施工水稳层合同协议

施工水稳层合同协议甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[项目名称]的施工建设，需要铺设水稳层，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将水稳层施工工程承包给乙方事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[项目名称]水稳层施工工程2.工程地点：[具体地点]3.工程内容及要求：乙方负责按照甲方提供的设计图纸及相关规范要求，进行水稳层的铺设施工。水稳层的具体参数如下：厚度为[X]厘米，水泥含量为[X]%，集料级配应符合[具体级配标准]。施工过程中，乙方应确保水稳层的压实度达到[X]%以上，平整度误差不超过[X]毫米，且表面应平整、坚实，无明显裂缝、坑洼等缺陷。乙方需根据工程进度合理安排施工顺序，确保各施工环节紧密衔接，不得因施工顺序不当影响工程质量和进度。在施工过程中，如遇地下障碍物等特殊情况，乙方应及时通知甲方，并采取合理的处理措施，由此增加的费用由双方协商解决。4.工程规模：水稳层铺设总面积为[X]平方米。二、承包方式本工程采用包工包料的承包方式，即乙方负责提供完成本工程所需的全部材料、设备、人工及施工机械等，并承担施工过程中的一切费用。三、合同工期1.开工日期：本工程定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期：本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]天。3.工期延误：因甲方原因（如设计变更、提供施工场地延误、不可抗力等）导致工期延误的，经甲方书面确认后，工期相应顺延。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。如遇不可抗力因素或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，经双方协商一致后，工期可相应顺延。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价款为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.支付方式：合同签订后，甲方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写预付款金额]）。水稳层铺设完成工程量的[X]%时，经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写进度款金额]）。工程全部竣工并经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付至合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写竣工款金额]）。剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方，即人民币[X]元（大写：[大写质保金金额]）。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方整改不符合要求的部分。有权根据工程实际情况对设计图纸进行变更，但应提前通知乙方，并承担因变更导致的费用增加及工期延误的责任。按照本合同约定的支付方式及时支付工程款。2.义务：向乙方提供施工所需的设计图纸、技术资料等相关文件，并对其准确性负责。协助乙方办理施工过程中所需的相关手续，提供必要的施工条件，如施工现场的通水、通电等。组织相关人员对工程进行验收，如发现质量问题，应及时通知乙方整改。（二）乙方权利义务1.权利：按照本合同约定获取工程款。有权要求甲方提供施工所需的相关文件和资料，协助办理施工手续。在施工过程中，如遇甲方原因导致的施工困难或问题，有权要求甲方给予合理解决。2.义务：按照国家相关法律法规、行业标准及本合同约定进行施工，确保工程质量达到合格标准。编制施工组织设计和施工方案，报甲方审核同意后实施，并严格按照施工组织设计和施工方案进行施工。负责施工现场的安全管理，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的损失。负责施工过程中的环境保护，采取有效措施控制施工扬尘、噪声等污染，遵守相关环保规定。如因乙方原因造成环境污染，乙方应承担全部责任及由此产生的费用。妥善保管施工现场的材料、设备等，不得丢失或损坏。如有丢失或损坏，乙方应负责赔偿。在工程竣工后，按照国家相关规定及本合同约定提交竣工资料，并配合甲方进行工程验收。质保期内，对工程质量问题负责免费维修或更换。如因乙方原因导致的质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行处理。六、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量应符合国家现行的水稳层施工质量验收规范及相关标准的要求，达到合格标准。2.验收程序：乙方在完成每一道工序后，应提前通知甲方进行检查验收。甲方应在接到通知后[X]小时内组织相关人员进行验收。如验收合格，双方应签署验收记录；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。水稳层铺设完成后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并提供相关竣工资料。甲方应在接到竣工报告及竣工资料后[X]天内组织相关部门进行竣工验收。工程竣工验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。如验收不合格，乙方应负责整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担，且整改期间不计入工期。七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照本合同约定及时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、设备租赁费用、人员窝工费用等。2.乙方违约责任：如乙方未按照本合同约定的质量标准进行施工，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准。如因乙方返工整改导致工期延误的，乙方应按照本合同约定承担工期延误的违约责任。如因乙方施工质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方未按照本合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。如乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方转包或分包给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方未按照本合同约定履行其他义务，应承担因此给甲方造成的损失，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起