2026年一级造价师之建设工程造价管理考试题库500道及参考答案（综合卷）

2026年一级造价师之建设工程造价管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、既有法人未来生产经营获得的各项资金中，可以作为项目资本金进行投资的是（）。

A.财务费用

B.折旧与摊销

C.净利润总额

D.流动资金占用的增加

【答案】：B2、根据《关于工伤保险率问题的通知》，建筑业用人单位缴纳工伤保险费最高可上浮到本行业基准率的（）。

A.120%

B.150%

C.180%

D.200%

【答案】：B3、投资收益率指标评价投资方案经济效果的优点是（）。

A.投资收益率指标作为主要的决策依据可靠

B.正常生产年份的选择比较容易

C.考虑投资收益的时间因素

D.经济意义明确.直观，计算简便

【答案】：D4、承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以（）为开工日期。

A.开工通知载明的开工日期

B.开工条件具备的时间

C.基坑开挖时间

D.实际进场施工时间

【答案】：D5、根据我国《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：C6、下列施工成本管理方法中，能预测在建工程尚需成本数额，为后续工程施工成本和进度控制指明方向的方法是（）。

A.工期—成本同步分析法

B.价值工程法

C.挣值分析法

D.因素分析法

【答案】：C7、下列关于契税计税依据说法中，正确的是（）。

A.房屋增与，以房屋评估价为计税依据

B.房屋交换，以房屋的原值之和为计税依据

C.国有土地使用权出让，以成交价格为计税依据

D.划拨取得的土地使用权，以土地评估价为计税依据

【答案】：C8、（2020年真题）下列项目融资方式中，需要通过证券市场发行债券进行项目融资的是（）。

A.BOT

B.ABS

C.TOT

D.PFI

【答案】：B9、（2021年真题）根据《民法典》合同编，除法律另行规定或当事人另有约定外，采用数据电文形式订立的合同，其合同成立的地点为（）。

A.收件人的主营业地，没有主营业地的为住所地

B.发件人的主营业地或住所地任选其一

C.收件人的住所地，没有住所地的为主营业地

D.发件人的主营业地，没主营业地的为住所地

【答案】：A10、下列关于BOT与ABS融资方式的说法正确的是（）。

A.BOT融资方式中，经营权在特许经营期内是属于项目公司，项目的所有权归政府

B.ABS融资方式项目的所有权在债券存续期内归原始权益人

C.ABS融资方式经营权与决策权在债券存续期内仍属于原始权益人

D.BOT融资方式中，所有权及经营权始终属于项目公司的

【答案】：C11、每项工程造价都必须单独计算是建筑产品的（）特征。

A.单件性

B.多次性

C.组合性

D.多样性

【答案】：A12、根据建筑法，建设单位因故不能按期开工的，应对施工许可证申请延期，延期以（）次为限，每次不超过（）个月。

A.1、3

B.1、6

C.2、3

D.2、6

【答案】：C13、利率的高低首先取决于（）。

A.金融市场借贷资本供求状况

B.借贷资本的期限

C.通货膨胀率

D.社会平均利润率的高低

【答案】：D14、下列关于工程项目管理组织机构形式的表述中，正确的是()。

A.直线制组织机构中各职能部门的职责分明，但信息传递路线长

B.职能制组织机构中各职能部门能够分别从职能角度对下级进行业务管理

C.直线职能制组织机构中各职能部门可以直接下达命令，信息传递路线短

D.矩阵制组织机构实现了集权和分权的最优组合，具有较强的稳定性

【答案】：B15、根据《标准材料采购招标文件》（2017年版），下列材料采购合同文件解释效力最高的是（）。

A.中标材料质量标准的详细描述

B.专用合同条款

C.分项报价表

D.商务和技术偏差表

【答案】：D16、根据我国《标准施工招标文件》规定，下列有关工程竣工验收的表述中，不正确的是（）。

A.监理人应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收

B.发包人经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书

C.监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人

D.承包人在完成不合格工程的返工或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告

【答案】：B17、下列项目中，属于经营性政府投资项目的是（）。

A.国家预算内资金建设的水利项目

B.教学楼项目

C.医院门诊楼建设项目

D.司法机关办公楼

【答案】：A18、某分部分项工程计划单价6万元/m3，当月计划完成工程量10m3，当月实际完成工程量16m3，实际单价5万元／m3。下列关于该月进度偏差分析的结果，正确的是（）。

A.进度相对偏差为20万元，进度提前

B.进度绝对偏差为-20万元，进度提前

C.进度绝对偏差为36万元，进度提前

D.进度绝对偏差为-36万元，进度提前

【答案】：C19、根据《建设工程质量保证金管理办法》由于发包人原因导致工程未能按规定期限竣工验收，该工程在承包人提交竣工验收报告后（）天后自动进入缺陷责任期。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】：D20、在施工合同履行过程中，施工单位接受竣工付款证书后，应当认为（）。

A.施工单位已无权提出此前的任何索赔

B.施工单位可以要求此前的索赔

C.施工单位只能提出该日期前14日内的索赔

D.施工单位能否索赔由行政主管部门决定

【答案】：A21、（2017年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。

A.工程交付使用

B.竣工审计通过

C.工程价款结清

D.竣工验收合格

【答案】：D22、除专用合同条款另有约定外，《标准施工招标文件》中关于合同文件解释先后顺序的排列，下列说法中正确的是（）。

A.合同协议书－专用条款－通用条款－中标通知书－投标函及投标函附录

B.合同协议书－中标通知书－专用条款－通用条款－投标函及投标函附录

C.合同协议书－中标通知书－投标函及投标函附录－专用条款－通用条款

D.合同协议书－专用条款－中标通知书－投标函及投标函附录－通用条款

【答案】：C23、下列关于土地增值税的说法中，正确的是（）。

A.国有土地使用权出让，购买方应交土地增值税

B.国有土地使用权转让，转让方应交土地增值税

C.房屋买卖，双方不交土地增值税

D.单位之间交换房地产，双方不交土地增值税

【答案】：B24、项目敏感性分析方法的主要局限是（）。

A.计算过程比盈亏平衡分析复杂

B.不能说明不确定因素发生变动的可能性大小

C.需要主观确定不确定性因素变动的概率

D.不能找出不确定因素变动的临界点

【答案】：B25、建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额超过总保险金额的()的，按安装工程一切险费率计收保费。

A.10％

B.20％

C.30％

D.50％

【答案】：B26、我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得一级造价工程师注册证书的人员分别不少于（）人。

