2026年设备监理师考试题库及参考答案（黄金题型）

2026年设备监理师考试题库第一部分单选题(200题)1、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。

A.修补质量缺陷

B.结算预付款

C.设计交底

D.裁决合同争端

【答案】：A2、设备监理单位按设备监理合同完成项目监理任务后，应向委托人提交()。

A.监理总结报告

B.监理阶段报告

C.监理验收报告

D.工程质量验证报告

【答案】：A3、设备进场报审表主要用于()。

A.施工机械的验证

B.施工安装机械的验证

C.安装制造中承包商的施工机械的验证

D.安装调试中承包商的施工机械的验证

【答案】：D4、下列关于价值工程工作小组说法错误的是()。

A.负责人应由能对项目负责的人员担任

B.成员应当仅包括专业设计人员

C.成员应该思想活跃，具有创造精神

D.成员一般在10人左右

【答案】：B5、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。

A.开标后30

B.完成评标后15

C.发出中标通知书30

D.签订施工合同5

【答案】：D6、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。

A.总承包单位

B.总承包单位施工负责人

C.分包人

D.施工人员

【答案】：C7、负责承包商报送的设备工程进度计划审批的是()。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.业主

D.专业监理工程师

【答案】：C8、在费用偏差产生的原因中，属于业主方面的原因是()。

A.自然因素

B.法律法规变化

C.投资规划不当

D.施工质量事故

【答案】：C9、抽查检验和试验人员资格，属于设备()过程规定的工作内容。

A.设计

B.制造

C.安装

D.调试验收

【答案】：B10、以下关于监理细则的编制，正确的说法有()。

A.专业监理工程师编制监理细则，并进行审核.批准

B.专业监理工程组织监理人员编制监理细则，并进行审核.批准

C.总监理工程师组织专业监理工程师编制监理细则，并进行审核.批准

D.专业监理工程组织监理人员编制监理细则，由总监理工程师进行审核.批准

【答案】：C11、我国增值税条例规定，进口应税产品均按()和增值税税率直接计算应纳税额。

A.组成计税价格

B.离岸价

C.到岸价

D.抵岸价

【答案】：A12、在组织中，每个功能部门都是一个权力结点，组织内部的命令通过各功能结点发布、传递和执行，同时每个功能部门又都有相应责任，这体现了()原则。

A.权力层次性

B.职责与权力一致

C.分工与合作

D.责任不可下推

【答案】：B13、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：C14、设备工程监理的项目管理体现在两个方面：其一是项目业主委托设备监理单位所进行的项目管理；其二是设备监理单位从自身角度出发对其承担的设备工程项目的监理任务进行的项目管理。两者的不同点主要表现在()不完全相同。

A.管理目标

B.管理范围

C.管理原理.管理内容的类别

D.所采用的管理方法及工具

【答案】：A15、根据设备工程监理服务质量差距分析模型，差距V即()是由监理服务的整个过程的其他差距综合作用引起的。

A.服务设计差距

B.服务提供差距

C.服务策划差距

D.服务感知差距

【答案】：D16、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至()。

A.2021年5月4日

B.2034年3月8日

C.2021年12月31日

D.2034年12月31日

【答案】：C17、在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。

A.双代号时标网络计划中箭线上无波形线

B.与其紧后工作之间的时间间隔为零

C.最早开始时间与最迟开始时间相差最小

D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点

【答案】：C18、在设备采购评标中，经评审的最低投标价法是按照评审程序，经初审后，以()作为中标的主要条件。

A.最低投标价

B.交货期短

C.合理低标价

D.设备质量

【答案】：C19、取得注册设备监理师资格，是担任设备工程监理机构技术负责人和承担其他关键岗位工作、代表设备工程监理机构()的人员的必备条件。

A.独立执行监理业务

B.与业主和承包商进行沟通

C.参与监理项目管理

D.进行市场开发业务

【答案】：A20、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是()。

A.增加人员投入

B.变更工程设计

C.加大资金收入

D.调整合同计划

【答案】：B21、强矩阵型组织结构适用于()项目。

A.较为简单的、分布地点相对集中的

B.较为简单的、专业跨度不大的

C.大型的、复杂的

D.大型的、专业跨度不大的

【答案】：C22、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。

A.14

B.28

C.35

D.42

【答案】：D23、按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工程属于()。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.子分部工程

【答案】：B24、进口设备时，运输保险金额可以在()的基础上适当加成。

A.FOB价

B.CFR价

C.CIF价

D.FOB价加运费

【答案】：C25、设备监理单位，如具有二类设备工程的设计、制造、安装、调试中某()个阶段的监理能力和监理业绩或类似业绩，则可被认定具有监理同类设备工程的相关业绩或从事同类设备工程工作的类似业绩。

A.一

B.二

C.三

D.四

【答案】：B26、《设备工程监理规范》是用于规范设备工程监理服务活动的()国家标准。

A.指导性

B.约束性

C.推荐性

D.强制性

【答案】：C27、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于()的财产。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.指定分包商

