工人砌砖协议书

工人砌砖协议书甲方（雇主）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（工人）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方有砌砖工程需要完成，乙方具备相应的砌砖技能和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，就乙方为甲方提供砌砖服务事宜达成如下协议：一、服务内容及要求1.服务内容乙方负责按照甲方要求，完成[具体工程名称]的砌砖工作。包括但不限于基础墙体砌砖、隔断墙砌砖、墙面修补砌砖等相关砌砖作业，具体砌砖部位及尺寸以甲方提供的施工图纸或现场指示为准。2.服务要求乙方应使用符合国家标准的砌砖材料，如红砖、水泥、沙子等，材料的规格和质量需满足工程要求。砌砖工艺应符合建筑行业规范，墙体应垂直平整，砖缝均匀一致，灰浆饱满。乙方需按照甲方规定的施工进度进行施工，确保按时完成各阶段的砌砖任务。在施工过程中，应注意保护施工现场的其他设施和成品，避免造成损坏。二、服务期限本协议服务期限自年月日起至年月日止。预计总工期为[X]天，具体开工日期以甲方书面通知为准。如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和建议。按照本协议约定，对乙方的服务进行验收，如发现乙方未达到约定标准，有权要求乙方整改或承担相应责任。2.义务向乙方提供详细的施工图纸、技术要求及现场施工条件等相关资料，协助乙方做好施工准备工作。按照协议约定的时间和方式向乙方支付服务费用。协调施工现场各方关系，为乙方施工创造良好的外部环境。在乙方施工过程中，因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应承担相应责任，并按照实际延误天数给予乙方合理补偿。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照协议约定支付服务费用。在施工过程中，如遇到甲方提供的资料不准确导致施工困难或其他甲方原因影响施工进度和质量的，有权要求甲方解决并给予合理补偿。2.义务乙方应具备相应的砌砖资质和技能，提供有效的身份证明及相关从业证明文件。严格按照本协议约定的服务内容、要求及施工规范进行施工，确保施工质量达到合格标准。在施工过程中，接受甲方的监督检查，对甲方提出的合理意见和建议应及时整改。负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。遵守施工现场的各项规章制度，爱护甲方提供的施工设备和材料。施工结束后，负责清理施工现场，做到工完场清。未经甲方书面同意，乙方不得将本协议项下的服务转包或分包给第三方。四、服务费用及支付方式（一）服务费用经双方协商，本协议服务费用总计为人民币元（大写：元整）。此费用为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方变更施工内容或增加工程量导致费用增加的除外。（二）支付方式1.本协议签订后，甲方在个工作日内向乙方支付服务费用的%作为预付款，即人民币元（大写：元整）。2.乙方完成总工程量的%后，甲方在收到乙方提交的工程量报告及付款申请后的个工作日内，支付至服务费用的%，即人民币元（大写：元整）。3.全部砌砖工程完工并经甲方验收合格后，甲方在个工作日内支付剩余服务费用，即人民币元（大写：元整）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票及相关付款申请资料，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作量对应的费用及违约金，同时甲方应承担乙方因停工造成的损失。2.因甲方原因导致乙方无法正常施工或延误工期的，甲方应承担乙方因此遭受的直接经济损失，并按照延误天数给予乙方每天人民币元的补偿。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的服务内容、要求及施工规范进行施工，导致施工质量不符合标准的，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准。如因返工造成工期延误，乙方应按照本协议约定承担违约责任。返工后仍不符合标准的，甲方有权扣除相应服务费用，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。2.乙方未按照本协议约定的工期完成施工任务，每逾期一日，应按照服务费用的%向甲方支付违约金。逾期超过日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的预付款，同时乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。3.乙方擅自将本协议项下的服务转包或分包给第三方的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的预付款，乙方应按照服务费用的%向甲方支付违约金，同时乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。4.乙方在施工过程中因自身原因发生安全事故，导致甲方或第三方人身伤亡或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，如因乙方原因给甲方造成不良社会影响的，乙方应消除影响并赔偿甲方因此遭受的声誉损失。六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一