2026年一级造价师考试题库300道及答案【考点梳理】

2026年一级造价师考试题库300道第一部分单选题(300题)1、（2019年真题）对于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按（）的税率征收企业所得税。

A.10%

B.12%

C.15%

D.20%

【答案】：C2、与其他切断设备相比，具有重量轻、耗能少、工作可靠、效率高等特点的机械切割是（）。

A.剪板机

B.弓锯床

C.钢筋切断机

D.砂轮切割机

【答案】：C3、下列选项中，属于有机压电材料传感器的压电材料的为（）。

A.钛酸钡

B.锆钛酸铅

C.聚二氟乙烯

D.单晶石英晶体

【答案】：C4、室内给水管道安装工程中，给水塑料管的安装要求包括（）。

A.高层建筑的加压泵房内宜采用UPVC给水管

B.水箱的进出水管宜采用塑料管

C.车间内塑料管长度大于20m时应设伸缩节

D.与其他金属管材连接时可采用承插式粘接

【答案】：C5、（2017年真题）建设项目的造价是指项目总投资中的（）。

A.固定资产与流动资产投资之和

B.建筑安装工程投资

C.建筑安装工程费和设备费之和

D.固定资产投资总额

【答案】：D6、根据我国民法典合同编内容的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。

A.按原价格执行

B.按新价格执行

C.按原价和新价格的平均执行

D.按市场价格执行

【答案】：B7、大型建设工程的选址，对工程地质的影响还要特别注意考查（）。

A.区域性深大断裂交汇

B.区域地质构造行成的整体滑坡

C.区域的地震烈度

D.区域内潜在的陡坡崩塌

【答案】：B8、沥青路面养护措施包括病害处治技术、功能性罩面技术、结构性补强技术和（）。

A.封层技术

B.路面改善技术

C.路面翻修技术

D.沥青混凝土加铺技术

【答案】：A9、建筑物高度超过50m或消火栓处的静水压力超过0.8MPa时，应该采用的室内消火栓给水系统的给水方式为（）。

A.无水泵和水箱的室内消火栓给水系统

B.分区给水的室内消火栓给水系统

C.设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统

D.区域集中的室内高压消火栓给水系统及室内临时高压消火栓给水系统

【答案】：B10、（2020年真题）关于沥青材料应用范围的说法，错误的是（）。

A.煤沥青可用于热拌热铺的沥青混合料

B.改性沥青可用于重交通路面铺装

C.液体石油沥青可用于拌制冷拌沥青混合料

D.乳化沥青可用于公路工程稀浆封层、裂缝修补等方面

【答案】：A11、关于投标报价的说法，正确的是()。

A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问

B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量

C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量

D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理

【答案】：B12、按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于企业管理费的说法正确的是（）。

A.包括企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具费

B.当采用一般计税方法时，检验试验费中增值税进项税额以9%的税率扣减

C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费

D.企业管理费中的税金包括营业税、城市维护建设税

【答案】：A13、够使钢材的强度、硬度提高，而塑性、韧性不显著降低的化学元素为（）。

A.碳

B.硅

C.磷

D.硫

【答案】：B14、下列关于槽盒内敷线叙述不正确的是（）。

A.同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆

B.同一路径无防干扰要求的线路，可敷设于同一槽盒内，但槽盒内的绝缘导线总截面积（包括外护套）不应超过槽盒内截面积的50%

C.同一路径无防干扰要求的线路，可敷设于同一槽盒内，但载流导体不宜超过30根

D.分支接头处绝缘导线的总截面面积（包括外护层）不应大于该点盒（箱）内截面面积的75%

【答案】：B15、（2021年真题）发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。

A.清单内但是质检资料不全

B.合同外工程量

C.监理再次检验质量合格的挖土方工程

D.恶劣气候导致的临时措施加固

【答案】：C16、不符合静力压桩施工适用范围的是（）。

A.亚黏土层地区

B.软土地区

C.城市中心

D.精密工厂的扩建工程

【答案】：A17、按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。其中，长期贷的期限为()年以上。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：C18、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（）。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致

B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致

C.投标文件未经投标单位盖意和单位负责人签字

D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的

【答案】：C19、管道工程安装

A.新风口

B.混合风口

C.送风口

D.回风口

【答案】：D20、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）。

A.市场价格+运杂费

B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费

C.市场价格+运杂费+采购保管费

D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

【答案】：D21、定期休假属于人工日工资单价组成中的（）。

A.计时工资

B.奖金

C.津贴补贴

D.特殊情况下支付的工资

【答案】：D22、下列关于设备及管道绝热结构的说法，错误的是（）。

A.非金属制造的设备、管道的保冷结构可以不设置防腐层

B.在保护层外表面根据需要可涂刷防腐漆，采用不同颜色或制作相应色标，可以识别设备及管道内介质的类别，但不能识别介质流向

C.保护层需要铺设在保冷层或防潮层外部

D.保温结构各层的功能与保冷结构各层的功能相同

【答案】：B23、耐蚀性优于金属材料，具有优良的耐磨性、耐化学腐蚀性。绝缘性及较高的抗压性能，耐磨性能比钢铁高千几倍至几十倍，这种材料为（）。

A.陶瓷

B.玻璃

C.铸石

D.石墨

【答案】：C24、有三层楼板的影剧院，其建筑高度为20m，该建筑属于（）。

A.单层

B.多层

C.中高层

D.高层

【答案】：B25、它只用于管径较大、压力较低的场合，优点是结构紧凑，只发生轴向变形，与方形补偿器相比占据空间位置小。此种补偿器为（）。

A.自然补偿器

B.填料式补偿器

C.球形补偿器

D.波形补偿器

【答案】：D26、下列关于室内消火栓布置及安装的说法中，正确的是（）。

A.配置DN65有内衬里的消防水带，长度不宜超过30m

B.设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓

C.消防电梯前室应设置室内消火栓，不计入消火栓使用数量

D.对于消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物，消火栓的布置间距不应大于50m

【答案】：B27、（2010年真题）根据《建设工程工程量清单计量规范》，实心砖外墙高度的计算，正确的是（）。

A.平屋面算至钢筋混凝土板顶

B.无天棚者算至屋架下弦底另加200mm

C.内外山墙按其平均高度计算

D.有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加300mm

【答案】：C28、某企业从银行借入1年期的短期借款500万元，年利率12%，按季度计算并支付利息，则每季度需支付利息（）万元。

A.15.00

B.15.15

C.15.69

D.20.00

【答案】：A29、关于石砌体工程量计算，基础与勒脚应以（）为界。

A.设计室内地面

B.设计室外地坪

C.以设计室内/室外的地面/地坪较高者

D.以设计室内/室外的地面/地坪较低者

【答案】：B30、根据《建设工程工程量清单计价规范》附录C的规定，项目编码第五、六位数字表示的是（）。

A.工程类别

B.专业工程

C.分部工程

D.分项工程

【答案】：C31、碳的含量对钢的性质有决定性的影响，当含碳量高时，其性能表现为（）。

A.强度高，塑性、韧性高

B.塑性小，性脆，硬度大

C.强度低，塑性、韧性高

D.强度低，当含碳量超过1%时，强度开始升高

【答案】：B32、在价值工程活动的方案创造阶段，为了激发出有价值的创新方案，会议主持人在开始时并不全部摊开要解决的问题，只对大家进行抽象笼统的介绍，要求大家提出各种设想。这种方案创造方法称为()。