A.12和6

B.20和10

C.12和8

D.10和6

【答案】：A27、（2018年考题）对于实行项目法人责任制的项目，属于项目董事会职权的是（）。

A.审核项目概算文件

B.组织工程招标工作

C.编制项目财务决算

D.拟定生产经营计划

【答案】：A28、属于项目管理实施规划主要内容的是（）。

A.项目安全生产管理

B.项目信息管理

C.项目沟通与相关方管理

D.技术措施

【答案】：D29、下列有关互斥型方案的静态评价方法的说法中，正确的是（）。

A.反映了方案使用年限终了时的残值

B.未能反映投资回收以后方案的收益，只考虑了投资方案的使用年限

C.未能反映方案在使用过程中更新的投资及其效果

D.适用于方案初评和终评

【答案】：C30、某企业借款2000万元，期限3年，年利率10%，按年复利计算，到期一次性还本付息，则第三年末应计的利息为（）万元。

A.662

B.266

C.200

D.626

【答案】：A31、（2020年真题）下列项目融资方式中，通过证券市场发行债券进行筹集资金的是（）。

A.BOT

B.TOT

C.ABS

D.PFI

【答案】：C32、（2021年真题）《标准设计招标文件》中合同文件的组成:1、投标函及投标函附录;2、通用合同条款;3、专用合同条款;4、发包人要求;5、设计方案;6、设计费用清单;7、中标通知书，当存在不一致或矛盾时，正确的优先解释顺序是（）。

A.1-7-2-3-4-6-5

B.1-7-3-2-4-5-6

C.7-1-4-5-6-3-2

D.7-1-3-2-4-6-5

【答案】：D33、根据《招标投标法》，下列关于投标的描述中，正确的是（）。

A.开标应由公证机构主持，在招标文件预先确定的地点公开进行

B.开标时间为招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间

C.必须由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况

D.可以由投标人委托的工作机构对密封情况进行检查并公证

【答案】：B34、在价值工程方案创造的常用方法中，花费时间较长，缺乏面对面的交谈与商议的方法是（）。

A.头脑风暴法

B.哥顿法

C.德尔菲法

D.专家检查法

【答案】：C35、（）应在项目财务效益和费用估算的基础上进行。

A.财务评价

B.财务分析

C.财务管理

D.财务核算

【答案】：B36、关于资金成本性质的说法，错误的是()。

A.资金的时间价值表现为资金所有者的利息收入

B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用

C.资金成本具有一般产品成本的基本属性

D.资金成本表现为资金占用和利息额的函数

【答案】：D37、（2020年真题）某工程中标合同金额为6500万元，根据《招标投标法实施条例》，中标人应提交的履约保证金不得超过（）万元。

A.130

B.650

C.975

D.1300

【答案】：B38、当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满（）年，承包人请求发包人返还工程质量保证金。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B39、某工程施工，至某月的月末，出现了工程费用偏差小于0、进度偏差大于0的状况，则该工程的已完工作实际费用（ACWP）、计划工作预算费用（BCWS）和已完工作预算费用（BCWP）的关系可表示为（）。

A.BCWP＞ACWP＞BCWS

B.BCWS＞BCWP＞ACWP

C.ACWP＞BCWP＞BCWS

D.BCWS＞ACWP＞BCWP

【答案】：C40、根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，建设项目董事会的基本职责是（）。

A.组织生产准备工作和培训有关人员

B.提出项目开工报告

C.负责控制建设投资、工期和质量

D.组织单项工程竣工验收

【答案】：B41、（2019年考题）乙级造价企业中专职从事工程造价专业工作人员应不少于（）人。

A.12

B.10

C.8

D.6

【答案】：D42、（2013年考题）采用盈亏平衡分析法进行投资方案不确定性分析的优点是能够（）。

A.揭示产生项目风险的根源

B.度量项目风险的大小

C.投资项目风险的降低途径

D.说明不确定因素的变动情况

【答案】：B43、对非经营性项目进行财务分析时，主要考察的内容是（）

A.项目静态盈利能力

B.项目偿债能力

C.项目抗风险能力

D.项目财务生存能力

【答案】：D44、（2018年真题）某项目建设期1年，总投资900万元，其中流动资金100万元。建成投产后每年净收益均为150万元。自建设开始年起，该项目的静态投资回收期为（）年。

A.5.3

B.6.0

C.6.3

D.7.0

【答案】：D45、下列选项中，属于资格预审阶段招标人工作的是（）。

A.编制标底

B.组成投标小组

C.填报资格预审材料

D.分析资格预审材料

【答案】：D46、根据民法典合同编，下列关于定金的说法，正确的是（）

A.债务人准备履行债务时，定金应当收回

B.给付定金的一方如不履行债务，无权要求返还定金

C.收受定金的一方如不履行债务，应当返还定金

D.当事人既约定违约金，又约定定金的，违约时适用违约条款

【答案】：B47、与其他融资过程相比，项目融资主要以（）安排融资。

A.项目的资产、预期收益、预期现金流

B.项目的资产、预期收益、项目投资者的资信

C.项目的资产、预期收益、项目发起人的资信

D.预期收益、预期现金流、项目投资者的资信

【答案】：A48、下列审查方法中，不属于项目设计概算审查方法的是（）。

A.对比分析法

B.筛选审查法

C.查询核实法

D.联合会审法

【答案】：B49、下列选项中属于施工方案的工程概况内容的是（）。

A.设计简介

B.工程施工目标

C.施工流水段

D.工程施工重点

【答案】：A50、（2020年真题）建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。

A.1个月

B.6个月

C.3个月

D.12个月

【答案】：C51、某企业投资项目，总投资3000万元，其中借贷资金占40%，借贷资金的资金成本为12%，企业自有资金的投资机会成本为15%，在不考虑其他影响因素的条件下，该项目的基准收益率至少应达到（）。

A.12.0%

B.13.5%

C.13.8%

D.15.0%

【答案】：C52、（2015年考题）采用ABC分析法确定价值工程对象，是指将（）的零部件或工序作为研究对象。

A.功能评分值高

B.成本比重大

C.价值系数低

D.生产工艺复杂

【答案】：B53、（2016年考题）下列影响因素中，用来确定基准收益率的基础因素是（）。

A.资金成本和机会成本

B.机会成本和投资风险

C.投资风险和通货膨胀

D.通货膨胀和资金成本

【答案】：A54、某企业转让房地产，收入总额为1000万元，扣除项目金额为400万元，则应缴纳土地增值税（）万元。

A.180

B.200

C.240

D.300

【答案】：C55、用增量投资内部收益率（△IRR）法比选计算期相同的互斥方案时，对于已通过绝对效果检验的投资方案，确定优选方案的准则是（）。

A.△IRR大于基准收益率时，选择初始投资额小的方案

B.△IRR大于基准收益率时，选择初始投资额大的方案

C.△IRR大于基准收益率时，选择内部收益率小的方案

D.△IRR大于基准收益率时，选择内部收益率大的方案

【答案】：B56、下列选项中，属于合作体承包模式的是（）。

A.对建设单位而言，风险较大

B.建设单位的组织协调工作量大

C.有利于建设单位控制工程造价

D.合作体成员之间的信任度较强

【答案】：A57、（2019年考题）应用ABC分析法选择价格工程对象是，划分A类、B类、C类零部件的依据是（）。

A.零部件数量及成本占产品零部件总数及总成本的比重

B.零部件价值及成本占产品价值及总成本的比重

C.零部件的功能重要性及成本占产品总成本的比重

D.零部件的材质及成本占产品总成本的比重

【答案】：A58、某企业2015年1月1日的房产原值为3000万元，4月1日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店，月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20％后的余值计税。该企业当年应缴纳的房产税额为（）万元。