【答案】：A28、黑带大师是6σ管理专家，其具体职责从()角度上说，主要选择和批准项目、总结评价项目等。

A.技术

B.战略

C.管理

D.开发

【答案】：A29、对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。

A.承包商在竣工试验中

B.业主在缺陷通知期届满之前

C.业主在竣工之前

D.承包商维修缺陷工程中

【答案】：C30、构建质量屋，确定质量特性时，通常采用()列出这些技术要求，为确定零部件的设计参数打下基础。

A.头脑风暴法

B.过程失效模式及影响分析

C.田口方法

D.相关分析法

【答案】：A31、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行()程序。

A.质量预控

B.承包商自检

C.质量检验

D.技术复核

【答案】：D32、在分析设备更新方案时，主要应考虑设备的()。

A.变现价值

B.原始成本

C.净残值

D.沉没成本

【答案】：A33、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。

A.投标书附录

B.中标函

C.合同协议书

D.承包商建议书

【答案】：A34、某项目向银行借款1000万元，年利率为10%，5年后一次偿还本利和，则5年后需偿还的金额为()万元。

A.1450

B.1500

C.1610.51

D.1683.67

【答案】：C35、通常只是在总体单位之间差异程度较小和数目较少时，才采用()。

A.简单随机抽样

B.分层随机抽样

C.周期系统抽样

D.随机抽样

【答案】：A36、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判

【答案】：A37、在设备工程项目实施过程中，对被监理方提交的方案、计划和各种申请或报告，监理方应及时进行检查、验证，并将意见或建议以()形式反馈。

A.电话

B.口头

C.书面

D.会议

【答案】：C38、监理一词可理解为()。

A.依据法定的准则，对过程行为主体进行监督、控制

B.依据既定的准则，对过程行为主体进矩监督、指导

C.依据既定的准则，对过程行为主体的行为进行监督、控制，并指导、协调行为主体按既定的准则行事

D.依据法定的准则，对设备形成的全过程和／或最终结果进行监察、审核

【答案】：C39、设备的寿命周期是指设备从决策.规划.设计.制造.安装.调试和试运行.使用.维护.修理.改造和更新.调拨.调整，直至报废的全部过程。无论哪一阶段的工作，都应从()的角度考虑问题，如在规划和设计过程中，要考虑未来使用过程中的可靠性和可维护性，在考虑费用控制时，应考虑降低全寿命周期的费用。

A.经济寿命周期

B.使用寿命周期

C.技术寿命周期

D.全寿命周期

【答案】：D40、按设备形成性质，质量可分为()。

A.设计质量、工程质量、管理质量

B.实体质最、部件质量、系统质量

C.实体质量、技术质量、工程质量

D.实体质量、功能和使用价值质量、过程质量

【答案】：D41、在修堤坝时，一定要等土堤自然沉降后才能修护坡，筑土堤与修护坡之间的等待时间差值称为()搭接关系。

A.FTS

B.STS

C.FTF

D.STF

【答案】：A42、监理的监督检查是建立在被监理方的行为和结果()。

A.未经自评的基础上的

B.自评认为合格的基础上的

C.自评认为不合格的基础上的

D.经委托方评价合格的基础上的

【答案】：B43、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D44、设备监理实施细则的主要内容中不包括()。

A.各个专业工程的特点和设备专业监理流程

B.设备监理的检查控制点及目标值

C.国家法规和政策

D.设备监理工作的技术资料与合同档案制度

【答案】：C45、教育费附加的费率为()。

A.1%

B.5%

C.3%

D.7%

【答案】：C46、设备工程进度计划依据()的不同，可划分为设计进度计划、采购进度计划、设备制造进度计划、设备储运进度计划和安装调试进度计划。

A.计划期

B.表达方式

C.专业类型

D.工作过程

【答案】：D47、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.行政责任

D.经济责任

【答案】：A48、()工作贯穿于合同签订后直到设备、散材制造完工，并具备进行出厂检验条件的全过程。

A.运输

B.采买

C.催交

D.检验

【答案】：C49、下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。

A.投标保证金不得超过投标总价的2%

B.招标人不得挪用投标保证金

C.投标保证金不得以支票形式提交

D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天

【答案】：B50、在用均方差方法进行“工期固定一资源均衡”优化时，下列关于工作调整的说法，正确的是()。

A.从网络计划的开始节点开始，从左向右逐次进行

B.从资源高峰时段开始，按工作总时差从大到小逐个进行

C.从网络计划的终点节点开始，从右向左逐次进行

D.按工作持续时间从大到小逐次进行

【答案】：C51、在设备工程信息管理工作中，应保证最终获得的信息可以用于各种用途，这体现了信息的()的特点。

A.完整性

B.灵活性

C.相关性

D.及时性

【答案】：B52、()工作完成的标志是采卖双方正式签约，完成订货合同。

A.运输

B.采买

C.催交

D.检验

【答案】：B53、某购房人从银行贷款50万元，贷款期限10年，按月等额还本付息，贷款年利率6％，每月计息一次，其每月应向银行还款的数额为()元。

A.4917

B.5551

C.7462

D.7581

【答案】：B54、美国项目管理学会的项目管理知识体系(PMBOK)将项目管理进程按顺序分为()五个过程组。

A.计划、启动、控制、执行和实施

B.计划、启动、执行、控制和实施

C.启动、计划、执行、控制和收尾

D.启动、计划、执行、交接和收尾

【答案】：C55、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。

A.法律规定

B.合同约定

C.买受人要求

D.出卖人接受

【答案】：B56、()的缺点是相同的原因可能在不同的工序上多次出现，不利于综合考虑问题发生的原因。

A.工序分类型

B.过程分解型

C.结果分解型

D.原因罗列型

【答案】：A57、组织实施初始状态评审之后，根据评审结果，结合组织现有的资源以及现有的技术水平，进行管理体系的()。

A.领导决策

B.贯标培训

C.成立工作组

D.整体策划和设计

【答案】：D58、工程项目质量保修是()的组成内容。

A.工程项目实体质量

B.工程项目使用功能

C.工程项目使用价格

D.工程项目工作质量

【答案】：D59、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于()个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B60、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是()。

A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告

B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查

C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故

D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复

【答案】：C61、下列关于FIDIC施工合同约定的工程计量程序的描述中错误的是()。

A.承包商应及时亲自或另派合格代表，协助工程师进行测量

B.承包商应提供工程师要求的任何具体材料

C.承包商必须在工程师的测量记录上签字予以确认

D.承包商如果未能到测量现场，则工程师的测量视为被认可

【答案】：C62、6设备工程有甲、乙、丙、丁四个方案，各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为65%、50%、88%和72%，则抗风险能力最弱的是()。

A.方案甲

B.方案乙

C.方案丙

D.方案丁

【答案】：C63、组织编写设备工程监理培训教材，开展国际间有关监理工作的友好往来、学术交流和经济技术合作是()的主要职责之一。

A.国务院有关行业管理部门

B.国务院有关管理部门

C.中国设备监理协会

D.国家质量监督检验检疫总局

【答案】：C64、按照《设备监理管理暂行办法》的规定，重要设备是()。

A.设备、单元设备

B.成套设备、国家信息系统的重要硬件及支持其运行的配套软件

C.主要设备、国家重点信息系统的重要硬件及相配套应用软件

D.设备、单元设备，以及国家重点信息系统工程的硬件

【答案】：C65、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院

【答案】：B66、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。

A.出卖人

B.承运人

C.买受人

D.出卖人与买受人

【答案】：C67、下列关于矩阵型组织的说法，正确的是()。

A.项目经理的权限高于职能经理

B.平衡资源分配是公司的权限

C.可以对顾客要求作出快速响应

D.项目成员只接受单一指令

【答案】：B68、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B69、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的()行为。

