2026年一级造价师考试题库300道含完整答案（夺冠系列）

2026年一级造价师考试题库300道第一部分单选题(300题)1、下列不属于通风机按使用材质分类的是（）。

A.铁壳风机

B.铝风机

C.玻璃钢风机

D.防腐通风机

【答案】：D2、天然黄土在自重压力，或自重压力与附加压力作用下，受水侵蚀后，土的结构迅速破坏，发生显著的湿陷变形的性质称为（）。

A.湿陷性

B.塌陷性

C.吸水性

D.膨胀性

【答案】：A3、投标单位遇下列情形时，其报价可低一些（）。

A.支付条件不理想的工程

B.投标对手少的工程

C.工程量大而其他投标人都可以做的工程

D.专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长

【答案】：C4、（2018年真题）热力管道数量少，管径较小，单排，维修量不大，宜采用的敷设方式为（）。

A.通行地沟

B.半通行地沟

C.不通行地沟

D.直接埋地

【答案】：C5、按照燃烧对象的性质进行分类，沥青、石蜡等物体发生的火灾属于（）。

A.A类火灾

B.B类火灾

C.C类火灾

D.D类火灾A类火灾：固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸张等火灾。B类火灾：液体或可熔化固体物质火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。C类火灾：气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、氢气、乙炔等火灾。D类火灾：金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂等火灾。E类火灾：带电火灾。物体带电燃烧的火灾，如变压器等设备的电气火灾。

【答案】：B6、（2011年真题）根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。

A.基本预备费以工程费用为计算基数

B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低

C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数

D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用

【答案】：B7、关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。

A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的

B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的

C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的

D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

【答案】：A8、成本加酬金的计价方式根据酬金的计取方式不同，分为四种计价方式，不包括（）。

A.浮动酬金

B.百分比酬金

C.保证最大工程费用加酬金

D.目标成本加奖罚

【答案】：C9、铜（铝）聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆的电缆导体的最高温度不超过（）。

A.60℃

B.65℃

C.70℃

D.160℃

【答案】：D10、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008，关于索赔的处理规定，说法正确的是()。

A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长

B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告

C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可

D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔

【答案】：B11、（2017年真题）编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。

A.工作项目工程量

B.最小劳动组合

C.人工产量定额

D.最小工作面

【答案】：D12、正常情况下，岩浆岩中的侵入岩与喷出岩相比，其显著特征为（）。

A.强度低

B.强度高

C.抗风化能力差

D.岩性不均匀

【答案】：B13、缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，该缺陷所产生的费用的正确承担方式是()

A.发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用

B.承包人应支付相应的维修费用

C.发包人从保证金中扣除维修费用

D.发包人负责维修，并从保证金中扣除维修费用

【答案】：A14、（2019年真题）根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）,下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。

A.营业执照的有效性

B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性

C.投标函上签字与盖章的合法性

D.投标文件是否实质性响应招标文件

【答案】：D15、关于全面造价理论的论述中，正确的是（）。

A.建设工程全寿命期造价是指建设工程整个建设前期、建设实施期、质量保修期各个阶段的成本

B.建设工程全过程造价是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用成本之和

C.全要素造价管理是指对建设工程参与方工程造价的管理

D.全方位造价管理是指包括政府建设主管部门、行业协会及建设工程参与各方的工程造价管理

【答案】：D16、（2019年真题）机械台班包括可变费用和不变费用，以下不包括在机械台班费的是（）。

A.机上人工工日消耗量

B.机械自管理部门至工地或自某一个工地至另一工地的运杂费

C.动力燃料消耗量

D.不可变费用包括折旧费、检修费、维护费、安拆辅助费，可变费用包括机上人工消耗、动力燃料、车船使用税等

【答案】：B17、建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是（）。

A.有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间

B.有利于集中用水，开辟新水源、远距离引水

C.能为不同类型的劳动者提供多种就业机会

D.生产排泄物集中排放，降低环境污染

【答案】：C18、某工程建设至2020年10月底，经统计可得，已完工程计划费用为2000万，已完工程实际费用为2300万，拟完工程计划费用为1800万。则该工程此刻的费用绩效指数为（）。

A.0.87

B.0.9

C.1.11

D.1.15

【答案】：A19、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。

A.施工单位参加试运转人员的工资

B.单台设备的单机试运转费

C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用

D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用

【答案】：A20、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（）。

A.未达到固定资产标准的设备购置费

B.达到固定资产标准的设备购置费

C.引进设备时备品备件的测绘费

D.引进设备的专利使用费

【答案】：A21、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。

A.308.00

B.309.50

C.310.00

D.327.00

【答案】：B22、某项借款，名义利率12%，计息周期为月时，则年有效利率是（）。

A.18.33%

B.10.38%

C.12.68%

D.10.52%

【答案】：C23、用于数字传输，也叫基带同轴电缆，这种有线通信材料为（）。

A.三类双绞线

B.五类双绞线

C.50Ω同轴电缆

D.75Ω同轴电缆

【答案】：C24、关于变配电工程，以下说法正确的为（）。

A.高压配电室的作用是把高压电转换成低压电

B.控制室的作用是提高功率因数

C.露天变电所要求低压配电室远离变压器

D.高层建设物变压器一律作用干式变压器

【答案】：D25、（2021年真题）以下关于脚手架的说法正确的是（;）

A.综合脚手架按建筑面积计算，适用于房屋加层

B.外脚手架、里脚手架按搭设的水平投影面积计算

C.整体提升式脚手架按所服务对象的垂直投影面积计算

D.同一建筑物有不同檐口时，按平均高度计算

【答案】：C26、对工程建设项目或单项工程造价指数的编制会产生影响的是（）。

A.报告期人工费

B.报告期建设项目或单项工程造价

C.报告期措施费

D.报告期间接费

【答案】：B27、某地拟建某市政道路工程，已知与其类似的已完工程造价指标为600元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%、50%、20%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.10、1.05、1.05。假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25%，则拟建工程的综合单价为（）元/㎡。