A.21.6

B.19.2

C.28.8

D.27

【答案】：D59、根据《政府采购法》的相关规定，政府采购的主要方式应该是（）。

A.竞争性谈判

B.公开招标

C.单一来源采购

D.询价

【答案】：B60、在价值工程的方案综合评价方法中，属于定性方法的是（）

A.直接评分法

B.加权评分法

C.德尔菲法

D.几何平均值评分法

【答案】：C61、（2017年真题）工程寿命周期成本分析评价中，可用来估算费用的方法是（）。

A.构成比率法

B.因素分析法

C.挣值分析法

D.参数估算法

【答案】：D62、（2020年真题）应用建筑信息建模（BIM）技术能够强化工程造价管理的主要原因在于（）。

A.BIM技术可用来构建可视化模型

B.BIM技术可用来模拟施工方案

C.BIM技术可用来检查管线碰撞

D.BIM技术可用来自动计算工程量

【答案】：D63、应用美国建筑师学会（AIA）合同条件时，采用不同的计价方式时，只需选用不同的（）。

A.协议书格式与通用条件

B.财务管理表格与协议书格式

C.通用条件与专用条件

D.专用条件与财务管理表格

【答案】：A64、城镇市政基础设施工程的建设单位应在开工前向（）申请领取施工许可证。

A.国务院建设主管部门

B.工程所在地省级以上人民政府建设主管部门

C.工程所在地市级以上人民政府建设主管部门

D.工程所在地县以上人民政府建设主管部门

【答案】：D65、（2017年真题）编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。

A.工作项目工程量

B.最小劳动组合

C.人工产量定额

D.最小工作面

【答案】：D66、总投资收益率指标中的收益是指项目建成后（）。

A.正常生产年份的年税前利润或运营期年平均税前利润

B.正常生产年份的年税后利润或运营期年平均税后利润

C.正常生产年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润

D.投产期和达产期的盈利总和

【答案】：C67、商业银行的中期贷款是指贷款期限为()。

A.在1年以内的

B.超过1年至3年的

C.超过1年至5年的

D.超过1年至6年的

【答案】：B68、（2021年真题）下列引起工程费用偏差的情形中，属于施工单位原因的是（）。

A.设计标准变更

B.增加工程内容

C.施工进度安排不当

D.建设手续不健全

【答案】：C69、（2017年真题）直线职能制组织结构的特点是（）。

A.信息传递路径较短

B.容易形成多头领导

C.各职能部门间横向联系强

D.各职能部门职责清楚

【答案】：D70、在价值工程活动的方案创造阶段，由主管设计的工程师做出设计，提出完成所需功能的办法和生产工艺，然后顺序请各方面的专家审查的方法是（）。

A.头脑风暴法

B.哥顿法

C.德尔菲法

D.专家检查法

【答案】：D71、（2020年真题）企业发生公益性捐赠支出的，能够在计算企业所得税应纳税所得额中扣除年度利润总额（）以内部分。

A.10%

B.12%

C.15%

D.20%

【答案】：B72、城镇市政基础设施工程开工前，建设单位向（）申请领取施工许可证。

A.国务院建设主管部门

B.工程所在地省级以上人民政府建设主管部门

C.工程所在地市级以上人民政府建设主管部门

D.工程所在地县级以上人民政府建设主管部门

【答案】：D73、（2020年真题）下列分析方法中，可用来选择价值工程研究对象的是（）。

A.价值指数法和对比分析法

B.百分比分析法和挣值分析法

C.对比分析法和挣值分析法

D.ABC分析法和因素分析法

【答案】：D74、（2020年真题）根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的（）之和。

A.建筑工程费用与安装工程费用

B.固定资产投资与铺底流动资金

C.建安工程费用与设备工器具费用

D.建安工程费用与工程建设其他费用

【答案】：B75、（2021年真题）选定对象应用价值工程的最终目标是（）。

A.提高功能

B.降低成本

C.提高价值

D.降低能耗

【答案】：C76、（2021年真题）两个工程项目投资方案互斥，但计算期不同，经济效果评价时可以采用的动态评价方法为（）。

A.增量投资收益率法、增量投资回收期法、年折算费用法

B.增量投资内部收益率法、净现值法、净年值法

C.增量投资收益率法、净现值法、综合总费用法

D.增量投资回收期法、净年值法、综合总费用法

【答案】：B77、下列关于暂列金额、暂估价描述不正确的是（）。

A.签约合同价是签订合同时合同协议书中写明的，包括暂列金额、暂估价的合同总金额

B.暂估价包括以计日工方式支付的金额

C.暂列金额用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更

D.暂估价必然发生

【答案】：B78、保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（）。

A.结构化数据

B.信息管理制度

C.计算机网络环境

D.信息管理技术人才

【答案】：B79、（2016年真题）下列策划内容中，属于工程项目实施策划的是（）。

A.项目规模策划

B.项目功能策划

C.项目定义策划

D.项目目标策划

【答案】：D80、资金筹集成本的主要特点是（）。

A.在资金使用多次发生

B.与资金使用时间的长短有关

C.可作为筹资金额的一项扣除

D.与资金筹集的次数无关

【答案】：C81、（2020年真题）某工程网络计划执行过程中，工作M的实际进度拖后的时间已经超过其自由时差，但未超过总时差，则工作M实际进度拖后产生的影响是（）

A.既不影响后续工作的正常进行，也不影响总工期

B.影响紧后工作中的最早开始时间，但不影响总工期

C.影响紧后工作的最迟开始时间，同时影响总工期

D.影响今后工作的最迟开始时间，但不影响总工期

【答案】：B82、承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以（）为开工日期。

A.开工通知载明的开工日期

B.开工条件具备的时间

C.基坑开挖时间

D.实际进场施工时间

【答案】：D83、关于两阶段招标的说法，错误的是（）。

A.招标人要求投标人提交投标保证金，应当在第二阶段提出

B.投标报价应在第一阶段提出

C.编制招标文件应在第一阶段进行

D.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标

【答案】：B84、设计方案的评价方法主要包括（）。

A.多指标法、单指标法以及单因素评分法

B.多指标法、多因素评分法、功能成本法

C.多指标法、单指标法以及多因素评分法

D.多指标法、功能成本法以及多因素评分法

【答案】：C85、工程项目年度计划表中，用来阐明各单位工程的建设规模、投资额等建设总规模，并阐明其竣工日期的是（）。

A.年度计划项目表

B.年度竣工投产交付使用计划表

C.年度建设资金平衡表

D.年度设备平衡表

【答案】：B86、根据《国务院关于投资体制改革的决定》,工程代建制是一种针对（）的建设实施组织方式

A.经营性政府投资项目

B.基础设施投资项目

C.非经营性政府投资项目

D.核准目录内企业投资项目

【答案】：C87、在项目融资活动中，SPV是指具有特定用途的公司。在下列融资方式中需要组建SPV的是（）。

A.BOT和TOT

B.ABS和TOT

C.BOT和PFI

D.ABS和BOT

【答案】：B88、下列选项中，属于开标、评标与授标阶段投标人工作的是（）。

A.组织开标会议

B.编制投标文件

C.进行市场调研

D.签订施工合同

【答案】：D89、（2020年真题）建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数（）

A.流水强度和施工过程

B.流水节拍和施工段

C.工作面和施工过程

D.流水步距和施工段