A.法律

B.代理

C.行政

D.执法

【答案】：A70、设备监理服务质量指数的组成不包括()指数。

A.过程

B.满意度

C.能力

D.绩效

【答案】：B71、下列关于组织设计内容的说法，错误的是()。

A.组织设计应根据拟建立的组织的特定目标进行

B.组织设计不需要确定组织的资源

C.组织设计应明确组织中各成员的职责及其相互关系

D.组织结构设计是组织设计的内容之一

【答案】：B72、PFMEA表格内各项说明，错误的是()。

A.过程功能和要求：用简明的文字说明工艺过程或工序的目的

B.潜在失效模式：根据失效严重程度制定一套设计改进和开发试验优先控制系统

C.潜在失效后果：失效模式对顾客的影响

D.严重度：是失效模式严重程度的评价指标

【答案】：B73、质量管理活动包括制定()、质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等全部质量活动。

A.质量标准和质量目标

B.质量方针和质量目标

C.质量方针和质量计划

D.质量标准和质量方针

【答案】：B74、在进度调整过程中，要想缩短总工期，则()。

A.可以不压缩关键工作的持续时间

B.必须压缩关键工作的持续时间

C.必须调整工作间的逻辑关系

D.应该压缩所有工作的持续时间

【答案】：B75、确定和细化项目或项目阶段的目标是项目管理中的()过程组的工作。

A.启动

B.规划

C.执行

D.收尾

【答案】：B76、职业健康安全与环境管理体系进入试运行，要在()完成以后。

A.管理体系文件编制

B.贯标培训

C.体系策划与设计

D.初始状态评审

【答案】：A77、以下对风险的表述中，错误的是()。

A.风险是与人类活动相生相伴的，风险无处不在

B.风险是一种潜在的可能性，是一种客观存在，人们事前无法确认其在何时何地发生

C.工程程中定义的风险也有积极的一面

D.事件或活动的后果与事前的预期偏离越大，风险就越大

【答案】：C78、我国负责制定并发布设备工程监理管理工作有关规章的管理机构是()。

A.人力资源和社会保障部

B.有关设备专业行业协会

C.全国设备工程监理行业自律组织

D.国家质量监督检验检疫总局

【答案】：D79、根据美国项目管理协会的《项目管理知识体系指南(第4版)》，“制定项目管理计划”是九大知识领域中()的一个子过程。

A.项目整合管理

B.项目时间管理

C.项目质量管理

D.项目沟通管理

【答案】：A80、自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用属于()。

A.建设单位的检验试验费

B.建设单位的管理费

C.措施费

D.材料费

【答案】：D81、处在“职务设计和资源规划”与“评估组织设计方案”之间的组织设计程序是()。

A.确定组织总体框架

B.管理规范设计

C.规划组织所需的资源

D.运行制度设计

【答案】：D82、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括()。

A.争议的解决方式

B.评标委员会的人员组成

C.主要技术性能数据

D.推荐的中标候选人

【答案】：A83、()选择价值工程对象时，不仅仅考虑价值系数值大于1或小于1的情况，而且还要考察功能系数和成本系数绝对值的大小，从而对各对象加以区别对待。

A.田中法

B.百分比法

C.ABC分析法

D.经验分析法

【答案】：A84、《设备监理管理暂行办法》要求对()设备的设计、采购、制造、安装、调试等过程的质量、进度和投资等实施监督。

A.所有

B.重要

C.民用

D.核心

【答案】：B85、正常生产情况下，产品质量特性的分布一般符合正态分布规律，质量特征在(μ-σ)～(μ+σ)区间的产品有()。

A.50.25％

B.68.25％

C.95.45％

D.99.73％

【答案】：B86、在某工程单代号网络计划中，下列说法不正确的是()。

A.至少有一条关键线路

B.在计划实施过程中，关键线路始终不会改变

C.关键工作的机动时间最小

D.相邻关键工作之间的时间间隔为零

【答案】：B87、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。

A.意思表示真实

B.行为不得违反法律

C.行为人具有相应的行为能力

D.行为不得违反社会公共利益

【答案】：A88、根据《合同法》规定，招标公告属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.再要约

D.承诺

【答案】：A89、某工业建设项目，需进口一批生产设备，CIF价为8300万元，银行财务费费率为50‰，外贸手续费费率为1.5％，关税税率为20％，增值税税率为17％，无消费税，则这批设备应缴纳的增值税为()万元。

A.1693.2

B.1128.8

C.1411

D.1763.75

【答案】：A90、监理机构的负责人习惯上称为总监理工程师。以下不属于总监理工程师职责的()。

A.管理设备监理机构的日常工作

B.审核并签证承包人交付的工作成果

C.验证生产结果

D.审核签发给承包人的各种监理文件和指令

【答案】：C91、根据《设备监理单位资格管理办法》规定，申请乙级设备监理单位的持有效注册的《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》的工程技术人员不少于()名，且专业配套。

A.10

B.20

C.30

D.40

【答案】：A92、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商

【答案】：B93、没备质量监理目标是()。

A.确保设备制造工艺、操作规程、检测方法的规范性

B.提高项目参与者的质量意识、技术和文化水平

C.保证设备经济合理、技术先进、操作维护方便

D.提高项目投资、社会和环境效益，使设备质量达到预期水平

【答案】：D94、某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元／m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元／m3，则该工程9月份的进度偏差为()万元。