A.德尔菲法

B.哥顿法

C.头脑风暴法

D.强制确定法

【答案】：B33、工件经处理后可获得较高的力学性能，不仅强度较高，而且塑性、韧性更显著超过其他热处理工艺，主要用于重要结构零件的调质处理，此种热处理方法为（）。

A.高温回火

B.中温回火

C.正火

D.去应力退火

【答案】：A34、（2015年真题）爆扩成孔灌注桩的主要优点在于（）。

A.适于在软土中形成桩基础

B.扩大桩底支撑面

C.增大桩身周边土体的密实度

D.有效扩大桩柱直径

【答案】：B35、钻孔压浆桩施工法是利用长螺旋钻孔机钻孔至设计深度，在提升钻杆的同时通过设在钻头上的喷嘴向孔内高压灌注制备好的以水泥浆为主剂的浆液，至浆液达到没有塌孔危险的位置或地下水位以上（）m。

A.0.3～0.5

B.0.5～0.8

C.0.5～1.0

D.1.0～1.2

【答案】：C36、工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。

A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失

B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿

C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿

D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿

【答案】：D37、若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）

A.从国外购买材料，所支付的外币金额减少

B.从国外购买材料，换算成人民币所支付的金额减少

C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加

D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加

【答案】：B38、水库浸没的防治措施不包括（）。

A.采取工程措施

B.降低浸没库岸段的地下水位

C.考虑被浸没对象

D.植树造林

【答案】：D39、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。

A.中间验收是指单位工程验收

B.单位工程验收由业主组织

C.工程整体验收也称交工验收

D.交工验收由项目主管部门或地方政府部门组织验收

【答案】：A40、按埋置深度不同，属于浅基础的是（）。

A.联合基础

B.桩基础

C.箱式基础

D.沉井基础

【答案】：A41、关于变配电工程，以下说法正确的为（）。

A.高压配电室的作用是把高压电转换成低压电

B.控制室的作用是提高功率因数

C.露天变电所要求低压配电室远离变压器

D.高层建设物变压器一律作用干式变压器

【答案】：D42、下列情形中评标委员会应否决其投标的是（）。

A.采用了明显的不平衡报价策略

B.招标文件未允许情况下，同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价

C.未对招标工程量清单的所有项目都进行报价

D.投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致

【答案】：B43、（2011年真题）《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示（）的顺序码。

A.分项工程

B.扩大分项工程

C.分部工程

D.专业工程

【答案】：C44、路基开挖宜采用通道纵挖法的是（）。

A.长度较小的路堑

B.深度较浅的路堑

C.两端地面纵坡较小的路堑

D.不宜采用机械开挖的路堑

【答案】：C45、地下工程选址，最好选在（）。

A.褶皱的核部

B.倾角平缓的岩层

C.地下水位以上的岩层

D.与断层平行方向

【答案】：C46、如果每年年初存入银行100万元，年利率3%，按年复利计算，则第三年年末的本利和为（）万元。

A.109.27

B.309.09

C.318.36

D.327.62

【答案】：C47、工程量清单计价模式下，确定分部分项工程单价的工作包括：①分析各清单项目的工程内容，②确定计算基础，③计算人工、材料、机械费用，④计算工程内容的工程数量与清单单位含量，⑤计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是()。