【答案】：A90、建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.7

B.12

C.24

D.26

【答案】：C91、（2019年真题）对于已确定的日供水量的城市供水项目，进行工程成本评价应采用（）。

A.费用效率法

B.固定费用法

C.固定效率法

D.权衡分析法

【答案】：C92、项目财务分析中的总成本费用不包括（）。

A.利息

B.折旧费

C.经营成本

D.其他补贴费用

【答案】：D93、某项借款，年名义利率8%，按季复利计息，则季有效利率为（）。

A.2.41%

B.2.0%

C.2.52%

D.3.23%

【答案】：B94、在评价投资方案经济效果时，与静态评价方法相比，动态评价方法的最大特点是（）。

A.考虑了资金的时间价值

B.适用于投资方案的粗略评价

C.适用于逐年收益不同的投资方案

D.反映了短期投资效果

【答案】：A95、（2018年真题）价值工程应用对象的功能评价值是指（）。

A.可靠地实现用户要求功能的最低成本

B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比

C.可靠地实现用户要求功能的最高成本

D.价值工程应用对象的功能重要性系数

【答案】：A96、下列关于工期优化的基本方法的说明，正确的是（）。

A.工期优化的基本方法是改变网络中工作之间的逻辑关系

B.工期优化主要是通过压缩持续时间最长的工作的持续时间来减小总工期

C.工期优化过程中，不能将关键工作压缩成非关键工作

D.工期优化过程中，如有多条关键线路，只压缩其中一条即可

【答案】：C97、某企业发行面额为6000万元的4年期债券，票面利率为6％，发行费用率为5％；向银行贷款4000万元，贷款期限为4年，年利率为7％，贷款手续费率为3％，企业所得税率为25％。则该企业此次筹资的加权资金成本率为（）。

A.4.94％

B.5.01％

C.5.47％

D.7.67％

【答案】：B98、直线职能制组织结构的特点是（）。

A.信息传递路径较短

B.容易形成多头领导

C.各职能部门间横向联系强

D.各职能部门职责清楚

【答案】：D99、（2017年真题）某工程施工至2016年12月底，已完工程计划费用2000万元，拟完工程计划费用2500万元，已完工程实际费用为1800万元，则此时该工程的费用绩效指数CPI为（）。

A.0.8

B.0.9

C.1.11

D.1.25

【答案】：C100、PFI融资方式与BOT融资方式的相同点是（）

A.适用领域

B.融资本质

C.承担风险

D.合同类型

【答案】：B101、某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8%，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息（）万元。

A.1893.30

B.1753.06

C.1623.20

D.1620.00

【答案】：B102、根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】：C103、（2017年真题）关于投资方案不确定性分析与风险分析的说法，正确的是（）。

A.敏感性分析只适用于财务评价

B.风险分析只适用于国民经济评价

C.盈亏平衡分析只适用于财务评价

D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价

【答案】：C104、企业所得税应实行25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利企业，减按（）的税率征收企业所得税。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】：D105、（2019年真题）下列工程项目经济评价，用于项目经济分析的是（）。

A.社会折现率

B.财务净现值

C.净利润

D.市场利率

【答案】：A106、根据FIDIC《施工合同条件》提出的专用条件起草原则，不允许专用条件改变通用条件内容的是（）。

A.合同争端的解决方式

B.承包人对临时工程应承担的责任

C.（咨询）工程师的权限

D.风险与回报分配的平衡

【答案】：D107、（2018年真题）根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。

A.受自然环境限制只有少量潜在投标人

B.需要采用不可替代的专利或者专有技术

C.招标费用占项目合同金额的比例过大

D.因技术复杂只有少量潜在投标人

【答案】：B108、从投资者角度，工程造价是建设工程预计投资或者实际投资的（）费用。

A.固定资产投资

B.建安工程费

C.流动资金

D.静态投资

【答案】：A109、关于投资方案内部收益率的说法，正确的是（）。

A.内部收益率就是项目初期投资的收益率

B.?任何项目的内部收益率都存在

C.?内部收益率能够反映项目投资过程的收益程度

D.?内部收益率能够用于互斥方案的比选

【答案】：C110、设计概算审查的常用方法不包括（）

A.联合会审法

B.概算指标法

C.查询核实法

D.对比分析法

【答案】：B111、（2019年真题）根据《价格法》地方定价商品应经（）审定后公布。

A.地方人民政府价格主管部门

B.地方人民政府

C.国务院价格主管部门

D.国务院

【答案】：C112、根据《合同法》，当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务，则应当向（）承担违约责任。

A.债权人

B.受让人

C.第三人

D.保证人

【答案】：A113、甲公司贷款1000万元，年利率为8％，单利计息，借期4年，到期一次还本付息，则公司第4年末一次偿还的本利和为（）万元。

A.1360

B.1324

C.1320

D.1160

【答案】：C114、下列成本分析方法中，主要用来确定目标成本、实际成本和降低成本的比例关系，从而为寻求降低成本的途径指明方向的是（）。

A.构成比率法

B.相关比率法

C.因素分析法

D.动态比率法

【答案】：A115、某项借款，年名义利率10％，按季计息，则年有效利率为()。

A.10.38％

B.10.35％

C.10.25％

D.10.12％

【答案】：A116、招标人在评标步骤中需要完成的工作是（）。

A.初步评审投标文件

B.确定中标人

C.发出中标通知书

D.进行合同谈判

【答案】：A117、下列财务评价指标中，可用来判断项目盈利能力的是（）。

A.资产负债率

B.流动比率

C.总投资收益率

D.速动比率

【答案】：C118、根据《标准招标投标文件》中的通用条款，属于发包人义务的是（）。

A.发出开工通知

B.编制施工组织总设计

C.组织设计交底

D.施工期间照管工程

【答案】：C119、根据《标准设计施工总承包招标文件》发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后（）天内，将进度应付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：C120、下面关于工程施工合同法律解释正确的是（）。

A.建设工程施工合同无效，承包人请求参照合同约定支付工程价款的不予支持

B.当事人对欠付工程价款利息给付按照人民银行贷款利率双倍计算

C.合同约定与投标文件等不一致的，以合同约定为准

D.修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持

【答案】：D121、下列关于房产税的说法正确的是（）。

A.产权属国家所有的，由国家纳税

B.产权出典的，由出典人纳税

C.产权未确定及租典纠纷未解决的，由房产代管人或者使用人纳税

D.独立于房屋之外的建筑物属于建设房屋的一部分，一并征收房产税

【答案】：C122、监理人在收到施工承包单位有关变更施工合同的书面建议后，应与建设单位共同研究，确认存在变更的，应在收到施工单位书面建议后的（）天内作出变更指示。（）

