三条第（十四）项约定，建立健全安全生产资料管理体系，或未做好安全生产资料的收集、整理和归档工作，导致安全生产资料缺失或混乱，影响事故处理，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

（12）乙方未按照本协议约定履行其他义务，给甲方造成损失的，应承担相应赔偿责任。具体的赔偿金额根据实际损失情况确定，但最高不超过项目合同总金额的10%。

双方任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。赔偿金额包括直接损失和间接损失，包括但不限于误工费、律师费、诉讼费等。违约方应承担使非违约方达到合同目的所必需的费用，包括但不限于替代履行费用、催告费用、费用等。

第七条不可抗力

本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、火山爆发、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更、征收、征用等）、疫情及其防控措施等。

任何一方因不可抗力导致不能完全或部分履行本协议义务的，不承担违约责任。但遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后立即通知对方，并在合理期限内（不超过15日）向对方提供不可抗力发生的有效证明文件，包括但不限于政府公告、灾害报告、新闻报道等。

双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延迟履行、部分履行或解除本协议。如不可抗力影响持续超过30日，双方均有权解除本协议，并互不承担违约责任。解除协议后，双方应妥善处理已产生的费用和财产，并互相返还已取得的财产或折价补偿。

因不可抗力导致的损失，由双方各自承担。但如不可抗力是由于对方违约行为引发的或加剧的，违约方仍应承担相应的违约责任。

不可抗力消除后，受影响的一方应尽快恢复履行本协议义务，并应对方要求提供进一步的有效证明。

第八条争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权选择以下第种方式解决：

（一）提交北京市仲裁委员会，按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点在北京，仲裁语言为中文。

（二）依法向XX人民法院（即北京市朝阳区人民法院）提起诉讼。诉讼应以甲方为被告，乙方为原告，或反之，根据争议具体情况确定。诉讼语言为中文。

仲裁或诉讼过程中，除争议事项外，双方应继续履行本协议中未受争议影响的其他条款。争议解决期间，不影响双方根据本协议约定采取的紧急措施，如停止某项工作以防止损失扩大等。

双方应负担各自在争议解决过程中产生的费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、差旅费等。除非仲裁规则或法院判决另有规定，仲裁或诉讼期间的律师费由败诉方承担。

争议解决结果应书面确认，并作为本协议的组成部分。经确认的裁决书或判决书具有法律效力，双方应自觉履行。任何一方不履行的，对方有权申请人民法院强制执行。

第九条其他条款

（1）通知方式：双方在本协议首部载明的地址、联系人、联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方。通过书面、电子邮件、传真等方式发送的通知，于发送当日视为送达。邮寄方式发送的通知，以挂号信寄出后第3日视为送达。

（2）协议变更：本协议的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本协议不可分割的组成部分。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本协议内容。

（3）协议终止：本协议在履行期限届满后自动终止。但在安全