A.①②④⑤③

B.②①④③⑤

C.①②④③⑤

D.②①④⑤③

【答案】：B48、（2016年真题）关于基坑土石方工程采用轻型井点降水，说法正确的是（）。

A.U型布置不封闭段是为施工机械进出基坑留的开口

B.双排井点管适用于宽度小于6m的基坑

C.单排井点管应布置在基坑的地下水下游一侧

D.施工机械不能经U型布置的开口端进出基坑

【答案】：A49、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）。

A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%

B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费

C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝

D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%

【答案】：B50、（2013年真题）关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。

A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问

B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源

C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间

D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间

【答案】：B51、（2021年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。

A.合同中任何工程量的变化都构成变更

B.合同中任何工作的删减都构成变更

C.不论何种变更都必须由工程师发出指令

D.承包人在任何情况下都不应对永久工程做出更改

【答案】：C52、竣工验收合格的引水渠工程，初斯通水后两岸坡体出现了很长的纵向裂缝，并局部地面下沉，该地区土质可能为（）。

A.红黏土

B.软岩

C.砂土

D.湿陷性黄土

【答案】：D53、成对使用，单台使用没有补偿能力，但它可作管道万向接头使用的补偿器是（）。

A.方形补偿器

B.填料式补偿器

C.波形补偿器

D.球形补偿器

【答案】：D54、适用于化工厂、油田、炼油厂、码头及机场等场所的B类火灾灭火，不宜扑救流动着的可燃液体或气体火灾的泡沫灭火系统是（）。

A.高倍数泡沫灭火系统

B.中倍数泡沫灭火系统

C.低倍数泡沫灭火系统

D.中高倍泡沫灭火系统

【答案】：C55、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。

A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势

B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求

C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅.简捷

D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应

【答案】：C56、关于限额设计目标及分解办法，正确的是（）。

A.限额设计目标只包括造价目标

B.限额设计的造价总目标是初步设计确定的设计概算额

C.在初步设计前将决策阶段确定的投资额分解到各专业设计造价限额

D.各专业造价限额在任何情况下均不得修改、突破

【答案】：C57、二、（81~100题）工业管道、静置设备和工艺金属结构工程安装

A.超声波探伤复检

B.磁粉探伤复检

C.渗透探伤复检

D.涡流检测复检

【答案】：A58、按照索赔目的和要求分类，可以将工程索赔分为（）。

A.承包人与发包人之间的索赔和总承包人与分包人之间的索赔

B.工期索赔和费用索赔

C.工期延误索赔和加速施工索赔

D.工程变更索赔和合同终止索赔

【答案】：B59、（2019年真题）关于混凝土保护层厚度,下列说法正确的是（）。

A.现浇混凝土柱中钢筋的混凝土保护层厚度指纵向主筋至混凝土外表面的距离

B.基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于30mm

C.混凝土保护层厚度与混凝土结构设计使用年限无关

D.混凝土构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径

【答案】：D60、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。

A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方

B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管

C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实

【答案】：B61、对于忌油系统脱脂，符合要求的是（）。

A.脱脂剂可采用四氯化碳、精馏酒精、三氯乙烯和二氯乙烷

B.对有明显油渍或锈蚀严重的管子应先酸洗后脱脂

C.脱脂后可自然蒸发清除残液

D.有防锈要求的脱脂件宜在干燥的空气中保存

【答案】：A62、下列支护方式中，不属于隧道初期支护的是（）。

A.喷射混凝土

B.喷锚支护

C.管棚

D.钢支撑

【答案】：C63、某项目评标基准价是1000万元，投标人投标报价是1200万元，招标控制价是1300万，则其投标报价偏差率是（）。

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：B64、下列关于招标控制价的说法中，正确的是()。

A.招标控制价必须由招标人编制

B.招标控制价只需公布总价

C.投标人不得对招标控制价提出异议

D.招标控制价不应上调或下浮

【答案】：D65、既能够承受主要负荷又能承受设备运行时产生较强连续振动的垫铁是（）。

A.三角形垫铁

B.矩形垫铁

C.梯形垫铁

D.菱形垫铁

【答案】：B66、（2010年真题）表征钢筋抗拉性能的技术指标主要是（）。

A.疲劳极限，伸长率

B.屈服强度，伸长率

C.塑性变形，屈强比

D.弹性变形，屈强比

【答案】：B67、（2020年真题）下列绝热材料中可用温度最高的是（）。

A.玻璃棉

B.泡沫塑料

C.陶瓷纤维

D.泡沫玻璃

【答案】：C68、（2021年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成规定，在施工合同签订时尚未确定的服务采购费用，应计入（）。

A.暂列金额

B.暂估价

C.措施项目费

D.总承包服务费

【答案】：A69、土石坝的工作条件不需要考虑（）。

A.渗流影响

B.冲刷影响

C.地形影响

D.沉陷影响

【答案】：C70、（2015年真题）为保证薄壁不锈钢管内壁焊接成型平整光滑，应采用的焊接方式为（）。

A.激光焊

B.氧-乙炔焊

C.二氧化碳气体保护焊

D.钨极惰性气体保护焊

【答案】：D71、采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，对于不可计量的措施项目，其结果不包括（）。

A.管理费和利润

B.规费和税金

C.风险费用

D.人工费

【答案】：B72、一级公路台阶宽度一般为（）m。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B73、预裂爆破孔的预裂缝宽度一般不宜小于（）。

A.5mm

B.10mm

C.15mm

D.20mm

【答案】：A74、（2017年真题）关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。

A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级

D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金

【答案】：D75、塔柱的对接焊缝质量要用超声波100％检查，如有可疑点，复查方式为()

A.渗透法探伤

B.磁粉探伤

C.X射线探伤

D.荧光法探伤

【答案】：C76、（2017年真题）项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。

A.技术水平对比

B.管理及监测方式对比

C.安全生产条件对比

D.环境效益对比

【答案】：C77、（2018年真题）招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。

A.材料材质

B.结构部位

C.工程内容

D.规格尺寸

【答案】：C78、下列关于填土压实方法，说法正确的是（）。

A.平整场地等小面积填土多采用碾压法

B.夯实法主要用于小面积填土，不可以夯实非黏性土

C.振动压实法适合碾压非黏性土

D.羊足碾一般用于碾压砂性土

【答案】：C79、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），墙体抹灰工程量计算规则，错误的说法是（）。

A.内墙裙抹灰面积按内墙净长乘以高度计算

B.内墙抹灰面积按主墙间净长乘以高度计算

C.外墙裙抹灰面积按外墙净长度乘以高度计算

D.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算

【答案】：C80、检查排水廊道的廊道最小宽度为（）。

A.1.0m

B.1.2m

C.1.4m

D.1.6m

【答案】：B81、可用于高温、高压、高浓度或混有不纯物等苛刻腐蚀环境，塑性、韧性优良的有色金属是（）。

A.铝及铝合金

B.镁及镁合金

C.镍及镍合金

D.钛及钛合金

【答案】：C82、根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（）

A.固定资产投资+流动资金

B.固定资产投资+铺底流动资金

C.固定资产投资

D.建设投资

【答案】：C83、工程量清单计价中，在进行分部分项工程量清单项目特征描述时，属于必须描述内容的是（）。

A.土石方工程中使用的机械设备

B.混凝土工程中浇筑方法

C.管道的连接方式

D.现浇混凝土柱采用模板类型

【答案】：C84、水位计和锅筒之间的汽-水连接管内径不得小于18mm，连接管的长度要小于（）mm，以保证水位计灵敏准确。

A.100

B.300

C.500

D.700

【答案】：C85、关于招标工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。

A.建设规模是指工程投资总额

B.工程特征是指结构类型及主要施工方案

C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求

D.施工现场实际情况是指自然地理条件

【答案】：C86、在岸上拼装的钢桁梁沿着与河岸垂直的临时码头纵向拖拉装上两组浮船，然后浮运架梁属于（）。

A.纵向浮拖架梁

B.横向浮移架梁

C.纵移装船浮运架梁

D.横向浮移架梁

【答案】：C87、适用于铝、镁、钛合金结构件表面及近表面缺陷的检测方法为（）。

A.涡流探伤

B.磁粉探伤

C.荧光液体渗透检测

D.着色液体渗透检测

【答案】：A88、下列存储装置属于热气溶胶预制灭火系统的为（）。

A.储存容器

B.容器阀

C.引发器

D.集流管

【答案】：C89、适用于广场、飞机场、海港等大面积照明的电光源是（）。

A.氙灯

B.钠灯

C.水银灯

D.荧光灯

【答案】：A90、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是()。

A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和土方开挖费用

B.建设单位临时设施费用包括了施工期间专用公路的养护、维护等费用

C.新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算

D.建设场地的大型土石方工程计入场地准备费

【答案】：B91、制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物，因电火花而引起爆炸，会造成巨大破坏和人身伤亡者的建筑物等属于（）。

A.第一类防雷建筑物

B.第二类防雷建筑物

C.第三类防雷建筑物

D.第四类防雷建筑物

【答案】：A92、合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）。

A.承诺通知到达要约人

B.受要约人依法撤销承诺

C.要约人在承诺期限内未作出承诺

D.受要约人对要约内容做出实质性质变更

【答案】：D93、在项目总成本费用估算中，下列费用项目中，属于制造费用的是()。

A.生产单位管理人员工资

B.行政管理用房折旧费

C.其他资产摊销费

D.研究与开发费

【答案】：A94、道路选线难以避开地质缺陷，但尽可能使路线（）。

A.处于顺向坡上方

B.处于顺向坡下方

C.与岩层走向接近正交

D.与岩层走向接近平行

【答案】：C95、（2020年真题）悬臂梁桥的结构特点是（）。

A.悬臂跨与挂孔跨交替布置

B.通常为偶数跨布置

C.多跨在中间支座处连接

D.悬臂跨与接孔跨分左右岸布置

【答案】：A96、对于电泳涂装法的特点描述，正确的是（）。

A.采用有机溶剂

B.涂装效率低

C.涂装质量好

D.投资小

【答案】：C97、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（）。

A.现场踏勘

B.拟定常规的施工组织设计

C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价

D.估算整体工程量

【答案】：C98、下列不属于施工损失量的是（）。

A.运输损耗

B.操作损耗

C.体积变化损耗

D.物理损耗

【答案】：D99、关于施工合同工程预付款，下列说法中正确的是（）。

A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款

B.采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利

C.预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少

D.预付款的额度通常与主要材料的构件费用占建安费的比例相关

【答案】：D100、根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），围护结构不垂直于水平面的楼层，其建筑面积计算正确的为（）。

