2025年工程合同协议范本

2025年工程合同协议范本发包人：________________________承包人：________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就发包人委托承包人为发包人建设下列工程事宜，订立本合同：第一条项目概况1.1工程名称：________________________1.2工程地点：________________________1.3工程内容：________________________（包括但不限于设计、施工、设备安装、调试等）1.4工程规模及性质：________________________1.5合同文件构成：本合同包括协议书、通用条款、专用条款以及附件，各组成部分构成对双方有约束力的整体。上述文件互相解释，互为说明。除合同另有约定外，组成合同的文件按其说明的顺序排列。第二条合同依据2.1法律、法规、规章：适用于本合同的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规及地方性法规、规章。2.2政策文件：国家及地方有关工程建设方面的政策、规定。2.3批准文件：与本工程相关的立项批准文件、用地批准文件、规划许可证、施工许可证等。第三条发包人义务3.1提供施工场地：发包人应按照合同约定，及时向承包人提供施工场地，并保证施工现场具备施工条件，满足开工要求。发包人应负责处理施工现场周围地下管线和障碍物，并承担相关费用，但合同另有约定或法律另有规定的除外。3.2提供资料：发包人应按照合同约定及时向承包人提供与工程有关的资料，包括但不限于工程设计图纸、技术规范、工程地质勘察报告等，并保证资料的真实性、准确性、完整性。3.3组织设计交底：发包人应组织设计单位向承包人进行设计交底。3.4建设资金：发包人应按照合同约定，按时支付工程款，保证承包人的资金流动。3.5组织竣工验收：发包人应按照合同约定组织竣工验收。3.6其他义务：发包人应履行合同约定的其他义务。第四条承包人义务4.1建设单位资质：承包人应具有相应的资质等级，并在投标文件、中标通知书、合同中载明的资质等级。4.2施工组织设计：承包人应根据合同要求和工程特点，编制施工组织设计或施工方案，并报送发包人批准。4.3勘察、设计：如合同约定由承包人承担设计任务的，承包人应按照合同约定进行设计，并满足相关标准和规范要求。4.4材料设备采购：承包人应按照合同约定采购材料设备，并保证其质量符合要求。承包人应承担材料设备的检验、保管费用。4.5施工安全：承包人应按照合同约定和有关安全生产的法律法规，采取有效措施，确保施工安全，承担因施工原因造成的安全事故责任及费用。4.6质量保证：承包人应按照合同约定的质量标准和工期要求，保证工程质量，并承担因质量问题造成的损失。4.7竣工验收：承包人应按照合同约定完成工程，并组织竣工验收。4.8质量保修：承包人应按照合同约定承担工程质量保修责任。4.9其他义务：承包人应履行合同约定的其他义务。第五条工程期限5.1开工日期：________________________（以发包人发出开工通知为准或监理人批准的开工报告日期为准）5.2竣工日期：________________________5.3合同工期：自开工日期起至竣工日期止，共计______天。5.4工期延误：因发包人原因造成工期延误的，工期相应顺延。因承包人原因造成工期延误的，承包人应承担违约责任。第六条工程质量6.1质量标准：工程质量必须符合国家或行业现行的质量检验评定标准，并达到合同约定的质量等级。6.2质量检查：承包人应按照合同约定和有关质量标准，对工程进行自检，并接受发包人、监理人的检查和监督。6.3隐蔽工程验收：隐蔽工程完成后，承包人应通知发包人、监理人检查验收，验收合格后方可进行下道工序施工。6.4竣工验收：工程竣工验收应按照国家有关规定进行。第七条合同价款7.1合同价款：本工程合同价款采用______方式确定，即______（固定总价/固定单价/可调价格）。7.2合同总价款（暂估）：人民币______元（大写：________________________）。7.3合同价款调整：如发生合同价款调整，应按照合同约定的调整程序和方式执行。第八条工程款支付8.1预付款：发包人应在开工前向承包人支付合同价款______%的预付款，计人民币______元。8.2进度款：承包人应按照合同约定的进度计划，分期提交工程进度计划及计量支付申请，经发包人、监理人审核确认后，发包人应按照确认的计量支付金额，按月或按次支付工程款。8.3竣工结算：工程竣工验收合格后，承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应在收到报告及资料后______日内完成审核，并支付至结算总价的______%。8.4质量保修金：结算总价______%作为质量保修金，在工程质保期满且无遗留质量问题后支付。8.5支付方式：工程款通过银行转账方式支付。第九条变更管理9.1变更范围：包括工程设计变更、工程数量增减、材料设备变更、工期调整等。9.2变更程序：任何一方提出变更，应书面通知对方，并附相关资料。变更内容确认前，不得实施变更。9.3变更估价：变更估价应按照合同约定的估价原则和方法进行。第十条索赔与反索赔10.1索赔：因发包人原因造成承包人损失，承包人有权向发包人提出索赔。10.2反索赔：因承包人原因造成发包人损失，发包人有权向承包人提出反索赔。10.3索赔程序：承包人应在索赔事件发生后______日内向发包人提交索赔报告及有关资料，发包人应在收到报告后______日内予以答复。第十一条质量保修11.1保修期：自工程竣工验收合格之日起______年。11.2保修范围：合同约定的质量保修范围。11.3保修责任：承包人应按照国家有关规定承担工程质量保修责任。第十二条安全文明施工与环境保护12.1安全责任：承包人应遵守有关安全生产的法律法规，制定安全生产措施，并承担施工安全责任。12.2文明施工：承包人应采取措施，减少施工对周围环境的影响，并符合文明施工要求。12.3环境保护：承包人应采取措施，保护环境，防止污染。第十三条保险13.1承包人应按照合同约定，投保建筑工程一切险、第三方责任险等险种，并承担保险费用。13.2保险范围和金额应符合合同约定。第十四条不可抗力14.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。14.2遭遇不可抗力的一方应在不可抗力发生后______日内书面通知对方，并提供相关证明。14.3因不可抗力造成的损失，由双方根据实际情况协商处理。第十五条合同解除15.1发包人、承包人协商一致，可以解除合同。15.2发包人未能按合同约定支付工程款，经催告后______日内仍未支付的，承包人有权解除合同。15.3承包人严重违反合同约定，经发包人催告后______日内仍未纠正的，发包人有权解除合同。15.4合同解除后，双方应根据实际情况，承担相应的责任。第十六条违约责任16.1发包人未能按合同约定支付工程款，应向承包人支付违约金，违约金金额为拖欠工程款的______%。16.2承包人未能按合同约定交付工程，应向发包人支付违约金，违约金金额为合同总价款的______%。16.3因一方违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的损失。16.4其他违约责任：按照合同约定承担违约责任。第十七条争议解决17.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第______种方式解决：（1）提交______仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。（2）依法向______人民法院提起诉讼。第十八条合同生效与份数18.1本合同自双方签字盖章之日起生效。18.2本合同一式______份，发包人执______份，承包人执______份，具有同等法律效力。第十九条通知与送达19.1双方在本合同中载明的地址、联系方式为有效联系方式。19.2双方任何一方变更地址、联系方式，应提前______日书面通知对方。19.3任何通知或文件，按上述地址邮寄（以挂号信或快递方式）或直接送达即视为有效送达。第二十条保密20.1双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。20.2本保密义务在本合同终止后仍然有效。第二十一条不可分割性21.1本合同的任何部分无效或不可执行，不影响其他部分的效力。第二十二条法律适用22.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二十三条其他约定23.1________________________23.2______________________