版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
装修公司股东内部协议书1.甲方(买方/出租方/委托方):
甲方名称:XX装修设计有限公司(以下简称“甲方”),统一社会信用代码:9111XXXXXXXXXXXXXX,法定代表人:张三,地址:中国北京市朝阳区XX路XX号XX大厦XX层。甲方经营范围涵盖室内外装修设计、施工及相关的咨询服务,是一家具有丰富行业经验和良好市场口碑的企业。甲方的法定代表人张三先生在室内装修领域拥有超过十年的管理经验,曾主导多个大型商业及住宅装修项目,具备卓越的项目管理和风险控制能力。甲方的联系方式包括公司总机电话:010-XXXXXXX,电子邮箱:xx@,法人个人手机:138-XXXXXXX。
甲方作为本次协议的委托方,基于自身业务发展需求,拟委托乙方提供专业的装修服务,涉及项目包括但不限于商业空间改造、办公环境优化及住宅装修设计等。甲方希望通过与乙方的合作,提升装修项目的质量、效率及客户满意度,同时确保项目在合规范围内顺利推进。甲方的委托行为基于对乙方专业能力及行业信誉的充分认可,双方在前期已进行多次沟通,就合作模式、服务范围及预期目标达成初步共识,为本协议的签订奠定基础。
2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):
乙方名称:XX装饰工程公司(以下简称“乙方”),统一社会信用代码:9111XXXXXXXXXXXXXX,法定代表人:李四,地址:中国上海市浦东新区XX路XX号XX产业园XX栋。乙方是一家专注于高端住宅及商业空间装修的综合性企业,拥有专业的施工团队、完善的质量管理体系及丰富的项目案例。乙方的法定代表人李四女士在装饰行业从业多年,具备深厚的行业资源及项目管理能力,曾荣获多项行业奖项及客户好评。乙方的联系方式包括公司总机电话:021-XXXXXXX,电子邮箱:yy@,法人个人手机:139-XXXXXXX。
乙方作为本次协议的服务提供方,承诺根据甲方的需求提供全方位的装修服务,包括前期设计、材料采购、施工管理及后期维护等。乙方的服务能力覆盖从概念设计到工程落地的全流程,能够满足甲方对装修质量、工期及预算的严格要求。在签订本协议前,乙方已对甲方的装修需求进行详细评估,并制定了科学合理的施工方案,确保项目在合规、高效的前提下完成。乙方的专业水平及服务态度已获得甲方的高度认可,双方的合作基于互信互利的原则,旨在共同打造高品质的装修项目。
协议简介:
本协议的签订基于甲乙双方在装修服务领域的长期合作意向及共同利益。甲方作为委托方,因业务发展需要,需对多处商业及住宅空间进行装修改造,而乙方作为专业的装修服务提供方,具备完成此类项目所需的全套资源及能力。双方在前期已通过多次商务洽谈及项目评估,确认合作前提及核心条款,包括服务范围、质量标准、价格体系及履行期限等。本协议的签订旨在明确双方的权利义务,规范合作流程,确保项目顺利实施。甲方的委托行为及乙方的服务承诺均基于对市场需求的准确把握及行业标准的严格执行,双方均希望通过本协议的履行,实现资源共享、风险共担及利益共赢的目标。协议的生效及执行将严格遵循中国相关法律法规,保障双方合法权益,为后续合作奠定坚实基础。
第一条协议目的与范围
本协议的主要目的是明确甲乙双方在装修服务合作中的权利与义务,确保装修项目按照约定的标准、进度和预算顺利实施。协议范围涵盖从项目前期设计咨询、方案制定,到材料采购、施工管理、质量验收及后期维护等全过程服务。具体内容包括但不限于:甲方提供装修项目的详细需求及场地条件,乙方根据甲方需求提供专业设计服务并施工,双方共同监督项目进展,确保装修成果符合国家及行业相关标准。本协议旨在通过规范化合作,提升装修项目的整体质量,满足甲方业务发展需求,同时保障乙方的合法权益,促进双方长期稳定的合作关系。
第二条定义
为本协议之目的,下列术语具有以下含义:
1.“装修项目”指甲方委托乙方提供的室内外装修服务,包括但不限于设计、施工、材料供应及验收等环节。
2.“设计方案”指乙方根据甲方需求编制的装修设计纸及施工方案,包括平面布局、效果、材料清单及预算明细等。
3.“施工周期”指装修项目从开工到竣工验收的预计时间,具体以双方确认的施工计划为准。
4.“质量标准”指装修项目需符合的国家及行业相关规范,包括但不限于《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2011等。
5.“验收合格”指装修项目经甲方及第三方检测机构(如适用)验收,确认符合设计要求及质量标准。
第三条双方权利与义务
1.甲方的权力和义务:
甲方有权要求乙方按照协议约定提供专业的设计及施工服务,并对服务质量和进度进行监督。甲方应向乙方提供装修项目的详细需求、场地条件及相关资料,确保乙方能够准确理解项目目标。甲方有权对乙方的设计方案提出修改意见,但应合理考虑乙方的专业建议,避免因频繁变更导致项目延误或成本增加。甲方应按时支付协议约定的款项,并配合乙方进行现场勘查、材料验收及竣工验收等环节。甲方有义务确保装修施工场地具备必要的施工条件,包括但不限于水电接入、临时设施搭建等,并承担因自身原因导致的项目延误责任。如甲方需变更装修需求或方案,应提前书面通知乙方,并承担由此产生的额外费用及工期延误责任。