A.按其围护底板面积的1/2计算

B.结构净高≥2.10m的部位计算全面积

C.结构净高≥1.20m的部位计算1/2面积

D.结构净高＜2.10m的部位不计算面积

【答案】：B101、下列关于建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是()。

A.应纳营业税=税前造价*综合税率(%)

B.城市维护建设税应纳税额=计税营业额*适用税率

C.教育费附加应纳税额=应纳营业税税额*3%

D.地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额*当地规定的税率

【答案】：C102、在热力管道敷设中，补偿器的结构紧凑、占据空间位置小、只发生轴向变形，且轴向推力大、补偿能力小、制造困难，仅适用于管径较大、压力较低的场合，此种补偿器为（）。

A.套筒式补偿器

B.填料式补偿器

C.波形补偿器

D.球形补偿器

【答案】：C103、中国的分类编码体系中，第一级编码的概念是（）。

A.分部工程顺序码

B.专业工程顺序码

C.工程分类码

D.分项工程项目名称顺序码

【答案】：C104、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是（）。

A.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工

B.加快的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工

C.固定节拍流水施工和一般的成倍节拍流水施工

D.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工

【答案】：D105、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人()。

A.只能重新申请仲裁

B.只能向人民法院起诉

C.必须重新决定解决争议的方式

D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉

【答案】：D106、国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的《新工程合同条件》简称为()。

A.FIDIC“新红皮书”

B.NEC合同

C.AIA合同

D.EPC/交钥匙项目合同条件

【答案】：B107、下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是（）。

A.辅助工作时间

B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间

C.施工本身造成的停工时间

D.准备与结束工作时间

【答案】：D108、下列关于契税计税依据说法中，正确的是（）。

A.房屋增与，以房屋评估价为计税依据

B.房屋交换，以房屋的原值之和为计税依据

C.国有土地使用权出让，以成交价格为计税依据

D.划拨取得的土地使用权，以土地评估价为计税依据

【答案】：C109、对焊法兰又称为高颈法兰，对其使用特点说法错误的是（）。

A.用于工况比较苛刻的场合

B.压力大幅度波动的管道

C.温度波动幅度不大的管道

D.高压及零下低温的管道

【答案】：C110、机动性强，行驶速度高，可以快速转移的机械化吊装设备是（）。

A.汽车起重机

B.轮胎起重机

C.履带起重机

D.塔式起重机

【答案】：A111、桥梁墩、台结构形式中，一般用于高桥墩和大跨径的桥梁的是（）。

A.独柱式墩、台

B.U形桥台

C.空心墩

D.埋置式桥台

【答案】：C112、某塑料管具有较高的强度、较好的耐热性，且无毒、耐化学腐蚀，广泛应用于冷热水供应系统中，但其低温性能差，低温脆化温度不能低于-15°C，此种塑料管是()。

A.无规共聚聚丙烯管

B.聚乙烯管

C.超高分子量聚乙烯管

D.交联聚乙烯管

【答案】：A113、不是基坑开挖要遵循的原则有（）。

A.开槽支撑

B.分层开挖

C.先撑后挖

D.不宜超挖

【答案】：D114、根据岩石的结构特征，属于由胶结物联结的岩石的有是（）。

A.花岗岩

B.大理岩

C.碎屑岩

D.玄武岩

【答案】：C115、研究试验费不包括（）。

A.建设过程中必须进行研究和试验所需的费用

B.支付科技成果的一次性技术转让费

C.支付专利、先进技术的一次性技术转让费

D.应由前期工作费开支的项目

【答案】：D116、在混凝土拌合物和易性分析中，（）的大小反映拌和物的稀稠，它关系着施工振捣的难易和浇筑的质量。

A.流动性

B.粘稠性

C.黏聚性

D.保水性

【答案】：A117、某一回转运动的反应釜，工艺要求在负压下工作，釜内壁需采用金属铅防腐蚀，覆盖铅的方法应为（）。

A.螺栓固定法

B.压板条固定法

C.搪钉固定法

D.搪铅法

【答案】：D118、某机电安装工程需选用一台吊装设备，要求该设备能够在载荷下短距离负荷行驶，能全回转作业，作业地点、作业量相对固定，此种情况应选用（）。

A.汽车起重机

B.轮胎起重机

C.桥式起重机

D.塔式起重机

【答案】：B119、下列装岩机中，结构简单、动作灵活，多用于平巷、隧道掘进及采场装载，适于中小断面巷道的是（）。

A.耙斗式装岩机

B.铲斗式装岩机

C.蟹爪式装岩机

D.立爪式扒渣机

【答案】：D120、（2017年考题）与发行债券相比，发行优先股的特点是（）。

A.融资成本较高

B.股东拥有公司控制权

C.股息不固定

D.股利可在税前扣除

【答案】：A121、近坝库岸的高速滑坡，是库岸稳定性研究的重点。近坝库岸一般认为大致在距坝（）范围内。

A.3km

B.5km

C.7km

D.10km

【答案】：B122、下列指标中，数值越大，则表明砂土越松散的是（）。

A.标准贯入锤击数

B.相对密度

C.最小孔隙比

D.天然孔隙比

【答案】：D123、工程地质是建设工程地基以及一定影响区域的（）性质。

A.土层

B.地质

C.岩层

D.地层

【答案】：D124、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。

A.材料费包括原材料、半成品、构配件、工程设备、周转材料的费用

B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量

C.材料费中包括对构件做一般性鉴定检验的费用

D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积

【答案】：A125、其工程施工至2016年12月底，已完工程计划用2000万元，拟完工程计划费用2500万元，已完工程实际用为1800万元，则此时该工程的费用绩效指数CPI为（）。

A.0.8

B.0.9

C.1.11

D.1.25

【答案】：C126、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位在工程施工的质量责任和义务说法正确的是（）。

A.建设单位在办理工程质量监督手续前，应当按照国家有关规定领取施工许可证或者开工报告

B.房屋建筑使用者在装修过程中，经过允许可以变动房屋建筑主体和承重结构

C.所有装修工程，建设单位应当在施工前委托具有相应资质等级的设计单位提出设计方案

D.由建设单位采购建筑材料的，建设单位应当保证建筑材料符合设计文件和合同要求

【答案】：D127、某高压锅炉的蒸汽管道壁厚的25mm,采用焊接连接，其管道坡口形式应为（）。

A.V形坡口，钝边厚度2mm

B.V形坡口，钝边厚度5mm

C.U形坡口，钝边厚度2mm

D.U形坡口，钝边厚度5mm

【答案】：C128、在高中效过滤器中，当滤料为无纺布时，其结构形式通常多为（）。

A.板式

B.袋式

C.折叠式

D.卷绕式

【答案】：B129、（2018年考题）针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程硏究对象时，应将（）的零部件作为价值工程主要硏究对象。

