景区施工协议书

景区施工协议书甲方：[景区名称]法定代表人：[姓名]地址：[景区地址]联系方式：[联系电话]乙方：[施工单位名称]法定代表人：[姓名]地址：[施工单位地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方拥有[景区名称]，现计划对景区内的部分区域进行施工建设，乙方具备相应的施工资质和能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方景区施工事宜达成如下协议：一、施工项目及范围1.项目名称：[景区名称]景区施工项目2.施工范围：具体施工区域及内容详见本协议附件《施工图纸》及《施工项目清单》。该附件作为本协议的重要组成部分，与本协议具有同等法律效力。施工范围包括但不限于景区内[具体区域]的建筑工程、道路铺设、景观绿化、水电安装等工程内容。二、施工期限1.本项目施工期限自[开工日期]起至[竣工日期]止。总工期共计[工期天数]天。2.如遇不可抗力因素或甲方书面确认的其他合理原因导致工期延误的，工期相应顺延。乙方应在不可抗力事件发生后[X]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议。有权根据景区整体规划和实际需要，对施工方案、施工进度等进行调整，但应提前[X]个工作日书面通知乙方。有权要求乙方提供施工过程中的相关资料，包括但不限于施工日志、质量检验报告等。2.义务负责办理施工所需的相关审批手续，确保施工合法合规进行。按照本协议约定向乙方支付工程款。协助乙方协调与景区内其他相关方的关系，提供施工所需的便利条件，包括但不限于提供临时施工场地、水电接入点等。在施工过程中，如因甲方原因导致乙方停工或窝工的，甲方应承担相应的损失。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付工程款。有权根据施工图纸和规范要求，自主组织施工，但应接受甲方的监督检查。在施工过程中，如遇甲方提供的施工条件发生变化或出现不可抗力等情况，有权要求甲方给予合理补偿或工期顺延。2.义务具备相应的施工资质和安全生产许可证，并向甲方提供相关证明文件。按照本协议约定的施工范围、施工期限和质量标准进行施工，确保工程质量达到国家及行业相关标准。制定详细的施工方案和施工进度计划，并报甲方备案。严格按照施工方案和进度计划组织施工，确保工程按时竣工。负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。做好施工过程中的环境保护工作，减少施工对景区环境的影响。施工结束后，负责清理施工现场，恢复施工区域的原貌。按照国家及行业相关规定，对施工过程中产生的废弃物进行分类处理，不得随意丢弃。在施工过程中，如发现地下文物或其他影响施工的特殊情况，应立即停止施工，并及时通知甲方。由甲方会同相关部门进行处理，乙方应积极配合。负责施工过程中的资料整理和归档工作，工程竣工后，向甲方提交完整的工程竣工资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、质量检验报告、竣工验收报告等。四、工程款支付1.本项目工程款总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.工程款支付方式及时间：预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程款总价的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方完成工程总量的[X%]后，向甲方提交工程进度报告及付款申请，经甲方审核确认后，在[X]个工作日内支付工程款总价的[进度款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。竣工验收款：工程竣工并通过甲方验收后，乙方提交竣工结算报告及相关资料，经甲方审核确认后，在[X]个工作日内支付至工程款总价的[竣工验收款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质保金：工程款总价的[质保金比例]作为质保金，在工程竣工验收合格满[质保期时长]年后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。3.乙方应在每次申请工程款支付前，向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项，且不承担任何违约责任。五、工程质量及验收1.工程质量标准：乙方应严格按照国家及行业现行的施工规范、质量验收标准进行施工，确保工程质量达到优良等级。工程质量应符合本协议附件《施工图纸》及《施工项目清单》的要求，以及相关国家标准和行业规范。2.验收程序：工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方验收通知后[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收过程中，如发现工程质量不符合本协议约定的，甲方有权要求乙方限期整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方自行承担，整改期间不计入工期。工程经甲方验收合格后，双方签署工程竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行返工，直至验收合格。返工所造成的一切损失由乙方承担，且工期不予顺延。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定按时支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金。若因甲方原因导致乙方无法正常施工或工期延误的，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于停工损失、窝工损失、机械设备租赁费用增加等。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的施工范围、施工期限、质量标准进行施工，应承担违约责任。乙方应负责无偿返工直至达到合同要求，如因返工导致工期延误的，每逾期一日，应按照合同总价的[逾期竣工违约金比例]向甲方支付违约金。如因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照本协议约定提交工程竣工资料或提交的资料不符合要求的，应在甲方指定的期限内补充完善。每逾期一日，应按照合同总价的[资料逾期违约金比例]向甲方支付违约金。如因乙方资料提交问题导致甲方无法按时办理相关手续或产生其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方擅自将本协议项下的工程转包或分包给第三方的，甲方有权解除本协议，乙方应返还已收取的工程款，并按照合同总价的[转包分包违约金比例]向甲方支付违约金。如因转包或分包给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方在施工过程中，如因自身原因发生安全事故或造成环境污染等问题，应承担全部法律责任和经济赔偿责任。如因此给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。本协议一式[协议份数]份，甲