A.-36

B.36

C.40

D.41

【答案】：C95、监理机构的组织结构大多采用()。

A.直线型、功能型、矩阵型

B.功能型、矩阵型、直线职能型

C.直线型、功能型、直线职能型

D.直线型、矩阵型、直线职能型

【答案】：D96、下列关于“服务提要”文件的描述中，不正确的是()。

A.是一份勾画设备工程监理单位决定开发某一类专业监理服务大致内容的质量文件

B.是市场开发第一个过程的输出并作为设备工程监理服务设计过程的输入或基础

C.是针对具体的特定的监理项目所撰写的响应委托方要求的具体项目监理服务方案

D.是设备工程监理服务的市场开发过程中的第一个子过程的输出文件

【答案】：C97、在网络计划工期优化过程中，当出现多条关键线路时，为使工期缩短，应()。

A.压缩所需资源总量最少的一条关键线路

B.将各关键线路持续时间压缩为同一数值

C.压缩对质量和安全影响不大的部分关键线路

D.对不同的关键线路持续时间压缩不同的数值

【答案】：B98、一般认为()由设备变差(即系统内变差)引起。

A.重复性

B.再现性

C.精密度

D.准确度

【答案】：A99、如果设备制造交货期需延期，被监理单位应用()，并详细说明原因和延期的计划。

A.延期申请表

B.进度计划报审表

C.临时延期申请表

D.施工组织设计报审表

【答案】：B100、下列关于项目监理机构的说法，正确的是()。

A.项目监理机构是法人

B.项目监理机构是临时机构

C.项目监理机构向项目经理负责

D.项目监理机构的负责人是总工程师

【答案】：B101、根据《劳动法》，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当按照不低于工资的()支付劳动者工资报酬。

A.100%

B.150%

C.200%

D.300%

【答案】：D102、二次搬运费属于()。

A.材料费

B.企业管理费

C.工程建设其他费用

D.措施费

【答案】：D103、设备工程监理具有公正性。公正性的前提是()。

A.规范性

B.专业性

C.独立性

D.独特性

【答案】：C104、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是()。

A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的

B.债权人下落不明的

C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的

D.债权人主张提存的

【答案】：D105、下列各项中，不属于国家质量监督检验检疫部门的主要职责的是()。

A.组织制定设备工程监理法规及有关的规章制度

B.具体负责设备工程监理活动的管理，并组织实施

C.会同国家人事部门，颁发《注册设备监理单位资格证书》

D.建立设备监理信息系统

【答案】：D106、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为4天和2天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其紧后工作的开始时间推迟5天

C.将其后续工作的开始时间推迟5天，并使总工期延长3天

D.将其后续工作的开始时间推迟3天，并使总工期延长1天

【答案】：D107、以下项目风险管理对策属于合同转移的是()。

A.缩小项目范围以排除风险

B.咨询专业人员要购买专业责任险

C.设定机动车保险和医疗保险免赔额

D.通过签订固定价合同的形式将资源价格变化的风险转移给承包商

【答案】：D108、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同

【答案】：C109、承包商在开始制造前必须制定一套相应的质量目标文件，该义件一般采用()方式，要便于检查证实。

A.定性

B.定量

C.半定量

D.类比

【答案】：C110、项目所创造的产品、服务或成果一般不具有临时性，大多数项目都是为了创造()的结果。

A.一次性

B.持久性

C.临时性

D.周期性

【答案】：B111、如设备监理工程师没有按约定时间参加现场见证，应()。

A.进行文件见证

B.重新商定见证时间

C.重新进行现场见证

D.报委托人协商确定

【答案】：B112、某设备工程12月份计划工程量1000吨，已完工程量800吨，该工程的预算单价为2000元／吨，实际单价是2200元／吨，则该设备工程12月份的费用偏差为()。

A.超支40万元

B.超支16万元

C.节约40万元

D.节约16万元

【答案】：B113、()是指根据被检验样本中的产品包含不合格数的多少来推断是否要接收整批产品的活动。

A.计件抽样检验

B.计点抽样检验

C.计数抽样检验

D.计量抽样检验

【答案】：B114、下列关于风险回避对策的说法，正确的是()。

A.风险回避不能免除风险的潜在损失

B.风险回避实质上是降低承担风险的可能性

C.风险回避并不能回避风险可能产生的不确定性

D.合同中的免责条款属于风险回避的措施

【答案】：D115、设备工程合同文件一般包括()。

A.投标保函、合同条件及附件

B.合同条件及投标保函

C.合同协议书及招标文件

D.合同条件、技术文件和附件

【答案】：D116、下列选项中，不属于常用的提高产品可靠性技术的是()。

A.冗余技术

B.预应力筛选

C.降负荷使用

D.风险应对措施制定

【答案】：D117、设备工程项目合同体系分析的重点在于()。

A.不同合同间的工作协调

B.检核合同成立所必备的条款

C.均衡双方当事人的权利和义务

D.设计特殊事件的处理机制

【答案】：A118、设备工程监理单位是指具有企业法人资格和取得设备工程监理单位资格证书、从事设备工程()业务及技术和管理咨询服务业务的社会组织。

A.设计

B.监理

C.施工

D.规划

【答案】：B119、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。

A.签发初步验收证书

B.启动试车

C.性能验收试验

D.签发最终验收证书

【答案】：A120、()是指在偏差出现之前通过分析可能产生偏差的各种干扰因素，并提前采取措施，消除偏差隐患，从而避免偏差的发生或削弱偏差的强度。

A.事后控制

B.反馈控制

C.主动控制

D.被动控制

【答案】：C121、下列关于6σ管理基本原则的说法，错误的是()。

A.以顾客为关注中心

B.无边界合作

C.追求完美

D.对失误零容忍

【答案】：D122、项目风险影响是指风险发生对项目目标实现造成的影响，按我国设备工程管理的惯例，下列有关设备工程风险影响的表述，错误的是()。

A.管理水平改善

B.时间进度延误

C.工程费用超支

D.工程质量事故

【答案】：A123、工程项目的()表明，一个工程项目的主办机构很难独立完成项目的全部任务。

A.独特性

B.系统性

C.临时性

D.一次性

【答案】：B124、已经某工程双代号网络计划的计算工期为130天。如果计划工期为135天，则关键线路上()。

A.相邻工作之间时间间隔为零

B.工作的自由时差为零

C.工作的总时差为零

D.节点最早时间等于最迟时间

【答案】：A125、下列关于风险事件与后果的说法，正确的是()。

A.风险事件都是单一因素作用的结果

B.风险事件的结果往往与预期一致

C.风险事件的结果是偏离原定目标

D.风险事件是不可避免的

【答案】：C126、建设项目竣工决算包括()全过程的全部实际支出费用。

A.从开工到竣工

B.从破土动工到竣工

C.从筹建到竣工投产

D.从开工到投产

【答案】：C127、下列关于评审过程中让步原则的说法，错误的是()。

A.关键特性不宜让步

B.重要特性不宜让步

C.即使让步，要明确让步偏差

D.即使让步，要明确让步的数量和时间

【答案】：A128、设备采购工作程序包括编制采购计划、()等环节。

A.催交、包装、运输

B.明确该设备的接收准则

C.设备制造过程异常情况的处理

D.明确该设备的质量要求和目标

【答案】：A129、为了解组织的职业健康安全和环境的管理现状，在贯标培训后应进行的基础工作是()