A.成本和数量占比较高

B.成本占比高而数量占比小

C.成本和数量占比均低

D.成本占比小而数量占比高

【答案】：B130、（2015年考题）投资方案资产负债表是指投资方案各期末（）的比率。

A.长期负债与长期资产

B.长期负债与固定资产总额

C.负债总额与资产总额

D.固定资产总额与负债总额

【答案】：C131、某建筑企业年初从银行贷款600万元，年名义利率8%，按季度计算并支付利息，则每季度末应支付利息（）万元。

A.11.29

B.12.00

C.12.76

D.15.59

【答案】：B132、当初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的（）以上时，应重新向原审批单位报批可行性研究报告。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％

【答案】：B133、混凝土配合比是指混凝土组成材料相互间的配合比例，下列关于混凝土配合比设计的基本要求说法不正确的是（）。

A.满足经济性要求

B.满足混凝土施工的和易性要求

C.满足结构物设计的强度等级要求

D.不需满足强度要求

【答案】：D134、某工程项目完工后，承包单位于2019年8月8日向业主方提交竣工验收报告。业主方为尽早投入使用，在未组织竣工验收的情况下，于2019年9月11日提前使用该工程，后经承包单位催促下，建设单位于11月12日组织验收，11月13日参与工程竣工验收的各方签署了竣工验收合格意见，该工程的实际竣工时间为（）。

A.8月8日

B.9月11日

C.11月12日

D.11月13日

【答案】：B135、某项目建设期为3年，第一、二年贷款各2000万元，第三年贷款1000万元，贷款年内均衡发放，年利率为10%，建设期内只计息不付息。该项目第三年建设期利息为（）万元。

A.491

B.591

C.410

D.1010

【答案】：A136、下列关于桥梁护栏的说法不正确的是（）。

A.二级用于高速公路和一级公路

B.三级用于桥外比较危险需重点保护的特大桥

C.可用钢材、铝合金或钢筋混凝土等材料制成

D.一般用于高速公路和一级公路的桥梁

【答案】：B137、工程索赔按索赔事件的性质不同进行分类，其内容不包括()。

A.工程延误索赔

B.加速施工索赔

C.工程变更赔偿

D.工期索赔

【答案】：D138、工程项目竣工结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后（）天内汇总，送建设单位后30天内审查完成。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：C139、钢材元素中，含量较多会严重影响钢材冷脆性的元素是（）。

A.硫

B.磷

C.硅

D.锰

【答案】：B140、对于有抗磨要求的混凝土，采用高强度等级硅酸盐水泥所拌制的混凝土，其抗压强度等级不应低于（）。

A.C10

B.C20

C.C30

D.C40

【答案】：B141、进行有效的权衡分析是寿命周期成本评价的重要特点，某企业在进行生产设备系统维持费中的各项费用之间的权衡分析时，为了提高费用效率可采取的措施是（）。

A.进行节省劳力的设计，减少操作人员的费用

B.采用计划预修，减少停机损失

C.采用整体结构，减少安装费

D.进行维修性设计

【答案】：B142、工程延误期间，因国家法律、行政法发生变化引起工程造价变化的，则（）。

A.承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整

B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整

C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整

D.无论何种情况，合同价款均应予调整

【答案】：C143、在大型电站、大型隧道、矿井等通风、引风装置中得到广泛应用的是（）。

A.离心式通风机

B.罗茨式通风机

C.混流式通风机

D.轴流式通风机

【答案】：D144、在复合材料分类中，属于无机非金属材料基复合材料为（）。

A.水泥基复合材料

B.铝基复合材料

C.木质基复合材料

D.高分子基复合材料

【答案】：A145、工程施工项目评标时，下列做法符合有关规定的是()。

A.当评标委员会发现某投标人的施工方案的表述存在含义不明确之处时，则要求该投标人作出书面澄清

B.当评标委员会发现因某个单价金额小数点明显错误时，对该单价进行修正后继续评标

C.当投标人发现其投标文件对同一问题前后表述不一致时，向评标委员会提出澄清，评标委员会应予接受

D.当投标人不接受评标委员会按规定原则对其投标报价的算术错误所作修正时，评标委员会仍可按修正结果评审

【答案】：A146、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于工程保修期限约定的说法正确的是（）。

A.基础设施工程5年

B.屋面防水工程3年

C.供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期

D.设备安装和装修工程，为1年

【答案】：C147、北方寒冷地区，最可能适合深埋的管线有（）

A.热力管道

B.给水管道

C.电力管道

D.电信管道

【答案】：B148、在非金属材料中，具有较高的抗压、耐酸碱腐蚀、耐磨性能，并适用于高温条件，但脆性大、承受冲击荷载的能力低，此种材料为（）。

A.石墨

B.玻璃

C.陶瓷

D.铸石

【答案】：D149、消防水泵安装正确的为（）。

A.目前消防给水系统中使用的水泵多为离心泵

B.消火栓给水系统与自动喷水系统可共用消防泵

C.与消火栓系统合用消防泵时，系统管道应在报警阀后分开

D.备用泵的工作能力不应小于最小一台消防工作泵的工作能力

【答案】：A150、下列费用中，不属于建设投资构成的是（）。

A.购买项目所需土地而发生的费用

B.建设单位自身进行项目管理所支付的费用

C.建设期投融资产生的利息

D.委托工程勘察设计所支付的费用

【答案】：C151、它是最轻的热塑性塑料管材，具有较高的强度、较好的耐热性，且无毒、耐化学腐蚀，但其低温易脆化。每段长度有限，且不能弯曲施工，目前广泛用于冷热水供应系统中。此种管材为()

A.聚乙烯管

B.超高分子量聚乙烯管

C.无规共聚聚丙烯管

D.工程塑料管

【答案】：C152、（2019年真题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于特别重大的政府投资项目，应实行（）制度。

A.专家评议

B.咨询评估

C.民主评议

D.公众听证

【答案】：A153、某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10%。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元。

A.85.0

B.85.9

C.87.0

D.109.0

【答案】：C154、下列哪项不是黄土的特征（）

A.颜色为淡黄、褐色或灰黄色

B.富含碳酸盐

C.层理发育

D.结构疏松，孔隙多

【答案】：C155、当构造应力分布不均匀时，岩体中张开性裂隙分布不连续不沟通，则这种裂隙常赋存（）。

A.成岩裂隙水

B.风化裂隙水

C.脉状构造裂隙水

D.层状构造裂隙水

【答案】：C156、根据《外商投资产业指导目录》，以下各项投资项目中，必须由中方控股的是（）。

A.民用机场项目

B.综合水利枢纽

C.电网

D.公路干线路网

【答案】：C157、墙身防潮层中（）降低了砖砌体的整体性，对抗震不利，不宜用于下端按固定端考虑的砖砌体和有抗震要求的建筑中。

A.油毡防潮层

B.防水砂浆防潮层

C.细石混凝土防潮层

D.钢筋混凝土防潮层

【答案】：A158、隧道位置一般设置在（）。

A.褶曲的轴部

B.褶曲的翼部

C.褶曲的外围

D.褶曲的重心

【答案】：B159、（2020年真题）某工程网络计划执行过程中，工作M的实际进度拖后的时间已超过其自由时差，但未超过总时差，则工作M实际进度拖后产生的影响是（）。