A.507.00

B.608.40

C.633.75

D.657.00

【答案】：C28、措施项目清单专业措施项目中，吊装加固包括（）。

A.加固设施拆除、清理

B.整体吊装永久加固件

C.桥式起重机加固及负荷试验

D.行车梁加固

【答案】：A29、对非经营性项目进行财务分析时，主要考察的内容是（）

A.项目静态盈利能力

B.项目偿债能力

C.项目抗风险能力

D.项目财务生存能力

【答案】：D30、人工降低地下水位时，由于土层的不均匀性和边界条件的复杂性，降水漏斗一般是（）。

A.随机分布的

B.不对称的

C.中心分布的

D.倾斜分布的

【答案】：B31、下列项目资本金来源中，属于既有法人外部资金来源的是（）。

A.国家预算内投资

B.企业银行存款

C.企业资产变现

D.企业产权转让

【答案】：A32、在编制投标工程量清单时，确定低标价和高标价的公式正确的是（）。

A.低标价=基础标价-（挖潜盈余×修正系数）

B.低标价=基础标价+（估计亏损×修正系数）

C.高标价=基础标价-（估计亏损×修正系数）

D.高标价=基础标价+（挖潜盈余×修正系数）

【答案】：A33、（2021年真题）下列工程造价咨询企业的行为中，属于违规行为的是（）。

A.向工程造价行业组织提供工程造价企业信用档案信息

B.在工程造价成果文件上加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖个人执业印章

C.跨省承接工程造价业务，并自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省人民政府建设主管部门备案

D.同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务

【答案】：D34、地下危险品仓库及冷库一般应布置在（）。

A.距地表-10米的深度空间

B.-10～-30米的深度空间

C.-30米以下的深度空间

D.-50米以下的深度空间

【答案】：C35、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECE/GC1-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为880万元，价差预备费为120万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。

A.9680

B.9800

C.10000

D.10100

【答案】：B36、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为()。

A.开始发放招标文件之日

B.投标人提交投标文件之日

C.投标人提交投标文件截止之日

D.停止发放招标文件之日

【答案】：C37、根据我国现行规定，工程造价咨询企业资质有效期届满，需要继续从事工程造价咨询活动的，需要提出资质延续申请。被准予延续的，其资质有效期可延续（）年。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B38、某工程计划外购商品混凝土3000mm

A.4.2

B.4.5

C.9.0

D.9.3

【答案】：A39、选择电动机功率的主要依据是（）。

A.启动电流

B.启动方式

C.负载转矩的大小

D.环境条件

【答案】：C40、下列关于建设期利息的说法，正确的是（）。

A.建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用

B.建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息

C.利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费

D.建设期利息包含国内代理机构向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费

【答案】：C41、以下对于建筑设计的说法正确的是（）。

A.周长系数越低造价越低

B.圆形比正方形造价低

C.层数越高造价越低

D.跨度不变时，中跨数目越多越经济

【答案】：D42、（2013年真题）填筑路堤前是否需要进行基底处理不取决于（）。

A.地面横坡陡缓

B.基地土层松实

C.填方高度大小

D.填料土体性质

【答案】：D43、下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。

A.工程量清单缺项

B.不可抗力

C.物价波动

D.提前竣工

【答案】：A44、电磁绝缘性能好、信号衰小、频带宽、传输速度快、传输距离大。主要用于要求传输距离较长、布线条件特殊的主干网连接的网络传输介质是（）。

A.非屏蔽双绞线

B.屏蔽双绞线

C.同轴电缆

D.光纤

【答案】：D45、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856－2013）消防管道上的阀门、管道及设备支架、套管制作安装，编码列项应按（）。

A.通风工程

B.工业管道工程

C.消防工程

D.给排水、采暖、燃气工程

【答案】：D46、对充填胶结差，影响承载力的深埋断层破碎带进行加固，最常用的方法是（）。

A.灌注水泥浆

B.灌注黏土浆

C.打抗滑桩

D.打预应力锚索

【答案】：A47、下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（）。

A.借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会

B.评标考虑的因素中，应把属于资格审查的内容包括进去

C.在正式授予合同之前，借款人应将评标报告，连同授予合同的建议，送交世界银行审查，征得其同意

D.在正式通知授予合同后，业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判

【答案】：C48、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6％，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。

A.359.62

B.525.00

C.543.22

D.719.23

【答案】：C49、政府投资项目建议书中论述的内容是（）。

A.项目建设技术的先进性

B.项目建设条件的可行性

C.项目建设资金的充分性

D.项目建设风险的可控性

【答案】：B50、关于依法必须招标工程合同签订和合同价款的约定，下列说法中正确的是（）。

A.招标人和中标人应在投标有效期内并在中标通知发出28天内订立书面合同

B.发承包双方应根据中标通知书确定的价格签订合同

C.签约合同价为工程量清单中各种价格的总和扣减暂列金额

D.招标人应当在中标通知书发出后，合同签订前向未中标人退还投标保证金

【答案】：B51、启动时采用开环，减速时采用闭环，通常装有测速电动机的是（）。

A.调速电梯

B.单速.双速及三速电梯

C.调压调速电梯

D.调频调压调速电梯

【答案】：A52、施工企业缴纳的城市维护建设税和教育费附加属于（）。[2019年回忆版]

A.措施费

B.直接工程费

C.企业管理费

D.间接费

【答案】：C53、室外给排水管道与市政工程的界定是（）。

A.水表井

B.污水井

C.碰头井

D.计量表

【答案】：C54、（2017年真题）建设项目的造价是指项目总投资中的（）。

A.固定资产与流动资产投资之和

B.建筑安装工程投资

C.建筑安装工程费和设备费之和

D.固定资产投资总额

【答案】：D55、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，工程欠款利息支付时，利息的起算日应首先选择（）。

A.建设工程交付之日

B.应付工程价款之日

C.提交竣工结算文件之日

D.当事人起诉之日

【答案】：B56、根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，下列关于履约保函的说法正确的是（）。

A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务

B.履约保函应担保到(咨询)工程师颁发工程接收证书为止

C.业主应在收到工程接收证书副本后21天内，将履约担保退还承包商

D.业主应在合同终止后21天内，将履约担保退还承包商

【答案】：A57、下列常用光源中平均使用寿命最长的是()

A.白炽灯

B.碘钨灯

C.氙灯

D.直管形荧光灯

【答案】：D58、通过检查技术经济指标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（）。

A.比较法

B.因素分析法

C.差额计算法

D.比率法

【答案】：A59、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。

A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价

B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行

C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润

D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付

【答案】：C60、某不锈钢的屈服强度低，且不能采用热处理方法强化，只能进行冷变形强化，此种不锈钢为（）。

A.马氏体型不锈钢

B.奥氏体型不锈钢

C.铁素体—奥氏体型不锈钢

D.沉淀硬化型不锈钢

【答案】：B61、（2017年真题）防雷接地系统避雷针与引下线之间的连接方式应采用（）。

A.焊接连接

B.咬口连接

C.螺栓连接

D.铆接连接

【答案】：A62、面板堆石坝坝体填筑时，对堆石区填筑料的质量、级配、压实标准等要求最高的是（）。

A.垫层区

B.过渡区

C.主堆石区

D.下游堆石区

【答案】：A63、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）规定，刷油、防腐蚀、绝热工程的基本安装高度为（）。

