2025年吊顶施工争议解决合同协议

2025年吊顶施工争议解决合同协议甲方（发包方）：[全称]地址：[地址]联系人：[姓名]联系方式：[电话/邮箱]乙方（承包方）：[全称]地址：[地址]联系人：[姓名]联系方式：[电话/邮箱]鉴于甲乙双方就位于[项目地址]的吊顶工程施工事宜，签订了编号为[主合同编号]的《吊顶工程施工合同》（以下简称“主合同”），为明确双方在履行主合同过程中可能产生的争议的解决机制、程序和原则，经友好协商，达成如下协议：第一条争议定义与范围一、本协议所称“争议”是指双方在履行主合同过程中，就合同条款的理解和解释、工程质量和验收、工程款支付和工期、设计变更与签证、索赔与反索赔、违约责任、不可抗力后果承担等事宜所产生的任何分歧、异议或纠纷。二、本协议争议解决范围限于与主合同标的物（即[项目地址]吊顶工程）相关的上述争议，以及双方在本协议中明确约定由仲裁解决的任何其他争议。第二条争议解决原则一、双方应本着友好协商、互谅互让的原则，首先通过协商方式解决本协议项下可能发生的任何争议。二、若协商未能解决争议，双方应遵守本协议约定的其他争议解决程序。整个争议解决过程应遵循合法、公正、及时的原则。第三条争议解决程序一、协商程序（一）双方任何一方认为存在本协议第一条所定义的争议时，应首先尝试通过友好协商解决。（二）提出协商的一方应向对方发出书面协商通知，说明争议事项、主张及依据。双方应在收到通知后[三十]日内进行协商。（三）协商可采取会议或其他双方认可的方式进行。协商过程中形成的任何共识或达成的书面文件，经双方授权代表签字盖章后，即具有约束力。（四）若在[六十]日内协商未达成一致，或任何一方在收到对方协商通知后[三十]日内未进行有效协商，双方同意进入下一争议解决程序。二、调解程序（可选）（一）本协议双方同意，在协商不成后，可将争议提交至[指定调解机构名称，如：XX市建设工程调解中心]进行调解。（二）任何一方均有权在协商未果后[三十]日内向该调解机构提交书面调解申请。（三）调解遵循自愿、公平、中立、保密的原则。调解员可根据需要组织双方进行沟通。（四）经调解达成调解协议的，双方应签署调解协议书。调解协议书经双方签字盖章后，具有合同约束力，双方应共同履行。调解未达成协议或调解协议书未生效的，不影响双方后续采取其他争议解决方式的权利。三、仲裁程序（一）本协议双方确认，对于因履行主合同及本协议所发生的或与本协议有关的一切争议（包括但不限于合同解释、合同履行、违约责任等），应首先尝试通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[指定仲裁委员会名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）XX分会]按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。（二）仲裁地点为[指定仲裁地点，如：XX市]。（三）仲裁语言为中文。（四）申请仲裁的一方（申请人）应向[指定仲裁委员会名称]提交仲裁申请书，并按照该会规定缴纳仲裁费。被申请人在收到仲裁申请书副本后[二十]日内向该会提交答辩书。双方当事人可以自行约定或共同委托仲裁庭任命仲裁员。（五）仲裁庭可以进行书面审理，也可以开庭审理。开庭审理的，仲裁庭应提前[十]日通知双方当事人开庭日期和地点。（六）仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。任何一方在仲裁裁决作出后，应自觉履行裁决。一方不履行的，另一方可以依照人民法院相关法律规定申请强制执行。（七）仲裁费用（包括仲裁费、律师费等）由败诉方承担；双方均有责任时，由双方按责任比例分担。除非仲裁规则或仲裁庭另有决定。（八）提交仲裁不影响双方在其他争议解决方式上的权利，但双方明确选择仲裁作为最终解决方式，排除了任何一方就同一争议向人民法院提起诉讼的权利。第四条保密条款一、双方同意，对于在履行主合同及本协议过程中，通过口头、书面、电子或其他任何方式获悉的对方未公开的经营信息、技术信息、客户资料、财务数据等商业秘密或其他不愿公开的信息，均负有保密义务。二、本保密义务不因本协议的终止而失效。即使在争议解决程序中，为支持自身主张而向仲裁庭、法院或律师披露相关信息，亦不视为违反本保密义务。三、除法律规定或有权机关要求披露外，未经对方书面同意，任何一方不得以任何方式向任何第三方泄露该等保密信息，但允许为履行合同或本协议约定目的而必要披露给己方工作人员的除外，且该等工作人员有保密义务。第五条适用法律本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第六条协议的生效、变更与解除一、本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。二、本协议的任何变更或解除，均须经双方协商一致，并以书面形式确认。第七条通知与送达一、双方在本协议首页载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[七]日书面通知对方。二、本协议项下的所有通知、文件等均应采用书面形式（包括信函、传真、电子邮件等），并按照本协议首页载明的地址或联系方式送达。三、以邮寄方式送达的，发出后[三]日视为送达；以传真或电子邮件方式送达的，发送成功时视为送达。专人送达的，签收时视为送达。四、任何一方收到对方根据本条约定发出的通知或文件后，应确认收到。若未确认，该通知或文件仍视为有效送达。第八条完整协议本协议构成双方就本协议主题事项达成的完整协议，取代之前所有口头或书面的约定及承诺。第九条不可抗力一、若发生地震、台风、洪水、战争、罢工、政府行为等不可抗力事件，导致任何一方无法履行或延迟履行本协议项下义务，该方不承担违约责任。二、遭受不可抗力的一方应在事件发生后[十]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据事件影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。第十条文本与份数本协议一式[肆]份，甲方执[贰]份，乙方执[贰]份