A.既不影响后续工作的正常进行，也不影响总工期

B.影响紧后工作的最早开始时间，但不影响总工期

C.影响紧后工作的最迟开始时间，同时影响总工期

D.影响紧后工作的最迟开始时间，但不影响总工期

【答案】：B160、应用ABC分析法选择价格工程对象是，划分A类、B类、C类零部件的依据是（）

A.零部件数量及成本占产品零部件总数及总成本的比重

B.零部件价值及成本占产品价值及总成本的比重

C.零部件的功能重要性及成本占产品总成本的比重

D.零部件的材质及成本占产品总成本的比重

【答案】：A161、（2018年真题）高分子材料具有的性能有（）。

A.导热系数大

B.耐燃性能好

C.耐蚀性差

D.电绝缘性能好

【答案】：D162、按阀门动作特点分类，属于驱动阀门的是（）。

A.针型阀

B.减压阀

C.逆止阀

D.单流阀

【答案】：A163、编制概（预）算时，施工场地建设费的计算基数是（）。

A.建筑安装工程费-专项费用

B.建筑安装工程费

C.定额建筑安装工程费-专项费用

D.定额直接费+措施费

【答案】：C164、当采用综合评估法进行工程总承包评标时，初步评审标准通常不包括()。

A.形式评审标准

B.技术评审标准

C.资格评审标准

D.响应性评审标准

【答案】：B165、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》在对投标文件进行初审时，属于投标文件形式审查的是（）。

A.提交的投标保证金形式是否符合投标须知规定

B.投标人是否完全接受投标文件中的合同条款

C.投标承诺的工程是否满足投标人须知中的要求

D.投标函是否经法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

【答案】：D166、建立工程造价资料数据库，首要的问题是(）。

A.网络化管理

B.工程分类与编码

C.数据搜集与整理

D.数据分析与录入

【答案】：B167、铜（铝）聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆的电缆导体的最高温度不超过（）。

A.60℃

B.65℃

C.70℃

D.160℃

【答案】：D168、招标工程量清单编制时，除工程本身的因素外，措施项目清单编制需考虑的因素还涉及（）。

A.水文、气象、发包范围等因素

B.安全、环境、工程变更等因素

C.水文、气象、环境、安全、发包范围等因素

D.水文、气象、环境、安全等因素

【答案】：D169、水轮机调速器给定的转速范围与额定转速的差为（）。

A.±0.2%～±0.3%

B.±0.3%～±0.4%

C.±0.6%～±0.7%

D.±0.1%～±0.2%

【答案】：A170、具有流量大、风压低、体积小的特点，在大型电站、大型隧道、矿井等通风、引风装置中得到日益广泛的应用的风机是（）。

A.离心通风机

B.轴流通风机

C.透平式压缩机

D.回转式压缩机

【答案】：B171、（2019年考题）英国完整建设工程标准合同体系中适用于房屋建筑工程的是（）合同体系。

A.ACA

B.AIA

C.JCT

D.ENR

【答案】：C172、（2019年真题）保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（）。

A.结构化数据

B.信息管理制度

C.计算机网络环境

D.信息管理技术人才

【答案】：B173、（2014年真题）桥梁墩台基础施工时，在砂夹卵石层中，优先采用的主要沉桩为（）。

A.锤击沉桩

B.射水沉桩

C.振动沉桩

D.静力压桩

【答案】：B174、高压喷射灌浆形成凝结体的形状与喷嘴移动方向和持续时间有密切关系。若要形成柱状体则采用（）。

A.侧喷

B.定喷

C.摆喷

D.旋喷

【答案】：D175、传输信号质量高、容量大、抗干扰性强、安全性好，且可进行远距离传输，此信号传输介质应选用（）。

A.射频线

B.双绞线

C.同轴电缆

D.光纤

【答案】：D176、（2021年真题）供应室内低压燃气，管径25mm的镀锌钢管需要连接，需要采用的连接方式为（）。

A.螺纹

B.焊接

C.法兰

D.卡套

【答案】：A177、工程网络计划费用优化的目的是为了寻求（）。

A.资源均衡使用条件下最低成本的计划安排

B.资源有限条件下最低成本的计划安排

C.工程总成本固定条件下的最优工期安排

D.工程总成本最低时的最优工期安排

【答案】：D178、沥青混合料用集料技术要求中，粉煤灰作为填料使用时，用量不得超过填料总量的（）。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

【答案】：C179、根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算砖围墙砖基础工程量时，其基础与砖墙的界限划分应为（）。

A.以室外地坪为界

B.以不同材料界面为界

C.以围墙内地坪为界

D.以室内地坪以上300mm为界

【答案】：A180、（2016年真题）某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。

A.29.79

B.32.60

C.36.00

D.39.27

【答案】：C181、性能优越、安全可靠、速度可达6m/s的无齿轮减速器式的交流电动机电梯是（）。

A.调速电梯

B.调压调速电梯

C.调频调压调速电梯

D.蜗杆蜗轮式减速器

【答案】：C182、岩石的工程地质性质主要有三个方面，即物理性质、（）和力学性质。

A.抗拉强度

B.吸水性

C.弹性模量

D.水理性质

【答案】：D183、在实际建筑工程中，一股优先选用的电缆为（）。

A.聚氯乙烯绝缘电缆

B.聚乙烯绝缘电缆

C.交联聚乙烯绝缘电缆

D.不滴油纸绝缘电缆

【答案】：C184、预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（）。

A.以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法

B.以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法

C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法

D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法

【答案】：D185、（2016年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。关于金属结构工程量计算，说法正确的是（）。

A.钢桁架工程量应增加铆钉质量

B.钢桁架工程量中应扣除切边部分质量

C.钢屋架工程量中螺栓质量不另计算

D.钢屋架工程量中应扣除孔眼质量

【答案】：C186、高速公路、一级公路和二级公路桥上的净空高度为（）m。

A.4

B.4.5

C.5

D.5.5

【答案】：C187、基带传输不需要调制、解调，设备花费少，传输距离一般不超过（）km。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B188、根据现行《公路隧道设计规范》的规定，隧道通风中单向交通的隧道设计风速不宜大于（）。

