锅炉浇筑施工安全协议书

锅炉浇筑施工安全协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX工业设备集团有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张明

甲方联系方式手机），xx@（邮箱）

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑工程有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX产业园XX栋

乙方法定代表人/负责人：李强

乙方联系方式手机），yy@（邮箱）

协议简介：

甲方为XX工业设备集团有限公司，主要从事工业设备的研发、生产及销售业务。鉴于甲方计划在XX省XX市XX区建设一套锅炉生产流水线，并需配套进行锅炉浇筑施工工程，以确保项目按时、按质完成。乙方为XX建筑工程有限公司，具备丰富的工业建筑施工经验及相应的资质认证，特别是在锅炉浇筑施工领域拥有多项成功案例。基于甲方的项目需求及乙方的专业能力，双方经友好协商，同意就锅炉浇筑施工工程事宜签订本协议，明确双方的权利与义务，以保障工程的顺利实施及安全进行。本协议的签订是双方基于平等互利、诚实信用的原则，为实现锅炉浇筑施工目标而达成的合作基础，双方将严格遵守协议条款，共同推进工程项目的顺利进行。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲乙双方在锅炉浇筑施工工程中的权利与义务，确保工程按照设计要求、安全规范及合同约定顺利实施。协议范围包括但不限于锅炉基础浇筑、混凝土搅拌与运输、浇筑作业、模板安装与拆除、钢筋绑扎、养护及竣工验收等全部施工内容。具体工作范围以甲方提供的施工纸、技术规范及施工设计为准。双方将依据本协议约定，共同完成锅炉浇筑施工任务，并确保工程质量和施工安全。

第二条定义

1.**锅炉浇筑施工**：指乙方根据甲方要求及设计纸，对锅炉基础及主体结构进行混凝土浇筑的工程活动。

2.**施工纸**：指甲方提供的锅炉浇筑工程详细设计纸及技术规范文件。

3.**技术规范**：指国家及行业发布的锅炉浇筑施工相关标准及规范，如《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）等。

4.**施工设计**：指乙方编制的锅炉浇筑工程施工方案及安全措施文件。

5.**竣工验收**：指工程完成并通过甲方及相关第三方检测机构验收合格的过程。

6.**不可抗力**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水等自然灾害。

第三条双方权利与义务

1.**甲方的权力与义务**

1.1甲方有权要求乙方按照施工纸、技术规范及施工设计进行锅炉浇筑施工，并有权对施工过程进行监督和检查。

1.2甲方应向乙方提供完整的施工纸、技术规范及相关资料，并确保资料的准确性。

1.3甲方应负责协调施工现场及周边环境，确保乙方施工不受外部干扰。

1.4甲方应按时支付乙方工程款项，具体支付条件以本协议第五条约定为准。

1.5甲方有权参与工程竣工验收，并最终确认工程是否合格。

2.**乙方的权力与义务**

2.1乙方有权要求甲方提供必要的施工条件及资料，包括施工纸、技术规范等，并确保资料符合施工要求。

2.2乙方应具备相应的施工资质及安全生产许可，确保施工人员持证上岗。

2.3乙方应严格按照施工纸、技术规范及施工设计进行施工，确保工程质量符合国家及行业标准。

2.4乙方应制定详细的安全施工方案，并采取有效措施防止安全事故发生。施工过程中如遇安全隐患，乙方应立即停止施工并报告甲方，直至隐患消除。

2.5乙方应负责施工材料的采购、运输及管理，确保材料质量符合要求。如因材料质量问题导致工程缺陷，乙方应承担全部责任。

2.6乙方应负责施工现场的文明施工及环境保护，及时清理施工垃圾并妥善处理废弃物。

2.7乙方应配备专职安全员，负责施工现场的安全管理，并定期开展安全培训。

2.8乙方应按时完成施工任务，并确保工程按期交付。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。

2.9乙方应配合甲方及第三方检测机构的验收工作，并提交完整的施工记录及验收资料。如因乙方原因导致验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。