A.4m

B.5m

C.6m

D.10m

【答案】：C64、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（）。

A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费

B.定额人工费

C.定额人工费与机械费之和

D.定额人工费与材料费之和

【答案】：A65、广泛用于各种骨干网络内部连接，骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务，能在多网络环境中建立灵活的连接，可用完全不同的数据分组和介质访间方法连接各种子网，该网络设备为（）。

A.集线器

B.交换线

C.路由器

D.网卡

【答案】：C66、电气配管配线工程中，对潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配管，应选用的管材为（）。

A.半硬质阻燃管

B.硬塑料管

C.焊接钢管

D.电线管

【答案】：C67、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营性项目转出投资”的是（）。

A.水土保持、城市绿化费用

B.产权归属本单位的专用道路建设费

C.产权不归属本单位的送变电站建设费

D.产权归属本单位的地下管道建设费

【答案】：C68、其工程施工至2016年12月底，已完工程计划费用（BCWP）2000万元，拟完工程计划费用（BCWS）2500万元，已完工程实际费用（ACWP）为1800万元，则此时该工程的费用绩效指数CPI为（）。

A.0.8

B.0.9

C.1.11

D.1.25

【答案】：C69、评标报告应由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为（）。

A.拒绝评标结果

B.同意评标结果

C.要求重新进行评标

D.要求重新组成评标委员会

【答案】：B70、下列关于合同价格与签约合同价的说法，错误的是（）。

A.签约合同价是指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的金额

B.签约合同价包括暂列金额.暂估价

C.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额

D.合同价格不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整

【答案】：D71、（2019年真题）积雪冰川融化不属于地表流水中的（）。

A.暂时性流水

B.经常性流水

C.季节性流水

D.间隔性流水

【答案】：B72、下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。

A.用于支付项目所需土地而发生的费用

B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用

C.用于购买安装施工机械所支付的费用

D.用于委托工程勘察设计所支付的费用

【答案】：C73、（2020年真题）某公路工程需采购中（粗）砂1000m3，材料的料场供应单价为50元/t（不含税价，单位质量1.5t/m3），料场距工地的平均运距为50km，运价为0.5元/t·km，装卸费单价为3元/t，场外运输损耗为1%，采购及保管费费率为2.06%，材料的预算价格是（）元/m3。

A.80.4

B.106.2

C.112.6

D.120.6

【答案】：D74、关于招标工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。

A.建设规模是指工程投资总额

B.工程特征是指结构类型及主要施工方案

C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求

D.施工现场实际情况是指自然地理条件

【答案】：C75、搭接、T形、套接、舌形与槽形接头形式均适用的焊接方法为()

A.压力焊

B.熔焊

C.高频电阻焊

D.钎焊

【答案】：D76、闭路监控系统中，能完成对摄像机镜头、全方位云台的总线控制，有的还能对摄像机电源的通/断进行控制的设备为（）。

A.处理器

B.均衡器

C.调制器

D.解码器

【答案】：D77、下列不属于拱肋安装主要方案的是（）。

A.采用缆索起重机吊装拱肋

B.采用支架法拼装拱肋

C.采用平面转体法施工拱肋

D.采用顶推法施工拱肋

【答案】：D78、如果要分析某项目公司的资本结构是否合理，一般是通过分析（）的变化来进行衡量。

A.利率

B.风险报酬率

C.股票筹资

D.每股收益

【答案】：D79、目前单跨接近2000m的唯一桥型是（）。

A.梁式桥

B.拱式桥

C.刚构桥

D.悬索桥

【答案】：D80、（2015年考题）订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（）。

A.合同订立

B.合同成立

C.合同生效

D.合同有效

【答案】：B81、室内消火栓给水管网与自动喷水灭火设备的管网应（）.

A.分开设置

B.串联

C.并联

D.用法兰连接

【答案】：A82、隧道洞口，洞门墙顶应高出仰坡坡脚（）m以上。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

D.2.0

【答案】：A83、某盐酸合成车间的换热器，其材质应选用()。

A.高合金钢

B.铸石

C.不锈性石墨

D.耐蚀陶瓷

【答案】：C84、某种管材具有高爆破强度和内表面清洁度，良好耐疲劳抗震性能，适于汽车和冷冻设备、电热电器工业中的刹车管，管材应为（）。

A.锅炉及过热器用无缝钢管

B.不锈钢无缝钢管

C.双面螺旋焊管

D.双层卷焊钢管

【答案】：D85、企业从银行取得一笔长期借款2000万元，年利率8%，期限3年，每年末结息一次，到期一次还本，借款手续费率0.2%，企业所得税率25%，则该笔借款的资金成本率为（）。

A.6.01%

B.6.00%

C.8.02%

D.8.20%

【答案】：A86、某有色金属管的设计压力为0.5MPa，其气压试验的压力应为（）MPa。

A.0.575

B.0.600

C.0.625

D.0.750

【答案】：A87、某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10％。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元。

A.85.0

B.85.9

C.87.0

D.109.0

【答案】：C88、开挖过程中洞内出现大面积渗漏水时，宜采用（）将水集中汇流引入排水沟。

A.导流槽

B.输水管

C.钻孔

D.缝隙

【答案】：C89、（2019年真题）在投标报价确定分部分项工程综合单价时，应根据所选的计算基础计算工程内容的工程数量，该数量应为（）。

A.实物工程量

B.施工工程量

C.企业定额工程量

D.复核的清单工程量

【答案】：C90、一般适用于工业领域中的石化、交通、电力部门和高层建筑内的柴油发电机房、燃油锅炉等处的灭火系统为（）。

A.干式灭火系统

B.重复启闭预作用灭火系统

C.水幕系统

D.水喷雾灭火系统

【答案】：D91、某工业项目年设计能力为40万件，单位产品售价60元，单位产品可变成本为40元，年固定成本340万元，若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则以产量、生产能力利用率、单位产品价格表示的盈亏平衡点分别是（）。

A.235294件，78.43%，56.33元

B.235294件，78.43%，56.14元

C.200000件，50%，56.33元

D.200000件

【答案】：D92、（2021年真题）不属于施工组织设计必然包括内容的是（）。

A.施工进度计划

B.资金使用计划

C.施工现场平面布置

D.资源需要量及其供应

【答案】：B93、常用在使用地点固定、使用周期较长的场合，较经济的吊装方法为（）。

A.塔式起重机吊装

B.桥式起重机吊装

C.桅杆系统吊装

D.缆索系统吊装

【答案】：A94、（2019年考题）某部件有5个部件组成，产品的某项功能由其中3个部件共同实现，三个部件共有4个功能，关于该功能成本的说法，正确的是（）。

A.该项功能成本为产品总成本的60%

B.该项功能成本占全部功能成本比超过50%

C.该项功能成本为3个部件相应成本之和

D.该项功能为承担该功能的3个部件成本之和

【答案】：C95、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖（240mm×115mm×53mm），灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为（）m3。