A.3

B.7

C.10

D.14

【答案】：D123、根据《PPP物有所值评价指引（试行）》，在进行PPP项目物有所值定性评价时，六项基本评价指标的权重（）。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

【答案】：C124、下列资金筹措渠道与方式中，新设项目法人可用来筹措项目资本金的是（）。

A.企业产权转让

B.商业银行贷款

C.融资租赁

D.合资合作

【答案】：D125、（2019年考题）地方政府每一年度全部PPP项目预算支出占一般公共预算支出比例应当不超过（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】：B126、关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是()。

A.施工过程数大于施工段数

B.流水步距等于流水节拍

C.施工段之间可能有空闲时间

D.专业工作队数大于施工过程数

【答案】：D127、下列选项中必须编制专项施工方案，但是不需要专家论证、审查的分部分项工程是（）。

A.深基坑

B.脚手架工程

C.高大模板工程

D.地下暗挖工程

【答案】：B128、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人应延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形是（）。

A.施工场地发现文物后需要采取合理保护措施的

B.施工中遇到不利物质条件采取合理措施的

C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线工作返工的

D.发包人提供的设备不符合合同要求需要更换的

【答案】：C129、生产性建设项目的总投资包括（）两部分。

A.建安工程投资和设备、工器具购置费

B.建安工程投资和工程建设其他费用

C.固定资产投资和流动资产投资

D.固定资产静态投资和动态投资

【答案】：C130、对非经营性项目进行财务分析时，主要考察的内容是（）。

A.项目静态盈利能力

B.项目偿债能力

C.项目抗风险能力

D.项目财务生存能力

【答案】：D131、既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的有（）。

A.企业现金

B.企业增资扩股

C.优先股

D.国家预算内投资

【答案】：A132、（2018年考题）下列组成内容中，属于单位工程施工组织设计纲领性内容的是（）。

A.施工进度计划

B.施工方法

C.施工现场平面布置。

D.施工部署

【答案】：D133、（2017年考题）按照价值工程活动的工作程序,通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是（）。

A.功能评价

B.功能定义

C.方案评价

D.方案创造

【答案】：A134、建设工程初始建造成本和建成后的日常使用成本之和称为（）

A.全寿命期造价

B.全过程造价

C.全方位造价

D.全要素造价

【答案】：A135、某工程建设期2年，建设单位在建设期第1年初和第2年初分别从银行借入700万元和500万元，年利率8%，按年计息。建设单位在运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，则每年应偿还（）万元。

A.452.16

B.487.37

C.526.36

D.760.67

【答案】：C136、以下有关工程项目建设程序的说法，表述正确的是（）。

A.各个建设阶段无严格的先后次序

B.各个建设阶段不能进行交叉

C.各个建设阶段不能任意颠倒次序

D.各个建设阶段不能相互制约

【答案】：C137、根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，甲级工程造价咨询单位近3年的业绩要求是()。

A.3个大型或者5个以上中型建设项目

B.5个大型或者8个中型以上建设项目

C.累计营业收入不低于人民币500万元

D.累计营业收入不低于人民币1000万元

【答案】：C138、（2019年真题）某通过招投标订立的政府采购合同金额为200万元，合同履行过程中需追加与合同标的相同的货物，在其他合同条款不变且追加合同金额最高不超过（）万元时，可以订补充合同采购。

A.10

B.20

C.40

D.50

【答案】：B139、合同价格的准确数据只有在（）后才能确定。

A.后续工程不再发生工程变更

B.承包人完成缺陷责任期工作

C.工程审计全部完成

D.竣工结算价支付完成

【答案】：B140、（2020年真题）福费延（FORFEIT）作为一种专门的代理融资技术，其本质是以（）方式进行融资。

A.债券

B.租赁

C.信贷

D.股权

【答案】：C141、下列选项中属于联合体承包模式特点的是（）。

A.组织协调工作量小，并有利于工程造价和建设工期的控制

B.不利于建设单位控制工程造价

C.对联合体而言，风险抵抗能力较小

D.要求建设单位有较强的组织协调能力

【答案】：A142、某机加工产品生产线，已知其系统效率为6000，设置费为1000，维持费为2000，则该产品生产线的费用效率为（）。

A.6.00

B.3.00

C.2.00

D.0.50

【答案】：C143、实行建设项目法人责任制的项目，项目董事会需要负责的工作是（）。

A.筹措建设资金并按时偿还债务

B.组织编制并上报项目初步设计文件

C.编制和确定工程招标方案

D.组织工程建设实施并控制项目目标

【答案】：A144、项目边界条件是项目合同的核心内容，主要包括（）边界。

A.融资条件、交易条件、履约保障和调整衔接

B.权利义务、交易条件、履约保障和调整衔接

C.权利义务、融资条件、履约保障和调整衔接

D.权利义务、融资条件、交易条件和调整衔接

【答案】：B145、撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A146、下列工程中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是（）