2.10乙方应保证施工质量，如工程出现质量问题，乙方应负责维修或返工，直至达到合格标准。

2.11乙方应遵守国家及地方的相关法律法规，确保施工合法合规。如因乙方违法行为导致甲方遭受损失，乙方应承担全部赔偿责任。

2.12乙方应保守甲方商业秘密，未经甲方同意，不得将施工方案、技术资料等泄露给第三方。

2.13乙方应购买施工人员的人身意外伤害保险，并承担保险费用。如因乙方原因导致施工人员受伤，乙方应负责承担全部医疗及赔偿费用。

第四条价格与支付条件

1.工程总价：经双方协商一致，本协议项下的锅炉浇筑施工工程总价为人民币叁佰伍拾万元整（￥3,500,000.00元）。该价格包含但不限于人工费、材料费、机械费、安全文明施工费、管理费、利润及税金等全部费用。

2.价格确认：本协议总价已包含所有施工内容，未包含其他任何额外费用。如甲方有特殊要求导致工程量增加或变更，双方应另行协商并签订补充协议。

3.支付方式：甲方应采用银行转账方式支付工程款项。乙方应在收到甲方支付款项后，向甲方开具等额发票。

4.支付节点：

4.1预付款：本协议签订后7日内，甲方应支付工程总价款的30%，即人民币壹佰05万元（￥1,050,000.00元），作为工程预付款。

4.2进度款：锅炉浇筑工程完成过半（以乙方提交的进度报告及甲方确认为准）后10日内，甲方应支付工程总价款的40%，即人民币壹佰40万元（￥1,400,000.00元）。

4.3竣工款：工程竣工验收合格后30日内，甲方应支付工程总价款的20%，即人民币柒拾万元（￥700,000.00元）。

4.4尾款：工程交付使用满一年且无质量问题后12个月内，甲方应支付剩余工程总价款的10%，即人民币叁拾伍万元（￥350,000.00元）。

5.支付账户：甲方应将款项支付至乙方以下银行账户：

开户行：XX银行XX支行

账户名称：XX建筑工程有限公司

账号：622202XXXXXXXXXXXXXXX

6.税费承担：乙方应负责缴纳与工程相关的所有税费，并在开具发票时向甲方提供完税证明。甲方支付的款项已考虑税费因素。

第五条履行期限

1.协议有效期：本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且所有款项支付完毕之日终止。

2.工程工期：乙方应在收到甲方预付款后15日内进场施工，并确保在预定的施工周期内完成全部锅炉浇筑施工任务。具体工期安排以双方确认的施工设计为准。

3.关键时间节点：

3.1施工准备期：自本协议签订之日起至正式开工之日，预计15天。

3.2施工完成期：自正式开工之日起至工程竣工验收合格之日，预计60天。

3.3竣工验收：工程竣工验收应在工程完成后的10日内进行。

4.工期延误：如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方书面确认后，工期可相应顺延。因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担违约责任。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

1.1未按本协议约定支付工程款项：

1.1.1若甲方未按时支付预付款，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额千分之五的违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停施工，并要求甲方在10日内支付全部款项及违约金。若甲方仍未支付，乙方有权解除协议并要求甲方赔偿损失。

1.1.2若甲方未按时支付进度款或尾款，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额千分之五的违约金。逾期超过30日，乙方有权解除协议并要求甲方赔偿损失。

1.2未提供必要的施工条件：若因甲方原因导致乙方无法正常施工，每延误一日，甲方应向乙方支付工程总价款千分之五的违约金。乙方有权要求甲方限期整改，逾期未整改的，乙方有权解除协议并要求甲方赔偿损失。

2.乙方违约责任：

2.1未按约定工期完工：

2.1.1若因乙方原因导致工程逾期完工，每逾期一日，应向甲方支付工程总价款千分之五的违约金。逾期超过30日，甲方有权解除协议并要求乙方赔偿损失。

2.1.2逾期完工原因包括但不限于乙方施工不力、管理不善、人员不足、材料供应不及时等主观因素。不可抗力导致的工期延误除外。

2.2工程质量不符合约定：

2.2.1若工程竣工验收不合格，乙方应负责整改，并承担整改期间的一切费用。整改期限不超过30日。若整改后仍不合格，甲方有权解除协议并要求乙方赔偿损失。

2.2.2若因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应承担全部修复费用，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。若修复费用超过工程总价的10%，甲方有权解除协议并要求乙方赔偿全部损失。