A.领导决策

B.成立工作组

C.初始状态评审

D.系统策划与设计

【答案】：C130、()是设备相对其设计循环运行的速率。

A.设备总效率

B.可利用率

C.运行效率

D.成品率

【答案】：C131、总监理工程师的设备工程监理资料具体管理职责是()。

A.负责监理资料的验收、分类整理

B.负责本专业有关监理资料的收集汇总及整理

C.负责将完整、真实的监理资料交资料员验收归档

D.领导监理资料的管理工作

【答案】：D132、下列设备工程监理资料中，不属于设备工程制造、安装、调试过程的文件是()。

A.定位测量资料

B.可行性研究报告

C.设备制造、安装材料的试验记录

D.技术措施、安全措施和环境保护措施

【答案】：B133、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【答案】：B134、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最晚开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为()。

A.3天和3天

B.3天和5天

C.5天和3天

D.5天和5天

【答案】：C135、某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以()。

A.招标文件为准，开标时间后延

B.招标文件为准，开标时间不变

C.书面解答为准，开标时间后延

D.书面解答为准，开标时间不变

【答案】：C136、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。

A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配

B.合同当事人相互享有同等的权利

C.合同当事人相互承担同等的义务

D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务

【答案】：A137、关于设备监理与建设监理的关系，说法不正确的是()。

A.设备工程监理与建设工程监理之间最主要的区别是监理的分工不同、对象不同

B.设备工程监理的空间跨度远远大于建设工程监理

C.两者对监理人员的专业背景和专业能力要求上也有很大不同

D.无论是哪一种类型的建设项目，建设监理与设备监理在项目管理中的地位是相同的

【答案】：D138、工程量清单中的其它项目清单列项不包括()。

A.预留金

B.材料购置费

C.总承包服务费

D.环境保护费

【答案】：D139、承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是()。

A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用

B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担

C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用

D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担

【答案】：B140、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当()。

A.通知债权人

B.经债权人同意

C.与第三人约定且经主管部门批准

D.通知债权人并在合同管理机关备案

【答案】：B141、设备采购过程中，催交工作的主要任务是防止()。

A.质量不合格

B.费用超支

C.进度拖延

D.利益相关方不满意

【答案】：C142、某项目贷款500万元，贷款年利率为12%，银行要求分5年等额偿还，则每年年末还款额应为()万元。

A.100

B.138.70

C.143.78

D.160

【答案】：B143、在进度计划执行过程中，若某工作的实际进度比计划进度拖后3天，并且影响工期1天，则该工作原有的总时差应为()天。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B144、投标文件一般包括综合说明及附件.监理大纲.报价表等内容。综合说明是响应招标文件规定的()中所有要求的陈述。

A.投标人须知

B.任务大纲

C.评标办法和标准

D.主要合同条件

【答案】：A145、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量问题，监理工程师发出《监理工程师通知单》以后，下一步要做的工作是()。

A.进行原因分析

B.要求有关单位提交质量问题调查报告

C.及时向建设单位和监理公司汇报

D.组织调查取证

【答案】：D146、可由总监理工程师代表承担的职责是()。

A.工程结算签认权

B.组织监理交底

C.审批监理细则

D.签证开工/复工、工程暂停

【答案】：B147、设备监理服务实现的第一个过程是()过程。

A.服务规划

B.服务设计

C.市场开发

D.服务策划

【答案】：C148、项目监理机构的人员组成不包括()。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.办公人员

D.董事长

【答案】：D149、()是设备监理人员对文件、记录、实体、过程等实物、活动进行观察、审查、记录、确认等的作证活动。

A.旁站

B.巡视

C.见证

D.平行检验

【答案】：C150、通过变更项目计划消除风险或风险的触发条件的风险应对策略是风险()。

A.接受

B.减轻

C.回避

D.转移

【答案】：C151、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是()。

A.不履行合同

B.终止履行合同

C.中止履行合同

D.要求对方履行合同

【答案】：C152、设备工程监理服务招投标过程中，投标人参加踏勘和答疑通常在()之前完成。

A.编制招标文件

B.编制投标文件

C.获得招标文件

D.通过投标资格预审

【答案】：B153、风险识别过程的输入不包括()。

A.风险管理计划

B.已识别的风险

C.风险分类

D.历史信息

【答案】：B154、设备工程监理服务提供过程中合同监督检查过程的输出是()。

A.监理记录

B.质量计划

C.监理细则

D.监理大纲

【答案】：A155、现场评审是设备工程监理单位资格评审的重要程序之一，其工作内容是()。

A.对申请方质量管理体系的符合性进行评审

B.对申请方专业管理和能力及质量管理体系运行的有效性进行评审

C.对申请方实施设备监理的能力进行见证评审

D.对申请方的整改项进行跟踪评审

【答案】：B156、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。

A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的

B.交由承运人运输的在途标的物

C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的

D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的

【答案】：C157、下列表述错误的是()。

A.规范故障树：是仅含有底事件、结果事件及与门、或门、非门三种逻辑门的故障树

B.正规故障树：仅含有故障事件及与门、或门的故障树

C.非正规故障树：含有成功事件或非门的故障树

D.仅正规故障树属于规范故障树

【答案】：D158、在网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作()。

A.最早开始时间的最大值

B.最早开始时间的最小值

C.最迟开始时间的最大值

D.最迟开始时间的最小值

【答案】：D159、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是()。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商

