2026年设备监理师之设备监理合同考试题库及完整答案（各地真题）

2026年设备监理师之设备监理合同考试题库第一部分单选题(100题)1、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前()天，通知工程师。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C2、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在()前提起上诉。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日

【答案】：B3、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是()。

A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议

B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼

C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力

D.行政诉讼一审终结

【答案】：B4、根据我国《合同法》，要约的生效时间为()。

A.要约人发出要约时

B.要约到达受要约人时

C.要约人通知受要约人时

D.受要约人作出承诺时

【答案】：B5、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定()裁决。

A.执行

B.撤销

C.中止执行

D.不予执行

【答案】：C6、下列与不可抗力相关的叙述，错误的是()。

A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况

B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任

C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任

D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形

【答案】：C7、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。

A.交付设备

B.交付设备所有权凭证和其他凭证

C.移交设备中体现的知识产权

D.接受设备检验

【答案】：C8、设备工程合同文件一般包括()。

A.投标保函、合同条件及附件

B.合同条件及投标保函

C.合同协议书及招标文件

D.合同条件、技术文件和附件

【答案】：D9、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。

A.承包人越级承揽工程

B.承包人超越范围承揽工程

C.承包人向评标委员行贿中标

D.承包人将主体结构的施工进行分包

【答案】：D10、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满()年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：D11、根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.合同标的物所在地

D.被告住所地或合同履行地

【答案】：D12、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求

【答案】：A13、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是()。

A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果

B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充

C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责

D.参加工程竣工验收

【答案】：C14、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是()。

A.抵押权

B.土地承包经营权

C.地役权

D.建设用地使用权

【答案】：C15、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：B16、承包商提交履约保证的期限是()。

A.收到中标函后的28天内

B.签订合同后的28天内

C.收到开工通知后的28天内

D.设备工程合同生效前

【答案】：A17、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标

C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定

D.否决所有投标

【答案】：D18、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。

A.承包商提交履约担保后

B.承包商收到中标函后

C.工程师发出开工通知后

D.双方签订合同后

【答案】：B19、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。

A.丙向甲

B.丙和乙共同向甲

C.乙向甲

D.丙和乙向甲连带

【答案】：C20、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。

A.业主

B.业主代表

C.工程师代表

D.工程师

【答案】：A21、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后()内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。

A.14天

B.21天

C.28天

D.42天

【答案】：D22、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。

A.工程竣工

B.业主接收工程

C.签发工程接收证书

D.签发履约证书

【答案】：C23、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括()。

A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识

B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识

C.商务知识、管理知识和法律知识

D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识

【答案】：A24、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。

A.14

B.28

C.35

D.42

【答案】：D25、行政纠纷的处理方式不包括()。

A.听证

B.复议

C.和解

D.诉讼

【答案】：C26、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以()的日期为准。

A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记

B.采购方收到设备

C.采购方在承运部门签收设备单上签收

D.供货方将设备交到承运部门

【答案】：A27、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金

【答案】：D28、在下列各项中，符合代理特征的是()。

A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思

D.代理结果归属代理人

【答案】：C29、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。

A.有效

B.无效

C.乙追认后有效

D.乙拒绝后无效

【答案】：A30、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，()应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。

A.业主

B.评标委员会

C.监理工程师

D.监理工程师代表

【答案】：A31、设备工程合同管理的根本任务是()。

A.设备工程合同的签订、履行、保修

B.设备工程合同约定的设计、制造、安装

C.设备工程合同质量、进度、投资控制

D.与业主签订委托监理合同

【答案】：C32、根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。

A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明

B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准

C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险

D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况

【答案】：C33、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。

A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失

B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失

C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失

D.因分包商过错，致使业主受到损失

【答案】：D34、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。

A.国务院

B.国家质量监督检验检疫总局

C.卫生部

D.国家工商总局

【答案】：B35、公民、法人或者其他组织对下列()事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。

A.行政立法行为

B.国防、外交等国家行为

C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理

D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决

【答案】：D36、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。

A.1周

B.2周

C.1个月

D.2个月

【答案】：C37、在我国，下列知识产权中，保护期限为20年的是()。

A.发明专利权

B.实用新型专利权

C.职务作品著作权

D.商标专用权

【答案】：A38、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为()。

A.缺陷责任期

B.质量保证期

C.缺陷通知期

D.设备维修期

【答案】：C39、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。

A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

【答案】：B40、根据《合同法》规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以()。

A.行使同时履行抗辩权

B.变更合同

C.行使撤销权

D.中止履行合同

【答案】：D41、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是()。

A.联合体

B.联合体各方

C.联合体中的牵头人

D.联合体中的资质较高方

【答案】：B42、如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是()。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用