2.3安全事故责任：若因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿及罚款等。同时，乙方还应向甲方支付工程总价20%的违约金。若事故严重，甲方有权解除协议并追究乙方的法律责任。

2.4未按时提交相关资料：若乙方未按约定提交施工记录、验收资料等，每逾期一日，应向甲方支付工程总价款千分之五的违约金。逾期超过30日，甲方有权解除协议并要求乙方赔偿损失。

3.违约金上限：双方同意，任何一方的违约金累计不超过工程总价的30%。若违约金不足以弥补守约方实际损失，守约方有权要求违约方赔偿全部损失。

4.解除协议：若一方严重违约，守约方有权书面通知违约方解除协议。解除协议后，违约方应承担相应的违约责任，并返还已收取的工程款项（扣除已完成的合格工程量对应的款项）。

5.赔偿责任：违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于误工费、窝工费、诉讼费、律师费等。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、政策调整等）以及其他类似事件。

2.不可抗力影响：若发生不可抗力事件，导致双方无法履行本协议约定的全部或部分义务，受影响方应立即通知对方，并提供相关证明文件。双方应在不可抗力事件发生后30日内协商确定是否解除协议、部分免除责任或延期履行。

3.责任免除：若不可抗力事件直接导致工程无法继续施工或工程部分损坏，受影响方不承担违约责任，但应采取措施减少损失，并书面通知对方。双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商调整工期或工程范围。

4.不可抗力终止：不可抗力事件消除后，受影响方应立即恢复履行协议义务。若不可抗力事件持续超过60日，双方有权协商解除协议。解除协议后，双方应根据已完成工作比例结算工程款项，并互相返还已支付但未使用的款项。

5.不可抗力证明：双方同意，不可抗力事件的证明文件包括但不限于政府公告、新闻报道、保险理赔单据等。若一方对不可抗力事件提出异议，另一方应在收到通知后15日内提供反驳证据。

第八条争议解决

1.争议解决方式：本协议项下的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.协商程序：双方应指定专门联系人负责争议协商，协商应在收到争议通知后30日内进行。协商应本着诚实信用原则，以书面形式记录协商内容及结果。若协商达成一致，双方应签订书面协议并盖章确认。

3.诉讼管辖：若协商不成，甲方或乙方应向工程所在地（即XX省XX市XX区）有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应停止争议行为，并继续履行协议中非争议部分的内容。

4.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方均应遵守中国法律的相关规定，不得以违反法律强制性规定为由主张协议无效。

5.争议解决费用：诉讼费用（包括诉讼费、保全费、律师费等）由败诉方承担。若双方均有责任，则根据法院判决或调解结果分担。双方同意，在争议解决期间，任何一方不得以任何理由拖延争议处理，并应积极配合对方履行协议义务。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、文件等均应以书面形式，通过专人送达、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前10日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；专人送达的，签收时视为送达。

2.协议变更：本协议的任何变更或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更协议内容。

3.保密条款：双方应对本协议内容及在合作过程中知悉的对方商业秘密（包括技术信息、经营信息、客户资料等）承担保密义务。保密期限为本协议有效期内及协议终止后两年内。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。

4.不可转让：本协议仅限于双方内部使用，任何一方不得将本协议权利义务转让给第三方，除非得到对方书面同意。

5.法律适用与争议解决：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方均应遵守中国法律的相关规定，不得以违反法律强制性规定为由主张协议无效。

6.协议生效：本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且所有款项支付完毕之日终止。

7.完整协议：本协议构成双方关于本协议主题事项的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、谅解或协议。

8.联系人：双方指定以下联系人处理本协议相关事宜：

甲方联系人：王华，