A.处理工程变更

B.审核工程概算

C.进行工程计量

D.编制工程量清单

【答案】：D147、根据《工伤保险条例》，工伤保险费的缴纳和管理方式是（）。

A.由企业按职工工资总额的一定比例缴纳，存入社会保障基金财政专户

B.由企业按职工工资总额的一定比例缴纳，存入企业保险基金专户

C.由企业按当地社会平均工资一定比例缴纳，存入社会保障基金财政专户

D.由企业按当地社会平均工资的定比例缴纳，存入企业保险基金专户

【答案】：A148、根据《建设工程质量管理条例》中关于工程竣工验收的说法正确的是（）。

A.建设单位使用未经验收合格的工程应有施工单位签署的工程保修书

B.施工单位在建设工程竣工验收后，需及时向建设行政主管部门移交项目档案

C.竣工验收不需要勘察单位签署的质量合格文件

D.竣工验收应有施工单位签署的工程保修书

【答案】：D149、采用△IRR进行互斥方案比选时，下列说法不正确的是（）。

A.首先需要进行方案的绝对经济效果检验

B.若△IRR＞基准收益率，选择投资额大的方案

C.若△IRR＞基准收益率，选择投资额小的方案

D.△IRR就是两方案NPV相等时对应的折现率

【答案】：C150、根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的执业时应持（）。

A.注册证书和执业印章

B.执业印章和执业资格证书

C.执业资格证书和职称证书

D.职称证书和注册证书

【答案】：A151、根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的（）之和。

A.建筑工程费用和安装工程费用

B.固定资产投资和铺底流动资金

C.建安工程费用和设备工器具购置费用

D.建安工程费用和工程建设其他费用

【答案】：B152、下列建设投资中，形成无形资产的是()。

A.支付给第三方的咨询费

B.项目勘察设计费

C.土地使用权购置费

D.进口设备购置费

【答案】：C153、企业未来经营净现金流量中，不能用于固定资产再投资的是（）。

A.折旧

B.无形资产摊销

C.流动资金占用的增加部分

D.其他资产摊销

【答案】：C154、（2020年真题）某公司年初借款1000万，年利率5%，按复利计息。若在10年内等额偿还本息，则每年年末应偿还（）万元。

A.129.50

B.140.69

C.150.00

D.162.89

【答案】：A155、（2014年真题）项目资金结构中，如果项目资本金所占比重过小，则对项目的可能影响是（）。

A.财务杠杆作用下滑

B.负债融资成本提高

C.负债融资难度降低

D.市场风险承受力增强

【答案】：B156、城市维护建设税和教育费附加是以实际缴纳的（）为基础乘以相应的税率计算。

A.增值税、营业税税额之和

B.营业税、消费税税额之和

C.增值税、营业税、所得税税额之和

D.增值税、消费税税额之和

【答案】：D157、下列工程项目管理组织机构形式中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集权与分权的最优组合，但因有双重领导，容易产生扯皮现象的是（）。

A.矩阵制

B.直线职能制

C.直线制

D.职能制

【答案】：A158、某增值税纳税人适用的增值税率为9%。当月发生的交易如下:购买的原材料支出54.5万元(发票上原材料金额50万元,增值税为4.5万元),商品销售额为200万元,不考虑其他因素情况下,该企业当月应缴纳的增值税金额为（）万元。

A.5.5

B.13.5

C.22.0

D.27.5

【答案】：B159、某方案采用增量投资回收期进行比选，甲、乙方案的投资额分别为2500万元、3000万元，年经营成本分别为100万元、50万元，则增量投资回收期为（）年。

A.5

B.8

C.10

D.25

【答案】：C160、在价值工程的方案创造阶段，通过召开会议进行方案创造时，为激发出有价值的创新方案，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，只有当会议进行到适当的时候，才宣布会议的具体要求。这种创造方案的方法称为（）。

A.头脑风暴法

B.德尔菲法

C.德比克法

D.哥顿法

【答案】：D161、（2019年真题）某公司发行优先股股票，票面额按正常市价计算为400万元，筹资费率为5%，年股息率为15%，公司所得税税率为25%，则优先股股票发行成本率为（）。

A.5.89%

B.7.84%

C.11.84%

D.15.79%

【答案】：D162、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》，施工承包单位认为有权得到追加付款和延长工期的，应在规定时间内首先向监理人递交的文件是（）。

A.索赔意向通知书

B.索赔工作联系单

C.索赔通知书

D.索赔报告

【答案】：A163、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。

A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D.由评标委员会按废标处理

【答案】：A164、（2013年考题）价值工程的核心是对产品进行（）分析。

A.功能

B.成本

C.价值

D.结构

【答案】：A165、在建设单位的计划体系中，投资计划年度分配表是根据()安排各个年度的投资。

A.工程项目年度计划

B.工程项目总进度计划

C.工程项目进度平衡表

D.年度建设资金平衡表

【答案】：B166、地方各级政府及其有关部门可按有关规定将（）作为符合条件的重大项目资本金。

A.银行贷款

B.政府专项债券

C.国外借款

D.融资租赁

【答案】：B167、在价值工程活动中，价值指数VI的计算结果不同，采取的改进策略也不同。下列改进策略中正确的是（）。

A.VI＜1时，应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是提高功能水平

B.VI＞1时，应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是降低功能水平

C.VI＜1时，应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是增加成本

D.VI＞1时，是否将评价对象列为改进对象，应作进一步的分析后再确定

【答案】：D168、采用盈亏平衡分析法进行投资方案不确定性分析的优点是能够（）。

A.揭示产生项目风险的根源

B.度量项目风险的大小

C.反映项目风险的降低途径

D.说明不确定因素的变动情况

【答案】：B169、（2021年真题）施工承包单位采用目标利润法编制施工成本计划时，项目实施中所能支出的最大限额为合同标价扣除（）后的余额。

A.预期利润、税金

B.税金、应上缴的管理费

C.预期利润、税金、全部管理费

D.预期利润、税金、应上缴的管理费

【答案】：D170、在下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是（）。

A.净年值法

B.年折算费用法

C.增量投资回收期法

D.增量投资收益率法

【答案】：A171、（2019年考题）双代号网络计划中，关于关键节点说法正确的是（）。

A.关键工作两端等节点必然是关键节点

B.关键节点的最早时间与最迟时间必然相等

C.关键节点组成的线路必然是关键线路

D.两端是关键节点的工作必然是关键工作

【答案】：A172、（2019年考题）根据《建设工程安全生产管理条例》提供施工现场相邻建筑物和构筑物，地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整是（）的安全责任。

A.建设单位

B.勘察单位

C.设计单位

D.施工单位

【答案】：A173、（2019年真题）工程竣工结算审查时，对变更签证凭据审查的主要内容是其真实性、合法性和（）。

A.严密性

B.包容性

C.可行性

D.有效性

【答案】：D174、甲施工单位于2019年3月20日与乙房地产公司签订了一份施工合同，随即甲施工单位又与丙施工单位于2019年4月20日签订一份施工转包合同。合同履行过程中，甲与丙于2019年12月1日发生争议，丙于2019年12月10日单方要求解除合同。甲向法院提起诉讼，法院于12月30日判定该合同无效。则此合同自（）无效。

A.2019年3月20日

B.2019年4月20日

C.2019年12月30日

D.2019年12月10日

【答案】：B175、某公司新疆项目发行总面额为2000万元的十年期债券票面利率为12%，发行费用率为6%，发行价格为2300万元，公司所得税为25%，则发行债券的成本率为（）

A.7.83%

B.8.33%

C.9.57%

D.11.10%

【答案】：B176、在资金成本中，具有产品成本性质的部分是指（）。

A.优先股股利

B.债券利息

C.筹资费用

D.普通股股利

【答案】：B177、（2016年考题）下列工作中，属于工程招投标阶段造价管理内容的是（）

A.承发包模式选择

B.融资方案设计

C.组织实施模式选择

D.索赔方案设计

【答案】：A178、修理费允许直接在成本中列支，如果当期发生的修理费用数额较大，可采用（）的办法。

A.预提、折旧或摊销

B.预提或摊销

C.折旧或摊销

D.折旧或预提

【答案】：B179、在计算企业所得税应纳税所得额时，可列为免税收入的是（）。

A.接受捐赠收入

B.特许权使用费收入

C.提供劳务收入

D.国债利息收入

【答案】：D180、基于互联网的工程项目信息平台的核心功能是（）。

A.基本功能

B.关键功能

C.核心功能

D.辅助功能

【答案】：A181、某依法必须招标的项目，招标人拟定于2020年11月1日开始发售招标文件，根据《招标投标法》，要求投标人提交投标文件的截止时间最早可设定在2020年（）