2.乙方的权力和义务:
乙方有权根据协议约定收取服务费用,并要求甲方按时支付款项。乙方应组建专业的项目团队,包括设计师、工程师及施工人员,确保装修项目符合设计要求及质量标准。乙方有权要求甲方提供必要的协助,包括但不限于场地access、资料确认及签证手续等,如甲方未能及时配合,乙方有权顺延工期并要求赔偿损失。乙方应严格按照国家及行业规范进行施工,并承担因施工质量问题导致的修复责任。乙方有权对甲方的修改意见进行评估,并在合理范围内进行调整,但重大设计变更需经双方书面确认。乙方应确保施工安全,购买相关保险,并承担因自身原因导致的安全事故责任。乙方有权要求甲方提供装修所需的材料及设备,并确保材料质量符合约定标准。乙方应定期向甲方汇报项目进展,并提供阶段性验收服务,确保装修成果达到预期目标。乙方有义务在项目完成后提供维护保养方案,并承担保修期内因施工质量问题导致的维修责任。
(注:本部分内容已根据要求详细展开,重点突出了乙方的权利义务,并保持与协议整体框架的关联性。)
第四条价格与支付条件
本协议项下的装修服务费用总额为人民币(大写)壹仟万元整(¥10,000,000.00),该价格为固定总价,包含乙方为完成本协议约定的装修服务所产生的一切费用,具体涵盖设计费、材料费、施工费、管理费及税金等。价格已考虑市场价格波动及项目风险因素,在协议有效期内保持不变。
支付方式采用分期付款方式:
第一期款项:协议签订后7个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的30%,即人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00),用于乙方的方案设计及前期准备工作。
第二期款项:乙方完成全部设计方案,并经甲方书面确认后10个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的40%,即人民币肆佰万元整(¥4,000,000.00),用于材料采购及施工准备。
第三期款项:装修项目主体工程完成并经甲方初步验收合格后10个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的20%,即人民币贰佰万元整(¥2,000,000.00),用于继续推进项目收尾工作。
第四期款项:装修项目最终竣工验收合格,并甲方支付全部尾款后10个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的10%,即人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)。
甲方应通过银行转账方式将款项支付至乙方指定的以下账户:
开户名称:XX装饰工程公司
开户银行:中国建设银行XX支行
银行账号:622202XXXXXXXXXXXXXXX
乙方应在收到每期款项后,向甲方提供等额的合法发票。如甲方未按约定支付款项,每逾期一日,应按逾期支付金额的千分之零点五向乙方支付违约金,逾期超过30日,乙方有权暂停施工或解除协议,并要求甲方支付已完成工作部分的费用及全部违约金。
第五条履行期限
本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为自协议生效之日起24个月,即至XXXX年XX月XX日止。如协议到期后项目仍未完成,经双方协商一致可签订补充协议,延长协议履行期限。
装修项目的具体履行期限如下:
1.设计阶段:自协议签订之日起30个工作日内完成全部设计方案,并提交甲方确认。乙方应在收到甲方修改意见后15个工作日内完成方案调整。
2.采购阶段:设计方案确认后10个工作日内完成主要材料的采购及确认工作。
3.施工阶段:材料采购确认后正式开工,预计总施工周期为180个工作日,包括主体施工及内饰装修。其中,基础工程及水电改造应在60个工作日内完成,主体结构施工应在90个工作日内完成。
4.验收阶段:主体工程完成后,双方进行初步验收,乙方根据验收意见整改10个工作日内完成;最终竣工验收应在项目全部完成后15个工作日内完成。
关键时间节点包括:协议签订日、首期款支付日、设计方案确认日、中期验收日及最终竣工验收日。任何一方如需变更协议约定的时间节点,应提前30日书面通知对方,并经对方书面同意后方可执行。
第六条违约责任
1.甲方违约责任:
(1)甲方未按本协议第四条约定的付款进度及金额支付款项的,每逾期一日,应按逾期支付金额的千分之零点五向乙方支付违约金。逾期超过30日,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付已完成工作部分的费用及违约金。逾期超过60日,乙方有权解除协议,甲方除支付已完成工作的全部费用及违约金外,还应赔偿乙方因此遭受的损失,包括但不限于合同预期收益损失、前期投入损失等。
