注浆工程合同模板

甲方（发包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：乙方（承包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：鉴于：

1.甲方拟对[工程地点]的[具体工程项目名称]进行注浆工程施工，已具备相关施工条件。

2.乙方具有从事注浆工程施工的资质和能力，愿意按照本合同的约定承接该注浆工程。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称[具体工程项目名称]注浆工程。2.工程地点[详细工程地点]。3.工程内容按照甲方提供的施工图纸和技术要求，对[具体部位]进行注浆施工，包括但不限于钻孔、制浆、注浆、封孔等工作，确保注浆效果达到设计要求。二、合同工期1.开工日期本工程定于[具体开工日期]开工，具体以甲方书面通知为准。2.竣工日期乙方应在开工之日起[X]个日历天内完成全部注浆工程施工并通过甲方验收。3.工期延误如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内书面通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。三、工程质量1.质量标准本工程质量应符合国家和地方相关标准、规范以及甲方提供的施工图纸和技术要求。具体质量标准如下：

（1）注浆体的强度应满足设计要求，经检测合格。

（2）注浆范围应符合设计规定，不得出现漏注现象。

（3）钻孔垂直度偏差不超过[X%]。2.质量保证乙方应建立健全质量管理体系，严格按照施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。在质保期内，如出现质量问题，乙方应免费负责修复。质保期自工程竣工验收合格之日起[X]年。3.质量检验（1）乙方应在施工过程中进行自检，并做好记录。每完成一道工序，应通知甲方进行检验，经甲方检验合格后方可进行下一道工序。

（2）甲方有权随时对工程质量进行检查和监督，如发现质量问题，有权要求乙方立即整改，直至符合质量要求。四、合同价款及支付方式1.合同价款本工程采用[固定总价/综合单价]方式计价，合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款包括但不限于乙方完成本工程所需的人工、材料、设备、运输、税费、利润等全部费用。2.支付方式（1）预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

（2）进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，经甲方审核确认后，于次月[具体日期]前支付至已完工程价款的[X%]。

（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在[X]天内提交工程结算报告，经甲方审核确认后，甲方向乙方支付至合同总价款的[X%]，剩余[X%]作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，一次性无息支付给乙方。五、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）权利

①有权对工程进度、质量进行监督和检查。

②有权要求乙方按照合同约定的时间和质量标准完成工程。

③有权对乙方的施工方案和施工组织设计提出意见和建议。（2）义务

①按照合同约定的时间和方式支付工程款。

②向乙方提供施工所需的图纸、技术资料和现场条件。

③协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造有利条件。2.乙方权利和义务（1）权利

①按照合同约定的时间和方式收取工程款。

②有权要求甲方提供施工所需的图纸、技术资料和现场条件。

③在施工过程中，如遇到不可抗力或其他非乙方原因导致的停工、窝工等情况，有权要求甲方给予相应的补偿。（2）义务

①按照合同约定的时间和质量标准完成工程施工。

②遵守国家和地方相关法律法规以及甲方的施工现场管理制度。

③负责施工现场的安全管理，确保施工人员和周边环境的安全。

④按照规定提交工程进度报告、质量检验报告等相关资料。六、安全文明施工1.安全责任乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，制定安全施工方案，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。2.文明施工乙方应保持施工现场的整洁和卫生，遵守环境保护相关规定，不得在施工现场焚烧各类废弃物。施工结束后，乙方应及时清理施工现场，做到工完场清。七、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.乙方违约责任（1）如乙方未按照合同约定的时间完成工程施工，每逾期一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（2）如乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至符合质量要求。如因乙方返工导致工期延误，乙方还应承担逾期违约责任。

（3）如乙方违反本合同其他约定，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。八、合同变更与解除1.合同变更经双方协商一致，可以变更本合同的相关条款。变更合同应签订书面协议，并作为本合同的附件。2.合同解除（1）双方协商一致，可以解除本合同。

（2）如一方严重违反本合同约定，经另一方书面通知后[X]天内仍未改正的，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

（3）因不可抗力导致本合同无法履行的，双方互不承担违约责任，本合同自动解除。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.通知条款双方之间的通知应以书面形式送达对方指定的地址或联系方式。如一方变更地址或联系方式，应及时书面通知对方。3.合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______