A.11月11日

B.11月16日

C.11月21日

D.12月1日

【答案】：C182、对生产性项目进行寿命周期成本评价时，可列入工程系统效率的是()。

A.研究开发费

B.备件库存资金

C.生产阶段劳动力成本节省额

D.生产阶段材料成本降低额

【答案】：D183、（2018年考题）美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是（）。

A.现行市场行情或市场租赁价

B.联邦政府公布的上月信息价

C.现行材料及设备供应商报价

D.预计项目实施时的市场价

【答案】：A184、关于静态投资和动态投资的说明，下列说法中正确的是（）。

A.静态投资包括动态投资，动态投资是静态投资的计算基础

B.静态投资包括建设期贷款利息、涨价预备费

C.静态投资包括建安工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费和预备费

D.静态投资包括因工程量误差而引起的造价的增减

【答案】：D185、限额设计方式中，采用综合费用法评价设计方案的不足是没有考虑（）。

A.投资方案全寿命期费用

B.建设周期对投资效益的影响

C.投资方案投产后的使用费

D.资金的时间价值

【答案】：D186、（2020年真题）根据《建筑法》建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。

A.2

B.3

C.6

D.12

【答案】：B187、下列关于工程建设静态投资或动态投资的表述中，正确的是（）。

A.静态投资中包括涨价预备费

B.静态投资中包括有关税费

C.动态投资中包括建设期贷款利息

D.动态投资是静态投资的计算基础

【答案】：C188、（2021年真题）建筑装饰工程公司取得施工许可证后，由于建设方原因，决定延期8个月再开工，关于施工许可证有效期的说法，正确的是（）。

A.许可证被发证机关收回

B.进行一次核验后，可以持续使用

C.第三个月申请延期3个月，第6个月再申请延期3个月

D.直接废止

【答案】：C189、（2016年考题）工程项目的多次计价是一个（）的过程。

A.逐步分解和组合，逐步汇总概算造价

B.逐步深化和细化，逐步接近实际造价

C.逐步分析和测算，逐步确定投资估算

D.逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价

【答案】：B190、PPP项目财政承受能力论证中，确定年度折现率时应考虑财政补贴支出年份，并应参照（）。

A.行业基准收益率

B.同期国债利率

C.同期地方政府债券收益率

D.同期当地社会平均利润率

【答案】：C191、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：B192、（2014年考题）某工程建设期2年，建设单位在建设期第1年初和第2年初分别从银行借入700万元和500万元，年利率8%，按年计息，建设单位在运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，则每年应偿还（）万元。

A.452.16

B.487.37

C.526.36

D.760.67

【答案】：C193、某项目在经营年度外购原材料、燃料和动力费为1500万元，工资及福利费为500万元，修理费为50万元，其他费用为40万元，折旧费50万元，摊销费40万元，财务费用40万元，则该项目年度经营成本为（）万元。

A.1600

B.1640

C.1650

D.2090

【答案】：D194、在建设工程施工方案一定的前提下，工程费用会因工期的不同而不同，随着工期的缩短，工程费用的变化趋势是（）。

A.直接费增加，间接费减少

B.直接费和间接费均增加

C.直接费减少，间接费增加

D.都减少

【答案】：A195、根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：B196、在利率结构决策的影响因素中，起决定性作用的是（）。

A.市场利率走向趋势

B.项目现金流量特征

C.借款人对风险的偏好程度

D.市场风险发展趋势

【答案】：B197、（2017年考题）美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是（）。

A.C系列

B.D系列

C.F系列

D.G系列

【答案】：C198、根据《政府采购法实施条例》，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的（）。

A.5%

B.15%

C.2%

D.10%

【答案】：D199、投资方案现金流量表中，可用来考察投资方案融资前的盈利能力，为比较各投资方案建立共同基础的是（）。

A.资本金现金流量表

B.投资各方现金流量表

C.财务计划现金流量表

D.投资现金流量表

【答案】：D200、工程项目多方案比选主要包括：工艺方案比选、规模方案比选、选址方案比选，甚至包括污染防治措施方案比选等。无论哪一类方案比选，均包括（）两个方面。

A.规划方案和实施方案

B.技术方案比选和经济效益比选

C.构思方案比选和实施方案比选

D.总体方案比选和单项方案比选

【答案】：B201、计算期不同时，为了能够在计算期相同的情况下比较净现值，常用的方法不包括（）。

A.方案重复法

B.研究期法

C.无限计算期法

D.最大公约数法

【答案】：D202、根据《标准施工招标文件》，施工合同文件包括下列内容：①已标价工程量清单；②技术标准和要求；③中标通知书，仅就上述三项内容而言，合同文件的优先解释顺序是（）。

A.①→②→③

B.③→①→②

C.②→①→③

D.③→②→①

【答案】：D203、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）。

A.3月20日

B.3月30日

C.4月25日

D.4月30日

【答案】：C204、根据《合同法》，要约在（）时生效

A.要约人发出要约

B.要约到达受要约人

C.受要约人知悉要约内容

D.受要约人发出承诺

【答案】：B205、（2018年真题）采用PFI融资方式的特点是（）。

A.可能降低公共项目投资效率

B.私营企业与政府签署特许经营合同

C.特许经营期满后将项目移交政府

D.私营企业参与项目设计并承担风险

【答案】：D206、（2019年真题）根据造价工程师执业资格制度规定，属于二级造价工程师执业工作内容的是（）。

A.编制项目投资估算

B.编制最高投标限价

C.审核工程量清单

D.审核工程结算价款

【答案】：B207、某工程施工至月底时的情况为：已完工程量120m，实际单价8000元/m，计划工程量100m，计划单价7500元/m。则该工程在当月底的费用偏差为（）。

A.超支6万元

B.节约6万元

C.超支15万元

D.节约15万元

【答案】：A208、建设工程全要素造价管理是指要实现（）的集成管理。

A.人工费、材料费、施工机具使用费

B.直接成本、间接成本、规费、利润

C.工程成本、工期、质量、安全、环保

D.建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用

【答案】：C209、FIDIC《施工合同条件》的附件不包括()。

A.合同协议书

B.履约保函

C.投标函

D.争端仲裁协议书

【答案】：B210、（2016年考题）工程网络计划费用优化的基本思路是，在网络计划中，当有多条关键线路时，应通过不断缩短（）的关键工作持续时间来达到优化目的。

A.直接费总和最大

B.组合间接费用率最小

C.间接费总和最大

D.组合直接费用率最小

【答案】：D211、（2021年真题）在评价一个投资方案的经济效果时，利息备付率属于（）指标。

A.抗风险能力

B.财务生存能力

C.盈利能力

D.偿债能力

【答案】：D212、某工程的估算费用是1500元，该工作到目前实际上用了1350元，而工作只完成了全部的2/3，费用偏差、进度偏差是（）。

A.费用节约，进度提前

B.费用超支，进度拖后

C.费用节约，进度拖后

D.费用超支，进度提前

【答案】：B213、（2019年真题）根某工程合同约定以银行保函替代预留工程质量保证金，签约合同价为800万元。工程价款结算总额为780万元，依据《建设工程质量保证金管理办法》，该保函金额最大为（）万元。