【答案】：C160、乙级设备监理单位可以监理《设备工程监理单位资格证书》中规定的工程专业中的()。

A.一.二类设备工程的所有设备工程

B.二.三类设备工程的所有设备工程

C.二类设备工程的所有设备工程，或一类设备工程中的专项设备工程

D.三类设备工程的所有设备工程，或二类设备工程中的专项设备工程

【答案】：C161、质量管理体系认证始于()。

A.机电产品

B.建筑行业

C.服务产品

D.食品

【答案】：A162、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日

【答案】：C163、设备工程投资的全寿命费用曲线中，费用最高点所在阶段是()。

A.决策阶段

B.设计阶段

C.制造阶段

D.运转阶段

【答案】：C164、在保证完成组织目标的前提下，在组织的结构层次与管理跨度、职责和权力、分工与合作等方面实现整体效率最高和组织运行费用最低，这体现了组织设计的()。

A.最佳跨度原则|

B.组织优化原则

C.职责与权力一致原则

D.分工与合作原则

【答案】：B165、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款()。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.合同约定的全部设计费

【答案】：C166、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.政府主管部门

【答案】：B167、设计验证工作包括()。

A.变换计算方法、类比设计、试验验证

B.变换计算方法、不同输入核算、试验验证

C.变换计算方法、类比设计、调整核实

D.类比设计、调整核实、设计成果评审

【答案】：A168、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。

A.开标前

B.提交投标书时

C.开标现场

D.确定招标人前

【答案】：C169、监理例会实际是监理项目情况评审会，一般需要()召开一次。

A.每个月

B.半个月

C.每周

D.每天

【答案】：C170、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担

【答案】：D171、某拟建项目的生产能力比已建的同类项目生产能力增加了1.5倍。设生产能力指数为0.6，价格调整系数为1，则按生产能力指数法计算拟建项目的投资额将增加()倍。

A.1.733

B.1.275

C.0.733

D.0.275

【答案】：C172、()的目的是估计风险发生的概率和对项目的影响力，识别项目的重大风险并进行重点管理。

A.风险管理计划

B.风险识别

C.风险定性.定量分析

D.风险控制

【答案】：C173、在设备监理服务的提供过程中，设备工程监理交底是在()后、监理服务实施前的一个重要环节。

A.监理服务水平测量完成

B.监理服务制度制定

C.监理大纲编制基本完成

D.监理服务准备工作基本完成

【答案】：D174、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是()。

A.向丙公司承担违约责任

B.向甲公司承担违约责任

C.向丙公司承担赔偿责任

D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任

【答案】：B175、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是()。

A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程

B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验

C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期

D.承包商可自行完成竣工试验

【答案】：A176、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是()。

A.设备起运日起，至设备离开现场

B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工

C.开工之日起，至颁发接收证书

D.开工之日起，至竣工时间届满

【答案】：A177、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：B178、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权

【答案】：A179、下列方法中，可用于价值工程对象选择的是()。

A.成本分析法

B.功能分析法

C.德尔菲法

D.ABC分析法

【答案】：D180、在搭接进度计划中，已知工作A和工作B与工作C的时距分别为STFA，C=14和FTFB，C=12，ESA=1，ESB=2，DB=8，DC=4，则ESC为()。

A.12

B.14

C.18

D.20

【答案】：C181、设备从投入使用开始，到因物质磨损而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间，被称为设备的()。

A.技术寿命

B.物理寿命

C.经济寿命

D.无形寿命

【答案】：B182、根据我国设备监理单位资格管理审批程序，专家评审包括()评审、现场评审和见证评审。

A.文件

B.资质

C.能力

D.专业

【答案】：A183、在监理计划编写完成后，需要进行的下一步工作是()。

A.评审

B.签字批准

C.调整修改

D.执行

【答案】：A184、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标

C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定

D.否决所有投标

【答案】：D185、事件树分析起源于()。

A.决策树分析

B.故障树分析

C.设计失效模式及影响分析

D.过程失效模式及影响分析

【答案】：A186、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。

A.委托人不履行合同，无权请求返还定金

B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金

D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费

【答案】：D187、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。

A.竣工时间及相关费用

B.相关费用并加合理利润

C.竣工时间、相关费用并加合理利润

D.缺陷通知期及相关费用

【答案】：B188、《产品质量法》规定产品质量责任包括()。

A.企业赔偿责任、商家赔偿责任

B.民事责任、行政责任、刑事责任

C.一切责任

D.产品责任、缺陷责任

【答案】：B189、在进行“工期固定—资源均衡”优化时，所采取的措施是()。

A.通过改变非关键工作的开始时间

B.通过改变关键工作的开始时间

C.通过改变非关键工作的完成时间

D.通过改变关键工作的完成时间

【答案】：A190、在环境管理体系(ISO14000)认证审核类型中的第二方审核，审核方通常是()，

A.认证机构

B.业主方或业主组织的咨询单位

C.政府机构

D.行业协会

【答案】：B191、网络计划资源优化中“工期固定一资源均衡优化”的含义是指()。

A.资源有限条件下的最短工期安排

B.工期不变条件下的资源均衡安排

C.工期最短条件下的资源均衡安排

D.工期最优条件下的资源均衡安排

【答案】：B192、设备工程监理细则需要进行调整时，应由()填写监理细则调整申请表。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.一般监理人员

【答案】：C193、下列关于没备工程项目信息重要性的表述，错误的是()。

A.设备工程项目信息是设备监理工程师实施管理的基础

B.设备工程项目信息是获得监理合同的保证

C.设备工程项目信息是监理决策的依据

D.设备工程项目信息是协调各方关系的媒介

【答案】：B194、根据《设备工程监理规范》，设备工程监理单位应确保不符合要求的()得到识别和控制。

A.工作

B.产品

C.过程

D.服务

【答案】：D195、市场开发是识别目标顾客、()并获得顾客的营销过程。

A.找准市场定位

B.确定专业范围

C.明确战略要求

D.识别顾客需求

【答案】：D196、一般建设项目都包括建筑工程和设备工程两个组成部分；这两个组成部分是()