【答案】：B43、业主谈判的目的不包括()。

A.宣传自己的优势

B.了解报价的构成

C.讨论并共同确认某些局部变更

D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化

【答案】：A44、按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是()。

A.当事人的名称或者姓名和住所

B.标的、数量、质量、价款或者报酬

C.履行期限、地点和方式

D.”一裁二审“条款

【答案】：D45、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在()，提交工程师两套副本。

A.移交工程时

B.竣工试验开始前

C.通过竣工试验后

D.申请签发接收证书时

【答案】：B46、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。

A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

B.投标人须知、招标资料表和投标保函

C.投标人须知、业主要求和设计文件

D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划

【答案】：A47、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的()。

A.采取补救措施

B.赔偿损失

C.继续履行

D.违约金规则

【答案】：C48、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的()天，向工程师发出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：C49、检核表的核心思想是()。

A.确定事件的逻辑关系

B.持续改进

C.分析事件的合理性

D.完整描述事件的全过程

【答案】：B50、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在()天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：B51、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表

【答案】：C52、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是()。

A.班组长

B.监理工程师

C.本单位负责人

D.总监理工程师

【答案】：C53、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。

A.期满前3个月内

B.期满前6个月内

C.期满后15日内

D.期满后3个月内

【答案】：A54、下列关于民事诉讼的表述，正确的是()。

A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织

B.被告不提出答辩将败诉

C.被告不到庭案件将无法审理

D.人民法院在判决前可以进行调解

【答案】：D55、在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由()承担修正该项损失的费用。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.保险公司

【答案】：B56、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。

A.修改施工计划

B.解除承包商根据合同应承担的责任

C.在工程进行中向承包商发布信息和指示

D.解除雇主根据合同应承担的责任

【答案】：C57、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式

【答案】：B58、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是()。

A.承包商为此工作实际支付的成本

B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费

C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润

D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润

【答案】：D59、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当()。

A.通知债权人

B.经债权人同意

C.与第三人约定且经主管部门批准

D.通知债权人并在合同管理机关备案

【答案】：B60、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。

A.提出索赔事由

B.核定实际损失

C.提出索赔依据

D.提出赔偿金额

【答案】：B61、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照()的计算方法，支付逾期付款利息。

A.合同约定

B.买受人提供

C.银行延期付款规定

D.法律规定

【答案】：A62、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。

A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28

B.工程师开出付款证书后28

C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56

D.工程师开出付款证书后56

【答案】：C63、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款()。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.合同约定的全部设计费

【答案】：C64、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。

A.进行工程竣工试验

B.工程接收

C.进行工程竣工后试验

D.签发履约证书

【答案】：B65、招标公告，从合同法律性质上讲属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺

【答案】：A66、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院()。

A.解除甲乙之间的合同

B.撤销甲乙之间的合同

C.撤销甲转让设备的行为

D.变更甲转让设备的价格

【答案】：C67、甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。

A.违约责任

B.行政责任

C.经济责任

D.缔约过失责任

【答案】：D68、FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。

A.业主发出中标函的28

B.承包商收到中标函的28

C.承包商提交履约保证的14

D.业主退还投标保证的14

【答案】：B69、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。

A.修补质量缺陷

B.结算预付款

C.设计交底

D.裁决合同争端

【答案】：A70、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。

A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用

B.工程合格，业主承担风险和费用

C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用

D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担

【答案】：D71、下列单位可以作保证人的是()。

A.教育部直属高校

B.医科大学附属医院

C.社会团体

D.企业法人的子公司

【答案】：D72、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成()。

A.合同文件

B.索赔

C.争议

D.变更

【答案】：D73、业主退还履约保证给承包商的期限是()天内。

A.工程师签发接收证书后的14

B.业主接收工程后的21

C.缺陷通知期届满后的14

D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21

【答案】：D74、根据《民法通则》，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失()。

A.实体民事权利

B.胜诉权

C.起诉权

D.抗辩权

【答案】：B75、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是()。

A.有权代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：B76、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。

A.竣工时间及相关费用

B.相关费用并加合理利润

C.竣工时间、相关费用并加合理利润

D.缺陷通知期及相关费用

【答案】：B77、合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。

A.合同法

B.合同条款

C.招投标法

D.政府采购法

【答案】：B78、由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。

A.竣工时间

B.费用

C.费用和利润

D.竣工时间、费用和利润

【答案】：C79、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

【答案】：D80、根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失，为此多支出了合理费用，该费用应当由()承担。

A.乙

B.甲

C.甲、乙共同

D.甲、乙按比例

【答案】：B81、下列关于委托合同的说法不正确的是()