(2)甲方未按约定提供施工场地、水电接入或其他必要条件的,每延误一日,应按合同总价的万分之一向乙方支付违约金。延误超过30日,乙方有权解除协议,甲方应承担违约责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。
(3)甲方单方面变更设计方案或增加工程量的,应承担由此产生的额外费用及工期延误责任。变更内容需经乙方书面确认,甲方应支付乙方因变更产生的额外费用,并按变更金额的10%支付违约金。如变更导致项目整体成本增加超过10%,乙方有权重新协商合同价格或解除协议。
2.乙方违约责任:
(1)乙方未按本协议第五条约定的进度完成装修项目,每延误一日,应按合同总价(指未完成部分)的千分之零点五向甲方支付违约金。延误超过30日,甲方有权解除协议,乙方应退还甲方已支付的全部款项,并按合同总价的20%支付违约金。乙方还应赔偿甲方因此遭受的直接损失,包括但不限于项目延期投入的利息损失、替代方案费用等。
(2)乙方施工质量不符合国家及行业相关标准,经甲方或第三方检测机构指出后,未能在约定期限内(一般为15个工作日)完成整改的,甲方有权要求乙方承担全部整改费用,并按整改费用总额的30%支付违约金。如整改后仍存在严重质量问题,甲方有权解除协议,乙方应退还甲方已支付的全部款项,并按合同总价的30%支付违约金。
(3)乙方擅自使用非约定材料或降低施工标准的,一经查实,甲方有权要求乙方立即停止施工并更换合格材料,同时按合同总价的10%向乙方支付违约金。情节严重者,甲方有权解除协议,乙方应退还甲方已支付的全部款项,并按合同总价的50%支付违约金。
(4)乙方在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失的,应承担全部赔偿责任,并按协议约定支付违约金。如事故系乙方重大过失或故意行为导致,甲方有权解除协议,并追究乙方的法律责任。
3.不可抗力导致的违约:
如因地震、台风、洪水、战争等不可抗力因素导致协议无法履行或延迟履行,双方互不承担违约责任。遭受不可抗力的一方应在事件发生后7日内书面通知对方,并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度,协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。不可抗力影响消除后,双方应尽快恢复协议履行。
4.违约金的限制:
本协议约定的违约金总额不超过合同总价的30%。如违约金不足以弥补守约方实际损失的,守约方有权要求违约方赔偿实际损失,包括直接损失和合同预期利益损失。双方应在违约发生后协商确定实际损失金额,并依法处理。
5.解除协议的后果:
任何一方解除协议,应提前30日书面通知对方,并承担相应的违约责任。被解除协议方有权要求解除协议方赔偿因其违约行为造成的直接损失。解除协议后,已产生的费用按实际完成工作比例结算,未完成部分不予结算。双方应妥善处理已施工部分的交接事宜,避免产生额外纠纷。
第七条不可抗力
1.定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为(如法律法规变更、征收征用等)、流行病疫情以及疫情相关的防控措施等。不可抗力事件应导致或合理预期将导致本协议约定的部分或全部义务无法履行。
2.通知义务:任何一方在发生或预见到不可抗力事件时,应立即通知对方,并在合理期限内(通常为15日内)向对方提供不可抗力事件的有效证明文件,包括但不限于政府公告、新闻报道、保险理赔文件等。未能及时通知或提供证明文件的一方应承担由此可能产生的不利后果。
3.责任免除:因不可抗力事件导致任何一方无法履行或无法完全履行本协议项下义务的,该方不承担违约责任,但应采取合理措施减轻不可抗力事件造成的损失。双方应根据不可抗力事件的影响程度,协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。
4.协商处理:发生不可抗力事件后,双方应本着友好协商的原则,共同商定处理方案。如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5.协议解除:如不可抗力事件持续超过30日,双方仍未达成一致处理意见,或不可抗力事件导致本协议目的无法实现的,任何一方有权单方面解除本协议,但应提前30日书面通知对方。解除协议后,双方应就善后事宜进行协商,包括但不限于已发生费用的结算、材料设备的处理、未完成工作的处置等。因不可抗力解除协议的,双方互不承担违约责任,已支付的款项按实际履行情况比例返还。
6.不可抗力终止:不可抗力事件消除后,受影响方应立即通知对方,并尽快恢复履行本协议项下的义务。如不可抗力事件导致本协议部分条款无法履行,双方应协商修改或删除相关条款,其余条款继续有效。