A.不可分割的

B.相互分开的

C.相互对立的

D.一部分包含另一部分

【答案】：A197、投标报价应考虑风险费，正确的说法是()。

A.如果风险费有剩余，可与业主分享余额

B.如果风险费估计不足，可以索赔方式请业主支付

C.风险费在业主的基本预备费中开支

D.风险费估计不足，承包商只有用利润来补贴

【答案】：D198、根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.合同标的物所在地

D.被告住所地或合同履行地

【答案】：D199、向委托方或承包商提出合理化建议和报告.协助承包商实现合同目的，属于设备工程监理中的()。

A.额外服务

B.附加服务

C.辅助服务

D.核心服务

【答案】：C200、在单代号网络计划中，某工作D有四项紧后工作H、L、M和N，此四项紧后工作的总时差分别是2天、3天、6天和1天，工作D与H、L、M和N工作的时间间隔分别是4天、2天、1天和3天，则工作D的总时差是()天。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：C第二部分多选题(100题)1、下列有关项目管理方法的表述，正确的有()。

A.系统翻呈方法是项目环境安全管理最重要的方法

B.资金价值管理的方法是项目投资管理的方法之一

C.决策方法论是系统工程方法的具体化

D.在可靠性分析方法中，可靠性只能用概率表示

E.项目实施工作方法的创新是项目管理工作的创新

【答案】：BC2、进口设备的交货方式可分为()。

A.内陆交货类

B.目的港交货类

C.目的地交货类

D.装运港交货类

E.中转地交货类

【答案】：ACD3、下面对组织协调的表述，正确的有()。

A.承包商内部协调的主体是其负责人

B.业主和承包商之间协调的主体是设备监理机构

C.承包商和分包商间的协调由业主负责

D.没备监理机构主要的协调任务是解决设备工程各参与方之间的冲突

E.设备监理单位负责人处于组织协调工作的中心地位并起领导作用

【答案】：ABD4、下列各项原则中，属于组织设计基本原则的有()。

A.权力集中原则

B.责任不可上交原则

C.统一指挥原则

D.分工与合作原则

E.组织最优原则

【答案】：CD5、按照我国《合同法》的规定，合同履行的原则有()。

A.全面、适当履行原则

B.协商履行原则

C.等价有偿原则

D.诚实信用履行原则

E.提前履行原则

【答案】：AD6、设备工程监理不同于政府机构的行政监督，政府行政监督的特点具体表现在()。

A.主要表现在诸如环境保护部门对项目环境的监督.相关主管部门对招投标行为和过程的监督.质量监督检验部门对项目质量的监督等

B.具有强制性与法令性，被监督者必须接受

C.政府行政监督的对象包括项目的所有参与方(包括设备工程监理单位)和项目的立项.设计.采购.制造.安装.调试直到交付使用的全过程

D.政府行政监督的深度仅限于以维护公共利益.保证项目实施过程的规范性和保障建设项目各方合法权益的宏观管理

E.政府行政监督的更加深入和具体，应达到对日常的细节活动进行监督的地步

【答案】：ABCD7、设备工程监理服务设计与开发活动的主要工作环节包括()。

A.勘察

B.策划

C.评审

D.变更

E.验收

【答案】：BC8、代理的特征有()。

A.代理人在代理权限内独立地为意思表示

B.任何行为均可代理

C.代理是代理人代替被代理人为民事法律行为

D.代理权是依据法律的直接规定而产生

E.代理人应当在代理权范围内实施代理行为

【答案】：AC9、在工程双代号网络计划中，某项工作的最早完成时间是指其()。

A.开始节点的最早时间与工作部时差之和

B.开始节点的最早时间与工作持续时间之和

C.完成节点的最迟时间与工作持续时间之差

D.完成节点最迟时间与工作总时差之差

E.完成节点的最迟时间与工作自由时差之差

【答案】：BD10、项目评价常用的基准收益率的确定方法有()。

A.项目收益法

B.零风险回报率法

C.加权平均资金成本法

D.盈亏平衡分析法

E.最小公倍数法

【答案】：ABC11、ISO9000族核心标准的构成包括()。

A.ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》

B.ISO9001：2008《质量管理体系要求》

C.ISO9004：2009《质量管理体系业绩改进指南》

D.ISO19011：2002《质量和(或)环境管理体系审核指南》

E.ISO9000：1987《质量管理和质量保证标准选择和使用指南》

【答案】：ABCD12、设备监理工程师素质要求中的“工作能力”主要是指()。

A.社会活动能力

B.处理问题的能力

C.协调组织能力

D.综合判断能力

E.丰富的工作经历

【答案】：BCD13、国家质量监督检验检疫部门的主要职责包括()。

A.具体负责设备监理活动的管理，并组织实施

B.对《设备监理单位资格证书》单位进行年度审查

C.负责颁发《注册设备监理师执业资格证书》

D.组织注册设备监理师执业资格考试

E.参与设备工程监理行业自律组织的管理工作

【答案】：ABC14、产品认证分为()。

A.自愿性认证

B.主动性认证

C.强制性认证

D.被动性认证

E.外部认证

【答案】：AC15、下列行政机关的行政行为中，相关当事人可以提起行政诉讼的情形有()。

A.吊销施工企业的营业执照

B.查封施工现场的施工起重机械

C.对建筑安全监督管理机构的工作人员予以处分

D.工程建设标准批准部门修改《工程建设标准强制性条文》

E.建设行政主管部门对调解成功的建设合同争议，拟定调解协议

【答案】：AB16、安装工程定额包括()定额。

A.机械设备安装

B.电气设备安装

C.自动化仪表安装

D.电气照明安装

E.静置设备与工艺金属结构安装

【答案】：ABC17、在2000版PMBOK体系中，项目沟通管理的主要过程包括()。

A.编制沟通计划

B.合同管理

C.信息分发

D.执行状况报告

E.管理收尾

【答案】：ACD18、设备监理工程师的行为责任风险来自三个方面，分别是()。

A.违反了监理合同规定的职责义务，超出了业主委托的工作范围，并造成了工程上的损失

B.未能正确地履行监理合同中规定的职责，在工作中发生失职行为

C.履行了监理合同中业主委托的工作职责，但由于其本身专业技能的限制，可能并不一定能取得应有的效果

D.由于主观上的无意行为未能严格履行自身的职责并因此而造成了工程的损失

E.利用现有的技术手段和方法，不能保证所有问题都能及时发现