A.10m/s

B.7m/s

C.8m/s

D.9m/s

【答案】：A189、有关投标有效期的规定，下列表述中正确的是（）。

A.投标有效期从投标截止时间起开始计算，至双方签订合同时结束

B.一般项目投标有效期为60天

C.投标保证金的有效期应当投标有效期保持一致

D.投标有效期的长短需考虑组织清标小组进行清标的时间

【答案】：C190、（2006年真题）基础地质条件变化不大的地段，砌石路基的伸缩缝间距一般应约为（）。

A.6～10米

B.10～15米

C.15～20米

D.20～30米

【答案】：C191、（2019年真题）企业通过发行债券进行筹资的优点（）。

A.降低企业总资金成本

B.发挥财务杠杆作用

C.提升企业经营灵活性

D.减少企业财务风险

【答案】：B192、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，不应计算建筑面积的是（）。

A.建筑物外墙外侧保温隔热层

B.建筑物内的变形缝

C.有围护结构的屋顶水箱间

D.窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以下的飘窗

【答案】：D193、根据《建设工程工程量清单计价规范》附录C的规定，项目编码第五、六位数字表示的是（）。

A.工程类别

B.专业工程

C.分部工程

D.分项工程

【答案】：C194、未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。

A.工程建设其他费

B.建筑安装工程费

C.设备购置费

D.设备及安装工程费

【答案】：C195、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（）。

A.待冲基建支出

B.项目资本公积

C.应付工资及福利费

D.转出投资

【答案】：D196、已知某引进设备吨重为50t，设备原价3000万元，每吨设备安装费指标为8万元，同类国产设备的安装费率为15%，则该设备安装费为（）万元。

A.400

B.425

C.450

D.500

【答案】：A197、拱坝坝体混凝土的水灰比应限制在（）。

A.0.35～0.45

B.0.45～0.55

C.0.25～0.35

D.0.25～0.45

【答案】：B198、（2021年真题）根据《招标投标法实施条例》，下列评标过程中出现的情形,评标委员会可要求投标人作出书面澄清和说明的是（）。

A.投标人报价高于招标文件设定的最高投标限价

B.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

C.投标人提交的投标保证金低于招标文件的规定

D.在投标文件发现有含义不明确的文字内容

【答案】：D199、采用△IRR进行互斥方案比选时，下列说法不正确的是（）。

A.首先需要进行方案的绝对经济效果检验

B.若△IRR＞基准收益率，选择投资额大的方案

C.若△IRR＞基准收益率，选择投资额小的方案

D.△IRR就是两方案NPV相等时对应的折现率

【答案】：C200、路面基层采用二灰碎石，碾压时混合料含水率必须控制在()。

A.3%~4%

B.4%~5%

C.5%~6%

D.6%~8%

【答案】：B201、辉绿岩板和管材衬里是由辉绿岩石熔融铸成的。辉绿岩的主要成分是二氧化硅，是一种灰黑色的质地密实的材料。其缺点不包括（）。

A.耐酸碱性差

B.脆性大.不宜承受重物的冲击

C.温度急变性较差

D.板材难以切割加工

【答案】：A202、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。

A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用

B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰

C.选靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费

D.应少占耕地，降低土地补偿费用

【答案】：D203、用于普通混凝土的砂，最佳的细度模数为（）。

A.3.7～3.1

B.3.0～2.3

C.2.2～1.6

D.1.5～1.0

【答案】：B204、某固定资产原价为20000元，预计净残值为3000元，预计使用年限为4年，采用年数总和法进行折旧，则第2年的折旧额为（）元。

A.8500

B.5100

C.3400

D.1700

【答案】：B205、可以测量各种黏度的导电液体，特别适合测量含有各种纤维和固体污物的腐体，工作可靠、精度高、线性好、测量范围大，反应速度也快的流量传感器是（）。

A.节流式

B.速度式

C.容积式

D.电磁式

【答案】：D206、根据《标准设计施工总承包招标文件》规定，发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）天内，将应支付款支付给承包人。

A.28

B.14

C.15

D.25

【答案】：B207、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856－2013）的规定，“给排水、采暖、燃气工程”的编码为（）。

A.0310

B.0311

C.0312

D.0313

【答案】：A208、以下各项中，属于价值工程分析阶段工作步骤的是（）。

A.制定工作计划

B.方案创造

C.功能评价

D.方案评价

【答案】：C209、()是指在软土地基表面或路基内部铺设水平增强材料的软弱土地基处理方法。

A.竖向增强体法

B.水平增强体法

C.水平排水固结法

D.竖向排水法

【答案】：B210、在评价投资方案经济效果时，如果A，B两个方案中缺少任何一个，另一个就不能正常运行，则A，B两方案称为（）。

A.组合型

B.互补型

C.混合型

D.相关型

【答案】：B211、经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析，关于融资前分析和融资后分析的说法中，正确的是（）。

A.融资前分析应以静态分析为主，动态分析为辅

B.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析

C.融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅

D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析

【答案】：C212、采用全寿命期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是（）。

A.正常生产年份总成本费用

B.项目累计净现金流量

C.年度等值费用

D.运营期费用现值

【答案】：C213、下列费用中，应计入生产成本的是()。

A.制造费用

B.管理费用

C.财务费用

D.营业费用

【答案】：A214、多用于化学工业、热电站的主厂房是（）。

A.单层厂房

B.2层厂房

C.混合层数厂房

D.多层厂房

【答案】：C215、修理费是为了保持固定资产的正常运转和使用，充分发挥使用效能，对其进行必要修理所发生的费用。在生产运营的各年中，修理费率的取值，一般采用()。

A.固定值

B.变动值

C.不定值

D.固定资产原值

【答案】：A216、在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。

A.招标公告

B.资格预审公告

C.招标文件

D.投标文件

【答案】：A217、钢材表面经轻度的喷射或抛射除锈后，其表面已无可见的油脂和污垢，且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等，此钢材表面除锈质量等级为()

A.St2级

B.St3级

C.Sa1级

D.Sa2级

【答案】：C218、下列对工程结算价款纠纷处理，说法正确的是（）。

A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据

B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据

C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准

D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持

【答案】：D219、能有效地发现较危险的集中性缺陷，是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法。该电气设备基本试验是（）。

A.泄漏电流的测试

B.直流耐压试验

C.交流耐压试验

D.电容比的测量

【答案】：C220、（2018年真题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实行备案制的项目是（）。

A.政府直接投资的项目

B.采用资本金注入方式的政府投资项目

C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目

D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目

【答案】：C221、概算指标的表现形式可以分为综合指标和单项指标两种形式，单项概算指标的针对性较强，因此需对（）作介绍。

A.工程专业类别

B.工程计量单位

C.工程施工工艺

D.工程结构形式

【答案】：D222、（2021年真题）汽车便道双车道和单车道按路基宽度为（），分别编制。

A.6m和3m

B.7m和3.5m

C.7m和4.5m

D.8m和4m

【答案】：C223、具有极高的透明度，电绝缘性能好，制成的泡沫塑料是目前使用最多的一种缓冲材料，有优良的抗水性，机械强度好，缓冲性能优异，易于模塑成型，该热塑性塑料是（）。