A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础

B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务

C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已

D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有

【答案】：D82、在设备采购合同中，设备所有权自()时起转移。

A.支付定金

B.支付价款

C.交付设备所有权凭证

D.交付设备

【答案】：D83、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.行政责任

D.经济责任

【答案】：A84、有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是()。

A.履约保证和合同格式

B.合同格式和合同数据

C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定

D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定

【答案】：D85、依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于()日。

A.l

B.2

C.3

D.5

【答案】：C86、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与()相同。

A.封存的样品

B.封存的样品及其说明的质量

C.封存的样品及其法律规定

D.封存的样品及其品质担保

【答案】：B87、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

【答案】：D88、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的()单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A.生产、运输、储存

B.生产、使用、储存

C.生产、运输、使用

D.生产、经营、储存

【答案】：D89、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的()，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。

A.专职安全员

B.施工监督员

C.应急救援人员

D.专职医护人员

【答案】：A90、下列属于民事法律关系客体中行为的是()。

A.货币

B.计算机软件

C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务

D.专利权

【答案】：C91、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。

A.提供现场的地下管线资料

B.派出必要的现场服务人员

C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行

【答案】：A92、资金安排证明的应当由()出具。

A.工程师

B.业主

C.业主开户银行

D.保险公司

【答案】：C93、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判

【答案】：A94、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.甲的上级主管部门

【答案】：B95、根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B96、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是()。

A.固定总价合同

B.纯单价合同

C.单价与包干混合式合同

D.成本加固定费用

【答案】：A97、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。

A.技术资料

B.商务资料

C.合同专用条件

D.合同补遗

【答案】：D98、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是()。

A.逾期送达的投标文件

B.没有送到指定地点的投标文件

C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件

D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

【答案】：C99、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是()。

A.投标截止时间前

B.收到投标人书面撤回通知时

C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内

D.开标之日起15日内

【答案】：C100、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商

【答案】：D第二部分多选题(20题)1、根据《物权法》，下列财产中可以设定抵押的有()。

A.正在建造的建筑物、船舶、航空器

B.交通运输工具

C.公立学校的教育设施

D.依法被查封、抵押、监管的财产

E.以招标方式取得的土地承包经营权

【答案】：AB2、《安全生产法》中“三同时”制度是指()。

A.同时安全培训

B.同时资金投入

C.同时设计

D.同时施工

E.同时投入生产和使用

【答案】：CD3、设备工程发生质量缺陷时，如果承包商未按设备监理师的指示及时进行处理，则业主可采用的处理方法有()。

A.自己修补，由承包商承担费用

B.终止合同，收回相关费用

C.让他人修补，由承包商承担费用

D.退还缺陷设备或材料，自行购买，并对承包商加倍索赔

E.相应减少合同价格

【答案】：ABC4、设备采购合同主要条款包括()。

A.结算方式及期限

B.违约责任

C.贷款、融资方式

D.合同的供货范围

E.担保措施

【答案】：ABD5、从业主角度讲，设备工程合同总体策划的内容一般包括()。

A.确定每个合同的工作范围

B.确定合同中的重要条款

C.选择评标方法

D.明确评标程序

E.编制设备工程合同管理计划

【答案】：AB6、工程师可随时通知承包商，并要求其提交修改的进度计划的情形有()。

A.发生洪水

B.进度计划中不符合合同的内容

C.实际进度慢于计划进度

D.实际进度快于计划进度

E.由于承包商提供的设计、材料、设备等存在缺陷造成工程暂停

【答案】：BCD7、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，下列关于履约证书的叙述，正确的有()。

A.履约证书是对全部或部分工程符合合同的竣工要求的确认

B.履约证书确认了承包商根据合同已履行了其所有义务时工程的价值

C.履约证书的签发，无须承包商提出申请

D.履约证书可证实承包商的义务已经完成，但合同应被认为仍然有效

E.履约证书可证实承包商的义务已经完成，合同终止

【答案】：CD8、根据《合同法》对相关合同的规定，下列说法正确的有()。

A.建设工程合同分为工程咨询合同、勘察合同、设计合同和施工合同

B.委托合同无论是否有偿，委托人都有义务预付或补偿委托事务所必要的费用

C.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担

D.承揽人可将对工作成果质量起关键作用的工作交由第三人完成

E.承揽合同履行中，定作人享有任意解除权

【答案】：BC9、设备工程合同中，确定承包商工作范围的文件有()。

A.业主要求

B.资料表

C.投标书

D.中标通知书

E.承包商建议书

【答案】：AB10、下列合同中，属于无效合同的是()。