A.15.6

B.16.0

C.23.4

D.24.0

【答案】：C214、（2019年真题）对于实行项目管理法人责任制的项目，董事会应负责（）。

A.组织编制初步设计文件

B.控制工程投资，工期和质量

C.组织工程设计招标

D.筹措建设资金

【答案】：D215、在某工程网络计划中，已知工作P的总时差和自由时差分别为5天和2天，工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作P的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天

C.将其紧后工作的最早开始时间推迟2天，并使总工期延长1天

D.将其紧后工作的最早开始时间推迟4天，并使总工期延长2天

【答案】：B216、（2020年真题）根据《价格法》，在制定关系群众切身利益的公用事业价格，公益性服务价格，自然垄断经营的价格应当建立（）制度。

A.风险评估

B.公示

C.专家咨询

D.听证会

【答案】：D217、（2020年真题）价值工程的核心是对产品进行（）分析。

A.成本

B.结构

C.价值

D.功能

【答案】：D218、我国建设工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指（）。

A.国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统

B.国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统

C.行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统

D.政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统

【答案】：D219、在下列工程项目管理组织机构形式中，容易形成多头领导的是（）。

A.直线职能制和直线制

B.直线制和职能制

C.职能制和矩阵制

D.矩阵制和直线职能制

【答案】：C220、某工程中标合同金额为6500万元，根据《招标投标法》及其实施条例，中标人提交履约保证金不能超过（）万元。

A.130

B.650

C.975

D.1300

【答案】：B221、（2020年真题）从价值工程实践来看，决定价值工程成败的关键是（）。

A.方案创造

B.功能评价

C.功能定义

D.对象选择

【答案】：A222、在项目融资活动中，SPC是指具有特定用途的公司。在下列融资方式中需要组建SPC的是（）。

A.BOT和TOT

B.ABS和TOT

C.BOT和PFI

D.ABS和BOT

【答案】：B223、将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。

A.通货膨胀

B.资金时间价值

C.建设期利息

D.建设期长短

【答案】：B224、作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理规划大纲应由（）编制。

A.项目经理部在投标之前

B.企业管理层在中标之后

C.项目经理部在中标之后

D.企业管理层在投标之前

【答案】：D225、（2014年考题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分部工程的是（）。

A.木门窗安装工程

B.外墙防水工程

C.土方开挖工程

D.智能建筑工程

【答案】：D226、下列工程造价咨询企业的行为中，属于违规行为的是（）。

A.向工程造价行业组织提供工程造价企业信用档案信息

B.在工程造价成果文件上加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖个人执业印章

C.跨省承接工程造价业务，并自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省人民政府建设主管部门备案

D.同时接受招标人和投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务

【答案】：D227、下列各项中属于动态投资但不属于静态投资的是()。

A.涨价预备费

B.基本预备费

C.因工程量误差而引起的工程造价增减值

D.工程建设其他费

【答案】：A228、根据《招标投标法实施条例》，某工程招标项目估算价为1000万元，则投标保证金最高不得超过()万元。

A.20

B.50

C.80

D.100

【答案】：A229、（2020年真题）根据《民法典》，对于可撤销的合同，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，其撤销权消灭。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C230、某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（）天。

A.6

B.8

C.11

D.13

【答案】：D231、下列关于工程施工合同法律解释，说法错误的是（）。

A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期

B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据

C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许

D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明

【答案】：B232、全过程造价管理覆盖了建设过程的各个阶段，下列选项中，不属于设计阶段管理的是（）。

A.限额设计管理

B.投资估算管理

C.方案比选管理

D.概预算编制管理

【答案】：B233、下列有关施工人员意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A.施工人员意外伤害保险的范围宜覆盖工程项目

B.工程实施总分包的.该保险由总包与分包共同办理

C.该保险的保险费率实行差别费率或浮动费率

D.该保险的投保应实行不记名和不计人数的方式

【答案】：D234、企业发生的年度亏损，在连续（）年内未能用税前利润弥补的，应用税后利润弥补。

A.2

B.3

C.5

D.10

【答案】：C235、某技术方案的现金流量为常规现金流量，当基准收益率为8%时，净现值为400万元。若基准收益率变为10%，该技术方案的NPV将（）。

A.大于400万元

B.小于400万元

C.等于400万元

D.不确定

【答案】：B236、关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（）。

A.工程队数等于施工过程数

B.流水步距等于流水节拍

C.施工段之间可能存在空闲时间

D.同施工过程各个施工段的流水节拍相等

【答案】：D237、固定节拍流水施工的特点之一是（）。

A.专业工作队数大于施工过程数

B.施工段之间可能存在空闲时间

C.流水节拍等于流水步距

D.相邻施工过程之间的流水步距不尽相等

【答案】：C238、净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点是（）。

A.全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况

B.能够直接说明项目整个运营期内各年的经营成果

C.能够明确反映项目投资中单位投资的使用效率

D.不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选

【答案】：A239、已知某基础工程由开挖、垫层、砌基础和回填夯实四个过程组成，按平面划分为四段顺序施工，各过程流水节拍分别为12天、4天、10天和6天，按等步距异节奏组织流水施工的工期则为（）。

A.38天

B.40天

C.56天

D.128天

【答案】：A240、某工程施工至月底时的情况为：已完工程量120m，实际单价8000元/m，计划工程量100m，计划单价7500元/m，则工程量在月底的费用偏差为（）。

A.超支6万元

B.节约6万元

C.超支15万元

D.节约15万元

【答案】：A241、（2020年真题）建设工程项目后评价采用的基本方法（）。

A.对比分析法

B.效应判断法

C.影响评价法

D.效果梳理法

【答案】：A242、（2021年真题）下列资金筹措的方式中，可用来筹措项目资本金的是（）。

A.私募

B.借贷

C.发行债券

D.融资租赁

【答案】：A243、某企业发行普通股正常市价为20元，估计年增长率为10%，第一年预计发放股利1元，筹资费用率为股票市价的12%，则新发行普通股的成本率为（）。

A.11.36%

B.13.33%

C.15.56%

D.15.68%

【答案】：D244、（2015年真题）根据项目融资程序，评价项目风险因素应在（）阶段进行。

A.投资决策分析

B.融资评判

C.融资决策分析

D.融资结构设计

【答案】：D245、（2017年真题）PFI融资方式与BOT融资方式的相同点是（）。

A.适用领域

B.融资本质

C.承担风险

D.合同类型

【答案】：B246、根据《合同法》，合同当事人违约责任的特点有（）。

A.违约责任以合同成立为前提

B.违约责任与侵权责任和缔约过失责任相同

C.违约责任以违反合同义务为要件

D.违约责任必须以支付违约金的方式承担

【答案】：C247、缺陷责任期满时，施工承包单位向建设单位申请返还工程质量保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。

A.21

B.