A.聚丙烯（PP）

B.聚四氟乙烯

C.聚苯乙烯（PS）

D.ABS树脂

【答案】：C224、冰冻地区路基顶部水分集中与（）是路基冻胀翻浆的原因。

A.沉陷变形

B.湿陷变形

C.冻融变化

D.失稳变形

【答案】：C225、某饱和土体，土粒比重Gs＝2.70，含水率ω＝30%，取水的重度γw＝10kN/m3，则该土的饱和重度为（）。

A.19.4kN/m3

B.20.2kN/m3

C.20.8kN/m3

D.21.2kN/m3

【答案】：A226、关于顶管开挖的分类，下列说法错误的是（）。

A.按顶管口径大小可分为大口径、中口径、小口径和微型顶管

B.按一次顶进长度可分为普通距离顶管和长距离顶管

C.按管材可分为钢筋混凝土顶管、钢管顶管以及其他材料的顶管

D.按顶管机的破土方式可分为直线顶管和曲线顶管

【答案】：D227、根据计时观测资料得知，每m2标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每m3砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。

A.13.32

B.0.075

C.0.114

D.8.772

【答案】：C228、水泥石灰混合砂浆中适当掺电石膏和粉煤灰是为了（）。

A.提高和易性

B.提高强度

C.减少水泥用量

D.缩短凝结时间

【答案】：A229、下列不属于推力轴承按支撑结构分类的是（）。

A.刚性支承

B.平衡块支承

C.弹性油箱支承

D.弹性支承

【答案】：D230、沉井法施工时，采用湿封底时，为防止浮泥进入导管内，并获得比较平缓的混凝土表面坡度，导管下端插入混凝土的深度不宜小于（）米。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

【答案】：B231、某公路工程合同价为500万元，其中人工费为50万元，水泥费为100万元，钢筋费为200万元，其他费用为150万元，结算时，人工费、水泥费、钢筋费价格指数分别增长了0.25、0.25、0.3，则该工程实际结算款额为（）万元。

A.620

B.597.5

C.530

D.470

【答案】：B232、袋装砂井处理软基的工艺流程中，“沉入砂袋”的前一道工序是（）。

A.埋沙袋头

B.机具定位

C.埋砂袋头

D.摊铺下层砂垫层

【答案】：B233、稳定土拌合设备按其生产能力分为小型、中型、大型和特大型，其中大型的生产能力为（）。

A.100～200t/h

B.200～400t/h

C.400～600t/h

D.600～800t/h

【答案】：C234、在英、美等国，在项目的投资设想时期，对项目投资估算的精度要求是（）。

A.允许误差±30％以外

B.允许误差±30％以内

C.允许误差±20％以内

D.允许误差±10％以内

【答案】：A235、（2011年真题）铝酸盐水泥主要适宜的作业范围是（）。

A.与石灰混合使用

B.高温季节施工

C.蒸汽养护作业

D.交通干道抢修

【答案】：D236、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（）。

A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费

B.定额人工费

C.定额人工费与机械费之和

D.定额人工费与材料费之和

【答案】：A237、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（）。

A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成

B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额

C.标高金由公司本部费用.利润和风险费组成

D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价值增值部分

【答案】：B238、下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是()。

A.工程量清单计价规范

B.工程定额

C.工程量清单计量规范

D.工程承包合同文件

【答案】：B239、电气配管配线工程中，下列安装做法正确的是（）。

A.管与管的连接采用电焊对接

B.管子与电动机一般用焊接钢管连接

C.在条件允许情况下，电气管应敷设在热水管或蒸汽管下面

D.管内穿线应在土建施工喷浆粉刷之前进行

【答案】：C240、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是()。

A.补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成

B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案

C.补充项目的工作内容应予以明确

D.补充项目编码应顺序编制，起始序号有编制人根据需要自主确定

【答案】：C241、（2018年真题）MU10蒸压灰砂砖可用于的建筑部位是（）。

A.基础范围以上

B.有酸性介质侵蚀

C.冷热交替

D.防潮层以上

【答案】：D242、某公司为完成某大型复杂的工程项目，要求在项目管理组织机构内设置职能部门以发挥各类专家作用。同时从公司临时抽调专业人员到项目管理组织机构，要求所有成员只对项目经理负责，项目经理全权负责该项目。该项目管理组织机构宜采用的组织形式是（）。

A.直线制

B.强矩阵制

C.职能制

D.弱矩阵制

【答案】：B243、以下对于建筑设计的说法正确的是（）。

A.周长系数越低造价越低

B.圆形比正方形造价低

C.层数越高造价越低

D.跨度不变时，中跨数目越多越经济

【答案】：D244、某国内工程合同对欠付工程价款利息计付标准和付款时间没有约定，欠款事件时，下列关于利息支付的说法中错误的是（）。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日

【答案】：A245、关于锅炉安全附件的安装说法正确的是（）。

A.测量高压的压力表不宜安装在操作岗附近

B.取压装置伸入管道内壁

C.水位计与汽包之间的汽水管道不能装阀门

D.安全阀安装前，应抽取20%进行严密性试验

【答案】：C246、下列关于门座式起重机特点的说法中，不正确的是（）。

A.装拆转移较为方便，兼具浇筑混凝土与安装设备的双重功能

B.采用高压电源供电

C.工作幅度和起重力矩一般比建筑塔机小得多

D.因施工工程量大，因而转移不及建筑塔机频繁

【答案】：C247、耐腐蚀，不结垢，能长期保持较高的输水能力，强度高，粗糙系数小，便于运输和加工的是（）。

A.球墨铸铁管

B.钢管

C.预应力钢筋混凝土管

D.玻璃钢管

【答案】：D248、（2017年真题）某工作现场要求起重机吊装能力为3~100t，臂长40~80m，使用地点固定、使用周期较长且较经济。一般为单机作业，也可双机抬吊，应选用的吊装方法为（）。

A.液压提升法

B.桅杆系统吊装

C.塔式起重机吊装

D.桥式起重机吊装

【答案】：C249、（2020年真题）不同的资金形式有不同的作用，可作为追加筹资决策依据的资金成本是（）

A.边际资金成本

B.个别资金成本

C.综合资金成本

D.加权资金成本

【答案】：A250、汽车起重机按最大额定总起重量大小分类，以下属于其分类的是（）。

A.小型

B.机械式

C.液压式

D.电动式

【答案】：A251、均质土坝的土料是砂质黏土和壤土，要求其应具有一定的抗渗性和强度，其黏粒含量一般为（）。

A.5%~10%

B.15%~30%

C.5%~20%

D.20%~40%

【答案】：B252、卫星电视接收系统中，它是把经过线性放大器放大后的第一中频信号均等地分成若干路，以供多台卫星接收机接收多套电视节目，实现一个卫星天线能够同时接收几个电视节目或供多个用户使用。此设备是（）。

A.放大器

B.功分器

C.分配器

D.调制器

【答案】：B253、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。

A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势

B.研究拟采用的工艺流