A.0.062

B.0.081

C.0.205

D.0.228

【答案】：D96、某工程用于自发电的机械为160kW以内柴油发电机组，其折旧费97.44元/台班，检修费为37.78元/台班，维护费125.19元/台班，安拆辅助费5.83元/台班，柴油消耗量为182.25kg，柴油单价7.54元，则不变费用为（）元/台班。

A.266.24

B.273.78

C.1374.17

D.1640.41

【答案】：A97、公路通信系统的基本通信业务是（）。

A.指令电话

B.紧急电话

C.业务电话

D.数据传输

【答案】：C98、根据《建设工程工程星清单计价规范》中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。

A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调

B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价

C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝

【答案】：D99、某项目运营期第四年的有关财务数据为：利润总额2000万元，全部为应纳所得税额，所得税率为25%；当年计提折旧600万元，不计摊销；当年应还本1200万元，付息300万元。本年度该项目的偿债备付率为()。

A.1.75

B.1.6

C.1.5

D.1.4

【答案】：B100、某土方施工机械一次循环的正常时间为2.5min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.90。则该土方施工机械的产量定额为（）m3/台班。

A.14.40

B.130.56

C.138.24

D.345.60

【答案】：C101、在世界银行工程造价构成中，应急费应包括（）。

A.建设成本上升费用

B.未明确项目准备金

C.业主的行政性费用

D.其他当地费用

【答案】：B102、当洞口外路堑为上坡时，可在洞口外（）。

A.设置临时集水坑

B.一次或分段接力将水排出洞外

C.设置截流涵洞

D.布置排水管道

【答案】：C103、关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别紧、技术特别复杂的项目可以采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，鼓励采用单价合同

【答案】：D104、关于钢筋混凝土基础的说法，错误的是（）。

A.钢筋混凝土基础下面设有素混凝土垫层时，厚度不宜小于70mm

B.锥形基础断面最薄处高度不小于200mm

C.钢筋混凝土基础断面可做成锥形

D.阶梯形基础断面每踏步高300～500mm

【答案】：A105、某技术方案估计年总成本费用为8000万元，其中外购原材料、燃料及动力费为4500万元，折旧费为800万元，摊销费为200万元，修理费为500万元，利息支出为210万元。则该技术方案的年经营成本为（）万元。

A.6790

B.4500

C.6290

D.7290

【答案】：A106、某水库工程混凝土面板堆石坝中，单位体积混凝土配合比部分参数包括：水泥249kg、砂760kg，小石610kg、大石630kg，则该混凝土砂率为（）。

A.34%

B.38%

C.51%

D.61%

【答案】：B107、根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013，关于建筑面积计算的说法，错误的是（）。

A.室内楼梯间的建筑面积按自然层计算

B.附墙烟道按建筑物的自然层计算

C.门斗按其围护结构外围水平面积1/2计算

D.建筑物的室内楼梯并入建筑物自然层

【答案】：C108、（2015年真题）某一形状复杂的非金属试件，按工艺要求对其表面上开口缺陷进行检测，检测方法应为（）。

A.涡流检测

B.磁粉检测

C.液体渗透检测

D.超声波检测

【答案】：C109、据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由（）三项费用构成。

A.工程费用、建设期利息、预备费

B.建设费用、建设期利息、流动资金

C.工程费用、工程建设其他费用、预备费

D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用

【答案】：C110、（2019年真题）能把用户线路电信电路和其他要互连的功能单元根据单个用户的请求连接起来（）。

A.路由器

B.服务器

C.交换机

D.集线器

【答案】：C111、下列关于FIDIC《土木工程施工合同条件》争端解决的描述不正确的是（）。

A.争端应提交争端裁决委员会是根据投标书附录中的规定由合同双方共同设立的

B.如果投标书附录中没有注明成员的数目，且合同双方没有其他协议，则DAB应包含3名成员

C.合同双方应当共同商定对成员的支付条件，并由责任方支付酬金

D.DAB在收到书面报告后84天内对争端作出裁决，并说明理由

【答案】：C112、根据《建设工程安全生产管理条例》，提供施工现场相邻建筑物和构筑物，地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整是（）的安全责任。

A.建设单位

B.勘察单位

C.设计单位

D.施工单位

【答案】：A113、河流挟带泥、砂、砾石，并以自身的动能和溶解力对河床两岸的岩石进行侵蚀，使河谷加宽的作用称为（）。

A.溶蚀

B.侧蚀

C.下蚀

D.磨蚀

【答案】：B114、根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，甲级工程造价咨询单位近3年的业绩要求是()。

A.3个大型或者5个以上中型建设项目

B.5个大型或者8个中型以上建设项目

C.累计营业收入不低于人民币500万元

D.累计营业收入不低于人民币1000万元

【答案】：C115、屋面防水工程中，混凝土结构层宜采用结构找坡，坡度不应小于（）。

A.2%

B.3%

C.4%

D.5%

【答案】：B116、某大型施工机械需配机上司机一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。

A.100

B.125

C.250

D.200

【答案】：B117、某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实际结算价格为（）元/m3。

A.117.0

B.120.0

C.124.4

D.130.0

【答案】：B118、根据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013有关项目编码规定，第四级编码采用（）数字表示。

A.一位

B.二位

C.三位

D.四位

【答案】：C119、针对备选方案的结构类型选用适宜的比选方法。对于不同结构类型的方案，要选用不同的比较方法和评价指标。不属于考察结构类型所涉及的因素是（）。

A.方案的结构类型是否相同

B.方案的计算期是否相同

C.方案所需的资金来源是否有限制

D.方案的投资额是否相差过大

【答案】：A120、（2014年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）规定，关于现浇混凝土柱工程量计算，说法正确的是（）。

