监控网络施工合同范本

监控网络施工合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有监控网络建设的需求，乙方具备提供相关服务的专业能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方建设监控网络事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.监控网络建设内容乙方负责为甲方建设一套全面、高效、稳定的监控网络系统，涵盖甲方指定区域，包括但不限于办公区域、生产车间、仓库、出入口等。该监控网络系统应具备实时监控、录像存储、远程查看、数据备份等功能。2.设备清单乙方提供的监控设备包括但不限于高清摄像机、网络硬盘录像机、存储硬盘、交换机、电源线、网线等，具体设备型号、数量及技术参数详见附件《监控设备清单》。设备应符合国家相关标准及行业规范，具备良好的稳定性、可靠性和图像质量。3.服务内容乙方负责监控网络系统的设计、安装、调试、培训及售后服务。具体包括：根据甲方需求进行系统设计，确保系统满足甲方安全监控要求；按照设计方案进行设备安装和布线，保证施工质量；对安装完成的系统进行全面调试，确保系统正常运行；为甲方操作人员提供系统操作培训，使其熟悉系统功能和操作方法；在质保期内提供设备维修、保养、故障排除等售后服务，质保期外提供有偿的技术支持和设备维修服务。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的工作进度、质量进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定提供相关设备和服务。在乙方未按照合同约定履行义务时，有权要求乙方承担违约责任或采取补救措施。2.义务向乙方提供建设监控网络所需的相关资料和信息，包括但不限于场地布局、使用需求等，协助乙方进行系统设计。为乙方的施工提供必要的便利条件，如施工场地、电力供应等。按照合同约定及时支付工程款。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款。在甲方未按照合同约定提供必要条件或资料时，有权暂停工作，并要求甲方承担相应责任。2.义务按照国家相关标准、行业规范及合同约定进行监控网络系统的设计、安装、调试等工作，确保工程质量。提供的设备和服务应符合合同约定的品牌、型号、规格及技术参数，保证设备的质量和性能。在施工过程中，遵守甲方的规章制度，保护甲方的财产安全，如因乙方原因造成甲方财产损失，应承担赔偿责任。负责对施工人员进行管理和安全教育，确保施工安全。在质保期内，对设备和系统提供免费维修、保养、故障排除等服务，质保期外提供有偿的技术支持和设备维修服务，应及时响应甲方的维修需求。三、工程款及支付方式1.工程款总额本合同项下监控网络建设工程款总额为人民币元（大写元整）。此价格为固定总价，包含设备采购、安装调试、培训、售后服务等全部费用，除因甲方提出变更需求导致的费用增加外，合同履行期间不因任何因素调整。2.支付方式合同签订后，甲方向乙方支付工程款的%作为预付款，即人民币元（大写元整）。设备全部到货并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付工程款的%，即人民币元（大写元整）。监控网络系统安装调试完毕并正常运行满个工作日后，甲方向乙方支付工程款的%，即人民币元（大写元整）。质保期满后，如无质量问题，甲方向乙方支付剩余工程款的%，即人民币元（大写元整）。乙方应在每次付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限1.开工日期本合同监控网络建设工程开工日期为年月日，以乙方收到甲方预付款且具备施工条件为准。2.竣工日期本合同监控网络建设工程竣工日期为年月日。乙方应在开工日期后个工作日内完成系统的设计、设备采购及安装调试工作，并确保系统正常运行。如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，工期相应顺延，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。五、验收标准及方式1.验收标准监控网络系统的验收应按照国家相关标准、行业规范及合同约定进行。系统应具备以下功能和性能指标：图像清晰度：摄像机采集的图像应清晰、无明显噪点，能够准确识别监控区域内的人员、物体等细节。存储时长：网络硬盘录像机应能够按照合同约定的时长进行录像存储，存储数据应完整、可查询。远程查看：通过互联网或其他指定方式，甲方应能够实时、稳定地远程查看监控画面。系统稳定性：系统应具备7×24小时不间断运行的能力，在连续运行天以上无故障发生。设备性能：乙方提供的设备应符合合同约定的品牌、型号、规格及技术参数，各项性能指标应达到行业标准要求。2.验收方式乙方完成系统安装调试后，应向甲方提交验收申请报告，并提供系统测试报告、设备清单、操作手册等相关资料。甲方在收到乙方验收申请报告后，应组织相关人员在个工作日内进行验收。验收过程中，甲方有权对系统的功能、性能、设备质量等进行检查和测试。如验收合格，双方应签署验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方要求在规定时间内进行整改，直至验收合格。整改期间的费用由乙方承担，且工期不顺延。六、质保期1.质保期期限本合同监控网络系统的质保期为自验收合格之日起年。2.质保期服务内容在质保期内，乙方负责对系统设备进行免费维修、保养、故障排除等服务。如设备出现质量问题或故障，乙方应在接到甲方通知后小时内做出响应，个工作日内到达现场进行维修处理。如因乙方原因导致设备维修时间超过个工作日，乙方应提供备用设备供甲方使用，直至设备维修完毕。七、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定按时支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的工程款及违约金，同时工期相应顺延。若甲方未按照合同约定提供相关资料或便利条件，导致乙方无法正常施工或延误工期的，甲方应承担相应责任，工期相应顺延。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的时间、质量要求完成监控网络建设工程，每逾期一日，应按照工程款总额的%向甲方支付违约金。逾期超过日的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部工程款，并按照工程款总额的%向甲方支付违约金。若乙方提供的设备和服务不符合合同约定的品牌、型号、规格及技术参数，乙方应负责更换或整改，直至符合合同要求。如因设备质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方在质保期内未按照合同约定履行质保义务，甲方有权自行委托第三方进行维修，费用由乙方承担，乙方还应按照未履行质保义务期间工程款总额的%向甲方支付违约金。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式