第八条争议解决
1.协商解决:凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商的方式解决。双方应指定专门联系人,就争议事项进行沟通,寻求达成和解协议的途径。协商应在合理范围内进行,并应考虑到争议对项目进展及双方合作关系的影响。
2.调解解决:如协商未能解决争议,双方同意在协商不成后的30日内,共同选择一个中立的第三方调解机构或调解员对本协议争议进行调解。调解应遵循公平、公正、高效的原则,调解过程及结果具有保密性。如调解达成一致,双方应签署调解协议书,调解协议书经双方签字后具有法律约束力,双方应共同履行。
3.仲裁解决:如协商、调解未能解决争议,或双方在协商、调解开始前明确约定通过仲裁解决争议,则任何一方均有权将争议提交至本协议签订地有管辖权的中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC),按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。仲裁语言为中文。仲裁过程中,仲裁庭有权在征得双方同意的情况下,以书面形式或口头方式就争议的任何或全部问题作出和解裁决或调解书。
4.诉讼解决:如双方未选择仲裁,且在争议发生后未能就争议解决方式达成一致,任何一方均有权将争议提交至本协议签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。人民法院将根据相关法律法规及本协议约定,对争议进行审理并作出判决。诉讼过程中,双方应遵守法院的传唤及判决,并承担相应的诉讼费用。如一方在收到法院传票后无正当理由拒不到庭,或未经法院许可擅自中途退庭,视为放弃诉讼权利,法院可依法缺席判决。
5.争议的独立性:本协议项下的任何争议,应独立于其他争议进行解决。任何一方就某一争议的解决方式作出选择后,不得就同一争议再行选择其他解决方式,除非获得对方书面同意。
6.争议解决期间的协作:在争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行本协议中未受争议影响的其他条款,并保持合作,以减少争议对项目正常进行的影响。双方均有义务向争议解决机构或法院提供真实、完整、有效的证据材料,并配合争议解决过程的顺利进行。
第九条其他条款
1.通知方式:本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出,并可以通过专人递送、挂号信、电子邮件或传真等方式发送至本协议首页载明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式,应提前10日书面通知对方。以电子邮件方式发送的,发出时视为送达;以专人递送或挂号信方式发送的,寄出后3日视为送达;以传真方式发送的,发送成功后视为送达。双方均应根据本协议约定地址或联系方式履行通知义务,否则因未按要求送达造成的延迟或后果由未送达方承担。
2.协议变更:对本协议的任何修改或补充,均须经双方协商一致,并以书面形式作出,作为本协议不可分割的一部分。任何一方不得单方面变更本协议内容。双方在签署书面变更文件前,任何一方对协议内容的变更均不产生法律效力。
3.分包与转包:乙方在履行本协议项下的义务时,如需分包部分工程,应事先征得甲方的书面同意,并确保分包单位具备相应的资质和能力。乙方应对分包单位的行为及后果承担连带责任,保证分包工程的质量、安全及进度符合本协议要求。未经甲方书面同意,乙方不得将本协议项下的任何权利或义务整体转让给第三方。
4.保
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 气道管理护理要点
- 机械工程安全培训心得
- 痤疮皮肤护理基础知识
- PDCA护理模式:构建和谐护患关系
- 化疗期间恶心呕吐的护理
- 心电图护理教学软件课件
- 护理沟通在安全中的作用
- 骨科患者的营养支持护理
- 宝宝日常护理中的安全防护
- 二手车这样卖就出手快
- SL631水利水电工程单元工程施工质量验收标准第3部分:地基处理与基础工程
- GB/T 3543.11-2025农作物种子检验规程第11部分:品种质量品种真实性鉴定
- 人力资源有限公司管理制度
- 2024年高中语文选择性必修上册古诗文情境式默写(含答案)
- 部编人教版4年级上册语文期末复习(单元复习+专项复习)教学课件
- 2024-2025学年云南省玉溪市八年级(上)期末英语试卷(含答案无听力原文及音频)
- 绿色建材生产合作协议
- 英语丨安徽省皖江名校联盟2025届高三12月联考英语试卷及答案
- 湖南省长沙市长2024年七年级上学期数学期末考试试卷【附答案】
- 凉山州 2024 年教师综合业务素质测试试卷初中物理
- 他汀不耐受的临床诊断与处理中国专家共识(2024)解读课件
评论
0/150
提交评论