A.有梁板矩形独立柱工程量按设计截面积乘以自柱基底面至板面高度以体积计算

B.无梁板矩形柱工程量按柱设计截面积乘以自楼板上表面至柱帽上表面高度以体积计算

C.框架柱工程量按柱设计截面积乘以自柱基底面至柱顶面高度以体积计算

D.构造柱按设计尺寸自柱底面至顶面全高以体积计算

【答案】：D121、以下说法正确的是（）。

A.塑性指数=（天然含水量/塑限）

B.塑性指数=（液限/塑限）

C.液限指数=（黏性土的天然含水量-塑限）/塑性指数

D.液限指数=（黏性土的饱和含水量-塑限）/塑性指数

【答案】：C122、具有绝对不泄漏的优点，最适合输送和计量易燃易爆、强腐蚀、剧毒、有放射性和贵重液体的泵为（）。

A.隔膜计量泵

B.柱塞计量泵

C.气动计量泵

D.高温计量泵

【答案】：A123、当拱圈中砂浆强度达到设计强度的（）时，即可拆除拱圈支架，但须待达到设计强度的（）后，方可填土。

A.70%，90%

B.80%，100%

C.80%，90%

D.70%，100%

【答案】：D124、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于（）元。

A.60

B.65

C.100

D.150

【答案】：B125、关于高压钠灯、金属卤化物灯安装的规定，说法错误的是（）。

A.光源及附件必须与镇流器、触发器和限流器配套使用

B.灯具的额定电压、支架形式和安装方式应符合设计要求

C.灯具安装应牢固可靠，饰面不应使用胶类粘贴

D.电源线应经接线柱连接，不应使电源线靠近灯具表面

【答案】：C126、抗腐蚀性能好、可冷弯、使用安装维修方便、适于输送热水。但紫外线照射会导致老化，易受有机溶剂侵蚀，此塑料管为（）。

A.聚乙烯管

B.聚丙烯管

C.聚丁烯管

D.工程塑料管

【答案】：C127、（2017年真题）某固定资产原价为10000元，预计净残值为1000元，预计使用年限为4年，采用年数总和法进行折旧，则第4年的折旧额为（）元。

A.2250

B.1800

C.1500

D.900

【答案】：D128、采用BOT融资方式时，关于民营部门融资责任和项目控制权的说法，正确的是（）。

A.融资责任小，项目控制权小

B.融资责任小，项目控制权大

C.融资责任大，项目控制权大

D.融资责任大，项目控制权小

【答案】：C129、沥青漆常用于设备和管道表面的涂覆，以防止工业大气、土壤和水的腐蚀，常用的涂覆方法为()。

A.涂刷法

B.浸涂法

C.静电喷涂法

D.高压无空气喷涂法

【答案】：A130、综合布线系统使用的传输媒介有各种大对数铜缆和各类双绞线。其中五类大对数铜缆的型号规格表示为（）。

A.UTPCAT3.025~100(25-100对)

B.UTPCAT5.025~100(25-50对)

C.UTPCAT51.025~50(25-50对)

D.UTPCAT51.025-100(25-100对)

【答案】：B131、进行风险承担支出测算时，当各类风险支出数额和概率难以进行准确测算的情况下，可以采用的测算方法是（）。

A.比例法

B.情景分析法

C.概率法

D.专家打分发

【答案】：A132、某补偿器具有补偿能力大，流体阻力和变形应力小等特点，特别适合远距离热能输送。可用于建筑物的各种管道中，以防止不均匀沉降或振动造成的管道破坏。此补偿器为（）。

A.方形补偿器

B.套筒式补偿器

C.球形补偿器

D.波形补偿器

【答案】：C133、关于工程定额，下列说法正确的是（）。

A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额

B.企业定额是企业内部使用的预算定额

C.补充定额只能在指定范围内使用

D.地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制

【答案】：C134、底盘可以是固定式，也可以做成可旋转式的起重机是（）。

A.桥架型起重机

B.悬臂型起重机

C.桅杆式起重机

D.缆索型起重机

【答案】：C135、（2018年真题）在同一合同段的工程量清单中,多个单位工程中具有相同项目特征的项目，项目编码和计量单位（）。

A.项目编码不一致,计量单位不一致

B.项目编码一致,计量单位一致

C.项目编码不一致,计量单位一致

D.项目编码一致,计量单位不一致

【答案】：C136、按照气体灭火系统中储存装置的安装要求，下列选项表述正确的是（）。

A.容器阀和集流管之间应采用镀锌钢管连接

B.储存装置的布置应便于操作.维修，操作面距墙面不宜小于1.0m，且不小于储存容器外径1.5倍

C.在储存容器上不得设置安全阀

D.当保护对象是可燃液体时，喷头射流方向应朝向液体表面

【答案】：B137、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。

A.②①⑤④⑥③

B.②③①⑤④⑥

C.③②①④⑤⑥

D.②①③⑤④⑥

【答案】：A138、确定材料定额消耗量的基本方法中，（）用于编制材料净用量定额。

A.观测法

B.实验室试验法

C.现场技术测定法

D.现场统计法

【答案】：B139、电气与仪表设备安装

A.可编程序控制器

B.固定程序控制器

C.全刻度指示控制器

D.偏差指示控制器

【答案】：B140、多用于有色金属及不锈钢管道上，适用于管道需要频繁拆卸及清洗检查的地方，所采用的法兰形式是（）。

A.平焊法兰

B.对焊法兰

C.螺纹法兰

D.松套法兰

【答案】：D141、价值工程师以提高产品价值为目的，下列关于价值工程的说法，错误的是（）。

A.价值工程研究产品功能和产品生产成本的最佳匹配

B.价值工程的核心是功能分析

C.价值工程将产品价值、功能、成本作为一个整体考虑

D.价值工程将功能定量化

【答案】：A142、在价值工程方案创造的常用方法中，花费时间较长，缺乏面对面的交谈与商议的方法是（）。

A.头脑风暴法

B.哥顿法

C.德尔菲法

D.专家检查法

【答案】：C143、（2007年真题）适用于大型机器设备或重型起重运输设备制造的厂房是（）。

A.单层厂房

B.2层厂房

C.3层厂房

D.多层厂房

【答案】：A144、（2013年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），当建筑物外墙砖基础垫层底宽为850mm，基槽挖土深度为1600mm，设计中心线长为40000mm，土层为三类土，放坡系数为1:0.33，则此外墙基础人工挖沟槽工程量应为（）。

A.34m3

B.54.4m3

C.88.2m3

D.113.8m3

【答案】：B145、（2012年真题）APP改性沥青防水卷材，其突出的优点是（）

A.用于寒冷地区铺贴

B.适宜于结构变形频繁部位防水

C.适宜于强烈太阳辐射部位防水

D.可用热熔法施工

【答案】：C146、不锈钢是指（）的合金钢。

A.钛含量7%以上

B.锰含量7%以上

C.铬含量12%以上

D.铝含量12%以上

【答案】：C147、下列不属于容易产生滑坡的软质岩层的是（）。

A.页岩

B.泥岩

C.片岩

D.泥灰岩

【答案】：C148、（2013年考题）根据《民法典》，债权人领取提存物的权利期限为（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：D149、下列对发生碱骨料反应必要条件的说法错误的是（）。

