抹灰班组协议书

抹灰班组协议书甲方：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：[乙方负责人姓名]身份证号码：[乙方身份证号]地址：[乙方住址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方承接了[具体工程项目名称]的建设工程，为确保工程抹灰工作的顺利进行，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方作为抹灰班组为甲方提供抹灰劳务服务事宜，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.劳务内容乙方负责按照甲方提供的施工图纸、技术交底及相关规范要求，完成[具体工程项目名称]中所有抹灰工程的劳务作业，包括但不限于墙面、地面、顶棚等部位的抹灰施工，以及与之相关的基层处理、阴阳角找方、孔洞修补等工作。2.劳务要求抹灰工程应达到国家现行验收规范及质量检验评定标准的合格等级，表面平整、光滑，无裂缝、空鼓、爆灰等缺陷。严格控制抹灰厚度，确保各部位抹灰厚度均匀一致，符合设计及规范要求。所用材料应符合甲方要求及相关质量标准，乙方需按照甲方指定的品牌、规格采购材料，并提供材料合格证明文件。3.工作地点[具体工程项目地点]二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见和要求。有权根据工程实际情况调整施工计划和安排，但应提前通知乙方。对乙方违反协议约定或施工规范的行为，有权责令乙方限期整改，如乙方拒不整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除协议，并要求乙方承担相应损失。2.义务向乙方提供施工图纸、技术交底等相关施工资料，并对乙方进行技术交底和安全教育培训。按照协议约定及时支付乙方劳务费用。协调施工现场各方关系，为乙方施工创造良好条件，解决施工中出现的与其他施工单位交叉作业等问题。负责提供施工所需的主要材料（如水泥、沙子、石灰等），并确保材料质量符合要求，按照施工进度及时供应到施工现场指定地点。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照协议约定支付劳务费用。有权要求甲方提供施工所需的材料、设备及技术支持。对甲方提出的不合理要求或违反协议约定的行为，有权提出异议并拒绝执行。2.义务组建专业的抹灰班组，配备具备相应技能和经验的施工人员，并确保施工人员数量满足工程进度要求。乙方施工人员应身体健康，具备相应的从业资格证书，并遵守施工现场的各项规章制度。按照甲方提供的施工图纸、技术交底及相关规范要求组织施工，确保施工质量达到合格标准。在施工过程中，接受甲方的监督检查，对甲方提出的整改意见及时落实整改。负责施工过程中的安全管理工作，制定安全操作规程，对施工人员进行安全教育培训，配备必要的安全防护用品，确保施工安全无事故。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。做好施工现场的环境保护工作，采取有效措施控制施工扬尘、噪声等污染，保持施工现场整洁卫生。按照甲方要求的施工进度计划组织施工，确保各阶段施工任务按时完成。如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。妥善保管甲方提供的施工材料和设备，不得擅自挪用、转借或变卖。如因乙方保管不善造成材料、设备损坏或丢失，乙方应负责赔偿。定期向甲方汇报施工进度、质量、安全等情况，积极配合甲方及相关部门的检查验收工作。三、劳务费用及支付方式（一）劳务费用双方约定本抹灰工程劳务费用为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，不因任何因素调整，除非发生本协议约定的可调整情况。（二）支付方式1.工程开工后，甲方在乙方完成当月工程量的[X]%后，于次月[具体日期]前支付当月已完工程量劳务费用的[X]%。2.抹灰工程全部完成并经甲方及相关部门验收合格后，甲方在[验收合格后具体日期]内支付至劳务费用总额的[X]%。3.工程竣工结算完成后，甲方在扣除乙方应承担的各项费用（如违约金、赔偿金、材料损失费等）后，于[结算完成后具体日期]内支付剩余劳务费用。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照协议约定及时支付劳务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金，并承担乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于利息损失、催款费用、诉讼费用等）。2.若因甲方原因导致乙方无法正常施工，如材料供应不及时、施工计划变更未提前通知等，甲方应承担乙方因此造成的停工、窝工损失，损失计算方式为乙方实际投入的人工费用、设备租赁费用等直接损失，并按照损失金额的[X%]向乙方支付赔偿金。（二）乙方违约责任1.若乙方施工质量不符合协议约定及相关规范要求，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准。如因返工整改导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任，每延误一日，按照劳务费用总额的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照协议约定的施工进度计划完成施工任务，每延误一日，按照劳务费用总额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]日的，甲方有权解除协议，乙方应返还甲方已支付的全部费用，并按照劳务费用总额的[X%]向甲方支付违约金。同时，乙方应承担甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于工期延误损失、第三方索赔损失等）。3.若乙方擅自更换施工人员或施工队伍，甲方有权责令乙方限期改正，如乙方拒不改正，甲方有权解除协议，并要求乙方承担劳务费用总额[X%]的违约金。乙方应返还甲方已支付的全部费用，并承担甲方因此遭受的全部损失。4.若乙方违反施工现场安全管理规定或环境保护要求，导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失，包括但不限于事故处理费用、赔偿费用、罚款等。同时，甲方有权视情节轻重扣除乙方劳务费用的[X%X%]作为违约金。5.若乙方未经甲方书面同意擅自将本协议项下的劳务作业转包或分包给第三方，甲方有权解除协议，乙方应返还甲方已支付的全部费用，并按照劳务费用总额的[X%]向甲方支付违约金。乙方还应承担甲方因此遭受的全部损失。五、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至本抹灰工程劳务作业全部