A.骨料中含有活性成分

B.水泥含碱量超过0.1%

C.混凝土中含碱量超过3.0kg/m3

D.骨料中有水分

【答案】：B150、两个互斥方案，已知Ａ方案寿命期为4年，Ｂ方案寿命期为6年，则Ａ、Ｂ方案按最小公倍数法计算时，其最小公倍数为（）年，当按研究期法计算时，其研究期为（）年。

A.4，4

B.6，6

C.12，4

D.12，6

【答案】：C151、（2020年真题）某公司年初借款1000万元，年利率为5%，按复利计息。若在10年内等额偿还本息，则每年末应偿还（）万元。

A.129.50

B.140.69

C.150.00

D.162.89

【答案】：A152、（2016年真题）国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）中。

A.直接费

B.分包费

C.间接费

D.暂定金额

【答案】：C153、下列不属于重力坝按结构型式分类的是（）。

A.实体重力坝

B.空腹重力坝

C.混凝土重力坝

D.预应力锚固重力坝

【答案】：C154、下列不属于水电站厂房设备系统的是（）。

A.水流系统

B.电压系统

C.电气控制设备系统

D.机械控制设备系统

【答案】：B155、拆除在岩基上修建的混凝土围堰，一般采用（）

A.爆破法

B.人工开挖法

C.挖掘机开挖法

D.挖泥船开挖法

【答案】：A156、（）利用转动着的绞刀绞松河底或海底的土壤，与水混合成泥浆，经过吸泥管吸入泵体并经过排泥管送至排泥区，开挖砂、沙壤土、淤泥等土质比较适宜。

A.绞吸式挖泥船

B.链斗式挖泥船

C.水力冲挖机组

D.斗轮式

【答案】：A157、具有制造简单、价格低廉、运行可靠、使用灵活等优点，在民用建筑空调制冷中采用时间最长，使用数量最多的一种机组是（）。

A.活塞式冷水机组

B.离心式冷水机组

C.螺杆式冷水机组

D.冷风机组

【答案】：A158、某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%，增值税率为13%，则生产该台设备的利润为（）万元。

A.2.00

B.2.26

C.2.30

D.2.60

【答案】：A159、根据《建设工程质量保证金管理办法》，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。

A.56

B.60

C.90

D.120

【答案】：C160、关于业主与施工承包商之间的合同文件，应选用美国建筑师学会（AIA）合同条件体系中的（）。

A.C系列

B.D系列

C.A系列

D.B系列

【答案】：C161、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将HRB335钢筋暂估价定为4200元/吨，已知市场平均价格为3650元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335钢筋应采用的单价是（）。

A.4200元/吨

B.甲投标人自行采购价格

C.3650元/吨

D.预计招标采购价格

【答案】：A162、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。

A.脚手架费

B.临时设施费

C.二次搬运费

D.非夜间施工照明费

【答案】：B163、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是()。

A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

B.已竣工未投入使用成册的质量争议按工程保修合向执行，竣工结算按合同约定办理

C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算

D.已竣工未验收并且为实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理

【答案】：B164、项目资金结构中，如果项目资本金所占比重太少，则对项目的可能影响是（）。

A.财务杠杆作用下滑

B.负债融资成本降低

C.负债融资难度提升

D.市场风险承受力增强

【答案】：C165、下列工程项目计划表中，说法正确的是（）。

A.年度计划项目表用来阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况

B.年度建设资金平衡表用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并说明建设条件落实情况

C.投资计划年度分配表是用来明确各种设计文件交付日期，主要设备交货日期，施工单位进场日期，水电及道路接通日期等，以保证工程建设中各个环节相互衔接，确保工程项目按期投产或交付使用

D.工程项目总进度计划是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单项工程、单位工程的开工日期和竣工日期

【答案】：D166、它是电光源中光效最高的一种光源，也是太阳能路灯照明系统的最佳光源。它视见分辨率高，对比度好，特别适用于高速公路、市政道路、公园、庭院等照明场所。这种电光源是（）。

A.低压钠灯

B.高压钠灯

C.氙灯

D.金属卤化物灯

【答案】：A167、下列不属于隧洞类型按承担任务划分的是（）。

A.泄水隧洞

B.输水隧洞

C.有压隧洞

D.放空隧洞

【答案】：C168、混凝土拌和物的凝结时间通常用贯入阻力法测定，初凝时间是指用贯入阻力仪的试杆插入待测砂浆深度25mm，测贯入阻力为（）对应的时间。

A.3.5MPa

B.7MPa

C.14MPa

D.28MPa

【答案】：A169、优质碳素结构钢磷硫含量限制较严，一般均不得大于（）。

A.0.02%

B.0.03%

C.0.04%

D.0.05%

【答案】：C170、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。

A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备

B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工

C.因发包人原因导致工程试运行失败

D.异常恶劣的气候条件导致工期延误

【答案】：D171、概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。

A.项目划分

B.主要工程内容

C.主要表达方式

D.基本使用方法

【答案】：A172、下列场景应设置消防水泵接合的是（）。

A.四层民用建筑

B.地下2层，地上3层

C.11000m2地下一层仓库

D.两层生产厂房

【答案】：C173、改善混凝土拌和物流变性能的外加剂的是（）。

A.引气剂

B.缓凝剂

C.加气剂

D.膨胀剂

【答案】：A174、工程项目竣工结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后（）天内汇总，送建设单位后30天内审查完成。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：C175、由项目建设单位负责投资建设但产权不归属本单位的项目配套的专用通信设施应作为()处理。

A.有形资产

B.固定资产

C.无形资产

D.流动资产

【答案】：C176、某工程建设期2年，第一年投入2000万元，第二年投入3000万元，建设期利息只计息不付息，利率10%。建设期利息是（）

A.455

B.460

C.720

D.830

【答案】：B177、某地2017年拟建一年产30万辆汽车的生产项目。根据调查，该地区2013年建设的年产10万辆相同类型汽车的已建项目的投资额为5亿元。生产能力指数为0.75，2013-2017年工程造价平均每年递增8%，则新建项目的静态投资额为（）亿元。

A.16.74

B.20.41

C.22.04

D.15.51

【答案】：D178、（2019年真题）关于合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。

A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的

B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的

C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的

D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

【答案】：A179、（2020年真题）工程网络计划中，应将（）的关键工作作为压缩持续时间的对象。

A.直接费率最小的

B.持续时间最长的

C.直接费率最大的

D.资源强度最大的

【答案】：A180、对于黏稠石油沥青的相对黏度是用针入度仪测定的针入度来表示，针入度值与黏度的关系为（）。

A.针入度值越小，表明黏度越小

B.针入度值越大，表明黏度越大

C.针入度值越小，表明黏度越大

D.两者不相关

【答案】：C181、在项目融资过程中，任命项目融资顾问和签署项目融资文件所处的项目融资阶段分别为（）阶段。

A.融资结构设计和融资决策分析

B.融资决策分析和融资执行

C.融资结构设计和融资执行

D.融资决策分析和融资谈判

【答案】：B182、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。

A.⑤③①②④

B.①②④⑤③

C.③①②④⑤

D.①③②④⑤

【答案】：A183、生产性建设项目的总投资包括（）两部分。

A.建安工程投资和设备、工器具购置费

B.建安工程投资和工程建设其他费用

C.固定资产投资和流动资产投资

D.固定资产静态投资和动态投资

【答案】：C184、下列情形中属于建筑工程一切险的保险项目中第三者责任保险责任范围的是（）。

A.工程所有人的人身伤亡或疾病

B.领有公共运输行使执照的车辆的事故

C.被保险人及其代表的故意行为或重大过失行为引起的损失

D.在保险期内，发生与承包工程直接相关的意外事故引起工地内的第三者财产损失

【答案】：D185、混凝土配合比是指混凝土组成材料相互间的配合比例，下列关于混凝土配合比设计的基本要求说法不正确的是（）。

A.满足经济性要求

B.满足混凝土施工的和易性要求

C.满足结构物设计的强度等级要求

D.不需满足强度要求

【答案】：D186、下列螺旋分级机中，一般只适用于冲洗矿砂，而不适宜于分级的是（）。

A.低堰式螺旋分级机

B.高堰式螺旋分级机

C.沉没式螺旋分级机

D.单级螺旋分级机

【答案】：A187、按空气处理设备情况分类，设置风机盘管加新风的空调系统应属于（）。

A.集中式系统

B.分散式系统

C.局部系统

D.半集中式系统

【答案】：D188、下列各项费用中，应计人建筑安装工裎施工机械台班单价的是（）。

A.大型机械设备进出场费

B.引进设备检验费

C.临时故障排除费

D.机器损坏

【答案】：C189、可获得高强度、较高的弹性极限和韧性，主要用于重要结构零件的热处理是（）。

A.去应力退火

B.正火

C.淬火

D.高温回火

【答案】：D190、在建设项目施工过程中，若出现招标工程量清单中措施项目缺失，则正确的处理方式是（）。

A.由于承包人未能在投标时对措施项目清单进行合理增补，责任人由承包人承担

B.按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款

C.视为招标工程量清单不完整，责任由发包人和承包人共同承担

D.承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按工程变更的原则调整合同价款

【答案】：D191、连续梁桥是大跨度桥梁广泛采用的结构体系之一，一般采用（）。

A.骨架承重结构

B.预应力混凝土结构

C.空间结构

D.钢筋混凝土结构

【答案】：B192、某宾馆门厅9mX9m，为了提高净空高度，宜优先选用（）。

A.普通板式楼板

B.梁板式肋形楼板

C.井字形密肋楼板

D.普通无梁楼板

【答案】：C193、浅埋暗挖法施工方针必须坚持（）。

A.管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测

B.管超前、严注浆、长开挖、强支护、慢封闭、勤量测

C.管同步、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测

D.管同步、严注浆、长开挖、强支护、慢封闭、勤量测

【答案】：A194、中国的分类编码体系中，第一级编码的概念是（）。

A.分部工程顺序码

B.专业工程顺序码

C.工程分类码

D.分项工程项目名称顺序码

【答案】：C195、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的时间定额为（）台班/m3。

A.0.03

B.0.02

C.32.00

D.48.00

【答案】：A196、（2016年考题）工程网络计划费用优化的基本思路是，在网络计划中，当有多条关键线路时，应通过不断缩短（）的关键工作持续时间来达到优化目的。

A.直接费总和最大

B.组合间接费用率最小

C.间接费总和最大

D.组合直接费用率最小

【答案】：D197、（2020年真题）用来阐明各单位工程的建设规模、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建设总规模及本年计划完成情况的是（）。

A.年度计划项目表

B.年度竣工投产交付使用计划表

C.年度建设资金平衡表

D.年度设备平衡表投资

【答案】：B198、工程项目组织非节奏流水施工的特点是（）。

A.相邻施工过程的流水步距相等

B.各施工段上的流水节拍相等

C.施工段之间没有空闲时间

D.专业工作队数等于施工过程数

【答案】：D199、通风空调系统管安装时，矩形风管无法兰连接可采用的连接方式为（）。

A.立咬口连接

B.芯管连接

C.抱筛连接

D.承插连接

【答案】：A200、（2021年真题）与内贴法相比,地下防水施工外贴法的优点是（）。

A.施工速度快

B.占地面积小

C.墙与底板结合处不容易受损

D.外墙和基础沉降时，防水层不容易受损

【答案】：D201、（2013年真题）城市地下冷库一般都多设在（）。

A.城市中心

B.城市郊区

C.地铁站附近

D.汽车站附近

【答案】：B202、打桩机正确的打桩顺序为（）。

A.先外后内

B.先大后小

C.先短后长

D.先浅后深

【答案】：B203、与基带传输相比，闭路监控频带传输的特点是（）。

A.不需要调制，解调

B.传输距离一般不超过2km

C.设备花费少

D.提高通信线路的利用率

【答案】：D204、（2017年真题）某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。

A.8.0

B.10.0

C.12.0

D.12.5

【答案】：C205、在常用的电光源中，属于气体放电发光电光源的是（）。

A.白炽灯

B.荧光灯

C.卤钨灯

D.LED灯

【答案】：B206、（）宜用于用推土机从路堑取土填筑距离较短的路堤。

A.水平分层填筑法

B.纵向分层填筑法

C.横向填筑法

D.联合填筑法

【答案】：B207、补阳还五汤重用生黄芪为君，意在()

A.补气利水

B.补气行血

C.补气生血

D.补气升阳

E.补气固表

【答案】：B208、根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》，下列各类项目中，不实行资本金制度的固定资产投资项目是（）。

A.外商投资项目

B.国有企业房地产开发项目

C.国有企业技术改造项目

D.公益性投资项目

【答案】：D209、在寿命周期成本分析中，对于不直接表现为量化成本的隐性成本，正确的处理方法是（）。

A.不予计算和评价

B.采用一定方法使其转化为可直接计量的成本

C.将其作为可直接计量成本的风险看待

D.将其按可直接计量成本的1.5-2倍计算

【答案】：B210、某设备内部需覆盖铅防腐，该设备在负压下回转运动，且要求传热性好，此时覆盖铅的方法应为（）。

A.搪钉固定法

B.搪铅法

C.螺栓固定法

D.压板条固定法

【答案】：B211、下列关于室内消火栓布置及安装的说法中，正确的是（）。

A.配置DN65有内衬里的消防水带，长度不宜超过30m

B.设置室内消火栓的建筑，包括设备层在内的各层均应设置消火栓

C.消防电梯前室应设置室内消火栓，不计入消火栓使用数量

D.对于消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物，消火栓的布置间距不应大于50m

【答案】：B212、二氧化碳灭火系统通过物理作用扑灭火灾。但二氧化碳含量达到（）以上时能使人窒息死亡。

A.5％

B.15％

C.30％

D.50％

【答案】：B213、某土体测定Sr＝25%，该土属于（）状态。

A.干燥

B.稍湿

C.很湿

D.饱水

【答案】：B214、工作可靠、平稳、无噪声、油膜吸振能力强,因此可承受较大的冲击荷载是（）。

A.螺栓连接

B.滑动轴承装配

C.齿轮传动装配

D.蜗轮蜗杆传动机构

【答案】：B215、某工程施工至月底时的情况为：已完工程量120m，实际单价8000元/m，计划工程量100m，计划单价7500元/m，则工程量在月底的费用偏差为（）。

A.超支6万元

B.节约6万元

C.超支15万元

D.节约15万元

【答案】：A216、当拟建工程中有三类容器制作安装，有超过10MPa的高压管道敷设，措施项目可列项为（）。

A.隧道内施工通风、供水、供气、供电、照明及通风

B.管道安装充气保护

C.设备、管道施工安全防冻防雨

D.工程系统检测、检验

【答案】：D217、（2012年真题）游泳池工程优先选用的不定型密封材料是（）。

A.聚氯乙烯接缝膏

B.聚氨酯密封膏

C.丙烯酸类密封膏

D.沥青嵌缝油膏

【答案】：B218、稳定土拌合设备按其生产能力分为小型、中型、大型和特大型，其中大型的生产能力为（）。

A.100～200t/h

B.200～400t/h

C.400～600t/h

D.600～800t/h

【答案】：C219、确定工程施工程序是施工部署的重要内容，施工中应遵循的程序为()。

A.先地上、后地下

B.先管道、后设备

C.先地面、后高空

D.先主管道、后支管道

【答案】：D220、招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性由（）负责。

A.招标代理机构

B.招标人

C.编制工程量清单的造价咨询机构

D.招标工程量清单的编制人

【答案】：B221、某工程采用工程量清单招标，招标人公布的招标控制价为1亿元，中标人的投标报价为8900万元，经调整计算错误后的中标价为9100万元。施工中由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（）万元。

A.200，100

B.182，91

C.182，100

D.200，91

【答案】：C222、安装工程措施项目清单编制时，不属于措施项目清单的项目为()。

A.安全文明施工

B.工程排污

C.施工排水

D.施工降水

【答案】：B223、根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》，不属于企业管理费中基本费用的是（）。

A.工程排污费

B.定额测定费

C.职工取暖补贴

D.竣（交）工文件编制费

【答案】：C224、它只用于管径较大、压力较低的场合，优点是结构紧凑，只发生轴向变形，与方形补偿器相比占据空间位置小。此种补偿器为（）。

A.自然补偿器

B.填料式补偿器

C.球形补偿器

D.波形补偿器

【答案】：D225、（2015年真题）根据《房星建筑与装饰工程工程量计箄规范》（GB50854-2013）规定，关于砖砌体工程量计算说法正确的为（）。

A.砖基础工程量中不含基础砂浆防潮层所占体积

B.使用同一种材料的基础与墙身以设计室内地面为分界

C.实心砖墙的工程量中不应计入凸出墙面的砖垛体积

D.坡屋面有屋架的外墙高由基础顶面算至屋架下弦底面

【答案】：B226、（2020年真题）根据《建筑法》建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。

A.2

B.3

C.6

D.12

【答案】：B227、它广泛用于电力、冶金、机械、化工和硅酸盐等工业的各种热体表面及各种高温窑炉、锅炉的炉墙保温绝热。此种耐火隔热材料为（）。

A.蛭石

B.粘土砖

C.硅藻土砖

D.矿渣棉

【答案】：C228、关于石笼护坡的主要优缺点，下列说法不正确的是（）。

A.具有很好的柔韧性、透水性和耐久性

B.具有较好的生态性

C.外露网格容易发生整体性破坏

D.存在金属腐蚀、塑料网格老化、合金性能等问题

【答案】：C229、它不属于熔化极电弧焊，适用于薄板及超薄板的焊接，其功率密度比自由电弧提高100倍以上，焊接速度快、生产效率高，穿透力强，但设备比较复杂，工艺参数调节匹配较复杂。该焊接方式为（）。

A.电渣压力焊

B.氩弧焊

C.钨极惰性气体保护焊

D.等离子弧焊

【答案】：D230、某中压碳钢工艺管道安装工程的分部分项工程量清单中，其项目特征描述的内容不包括（）。

A.材质、规格

B.连接方式

C.水压试验

D.管件安装

【答案】：D231、依据《建设项目过程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）订立的工程总承包合同，采用的合同价款形式是（）。

A.固定单价

B.可调单价

C.固定总价

D.可调总价

【答案】：C232、（2015年真题）根据项目融资程序，评价项目风险因素应在（）阶段进行。

A.投资决策分析

B.融资评判

C.融资决策分析

D.融资结构设计

【答案】：D233、下列关于管道吹扫与清洗一般要求的表述中，错误的是()

A.对不允许吹扫与清洗的设备及管道应进行隔离

B.吹扫与清洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行，吹出的脏物不得进入已吹扫与清洗合格的管道

C.吹扫排放的脏物不得污染环境，严禁随意排放

D.管道吹扫与清洗时应设置禁区和警戒线，但不需挂警示牌

【答案】：D234、下列选项中，属于振动式输送机特点的是()

A.可输送高温物料

B.可大角度向上倾斜输送物料

C.初始价格较低

D.维护费用较高

【答案】：A235、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。

A.到岸价=离岸价+运输保险费

B.到岸价=离岸价+进口从属费

C.到岸价=运费在内价+运输保险费

D.到岸价=运费在内费+进口从属费

【答案】：C236、（2018年真题）用于隧道钻爆法开挖，效率较高且比较先进的钻孔机械是（）。

A.气腿风钻

B.潜孔钻

C.钻车

D.手风钻

【答案】：C237、某新建项目，建设期2年，建设斯内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款。第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为()万元。

A.77.00

B.78.47

C.112.00

D.114.94

【答案】：B238、（2011年真题）对先张法预应力钢筋混凝土构件进行湿热养护，采取合理养护制度的主要目的是（）。

A.提高混凝土强度

B.减少由于温差引起的预应力损失

C.增加混凝土的收缩和徐变

D.增大混凝土与钢筋的共同作用

【答