【答案】：ABD19、计数值的抽样计划一般包括()。

A.规格

B.批量数

C.样本数

D.合格判定数

E.各品质指标

【答案】：BCD20、检验和试验记录记载了有关产品实物质量的信息，其作用包括()。

A.证实

B.追溯

C.验证

D.生产监控的依据

E.质量改进的信息

【答案】：ABD21、在设备工程合同履行过程中，索赔的文件依据有()等。

A.设备工程合同协议书

B.设备工程合同条件

C.批准的设备工程进度计划

D.设备工程监理服务合同

E.质量标准

【答案】：ABC22、国家质量监督检验检疫部门负责设备工程监理活动的管理，其主要职责包括()。

A.组织制定并发布《设备工程监理单位资格管理办法》和《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》

B.制定并发布与设备工程监理管理工作有关的规章

C.对设备工程监理单位资格和注册设备监理师执业资格进行监督和年度审查

D.贯彻落实国家设备工程监理制度的方针、政策和法规

E.对注册设备监理师注册后执业情况进行监督、检查，并定期将有关情况向国家人事部门通报

【答案】：BC23、雌理服务顾客满意度测量模型中涉及的评价变量包括()。

A.顾客安全

B.顾客期望

C.顾客感知

D.顾客忠诚

E.顾客抱怨

【答案】：BCD24、属于社会保障费的是()。

A.养老保险费

B.财产保险费

C.失业保险费

D.医疗保险费

E.劳动保险费

【答案】：ACD25、项目可行性研究的主要内容包括()。

A.市场预测

B.资源条件评价

C.投资估算

D.财务评价

E.投资机会研究

【答案】：ABCD26、职业健康安全管理体系试运行的目的是要在实践中检验体系的()。

A.充分性

B.可靠性

C.科学性

D.适用性

E.有效性

【答案】：AD27、下列关于项目敏感性分析的说法，正确的有()。

A.敏感性分析可以作为风险因素识别和风险估计的依据

B.不确定因素的敏感性系数越高，表明该因素对经济指标的影响越大

C.敏感性分析只适合单因素分析

D.若将固定成本作为不确定因素，当其超出临界点时，项目将变为不可行

E.敏感性分析指标只能选用NPV或IRR

【答案】：ABD28、由于业主原因，工程暂停一个月，则承包商可索赔()。

A.材料超期储存费用

B.施工机械窝工费

C.合理的利润

D.工人窝工费

E.增加的利息支出

【答案】：ABD29、在启动阶段确定项目范围工作应包括()等工作。

A.范围定义

B.项目约束

C.范围确认

D.机会分析

E.资源配备

【答案】：AC30、监理方和委托方沟通的动机和目的主要有()。

A.了解和理解委托方对监理的期望、要求及关注的重点

B.处理被监理方合同履行过程中的变化变更、索赔等事宜

C.处理被监理方合同履行过程中行为不规范等问题

D.听取监理方对现场发现问题的汇报或请示的反馈意见

E.处理委托方非程序干预

【答案】：AD31、如果()履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。

A.买卖合同

B.保管合同

C.运输合同

D.加工承揽合同

E.施工合同

【答案】：BCD32、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人终止招标的，根据招标进展，应当采取的相应措施有()。

A.及时补偿投标人的投标费用

B.已经发售资格预审文件的，及时退还所收取的资格预审文件的费用

C.已经发售招标文件的，及时退还所收取的招标文件的费用

D.及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息

E.在发布招标公告的同一媒介上，发布终止招标的说明

【答案】：BCD33、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，承包商在收到履约证书后56天内，向工程师提交的最终报表草案，应详细列出()。

A.根据合同完成的所有工作的价值

B.承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额

C.最终应支付的款额

D.雇主应付给承包商的余额

E.承包商还应付给雇主的余额

【答案】：AB34、根据《设备监理管理暂行办法》的要求，应当实施设备监理的项目是()。

A.使用国家财政性资金的大中型基本建设项目和限额以下技术改造项目

B.使用国家财政性资金的大中型基本建设项目和限额以上技术改造项目

C.私有资金投资的限额以下的技术改造项目

D.涉及国内生产安全及国家法律、法规要求实施监理的特殊项目

E.国家政策性银行或者国有商业银行规定使用贷款需要实施监理的项目

【答案】：BD35、从事设备监理业务的单位应该具备有关()，资金数额以及设备监理的业绩等。

A.人员资格、专业职务

B.人员资格、专业技能

C.软、硬件的质量、组织管理能力

D.软、硬件的配置、组织管理能力

E.质量管理体系

【答案】：BD36、按项目阶段式管理划分的项目管理模式有()管理模式。

A.项目设计

B.项目承建

C.项目制造

D.项目局部过程管理

E.专业承包

【答案】：ABC37、下面对高效团队的表述，正确的有()。

A.高效团队要保证每个成员了解要达到的目标，但对目标的认识可能不同

B.高效团队要求成员有完全相同的价值取向

C.团队成员必须具备合作的品质

D.良好的沟通有利于消除成员之间的误解

E.团队成功的重要因素是成员间的理解信任

【答案】：CD38、设备设计过程的初步设计阶段设计输入的内容主要有()。

A.设计采用的标准.规范及相关法规

B.以前类似设计提供的适用信息

C.分承包方的正式的组织和技术接口

D.项目的设计数据和基础资料

E.功能和性能的要求；

【答案】：AD39、下列费用中，属于设备工程总投资构成的有()。

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.运营费

D.建设期贷款利息

E.日常维护修理费用

【答案】：ABD40、下列关于组织与管理的说法，正确的有()。

A.组织成员之间的协调是组织存在并正常运行的前提

B.管理的效果通过组织成员的满意度来衡量

C.管理负责把资源转化为成果

D.作业活动不属于组织活动

E.管理属于组织活动

【答案】：AC41、引起工程项目风险事件发生的基本因素主要包括()。

A.技术因素

B.人员因素

C.合同因素

D.设备因素

E.资金因素

【答案】：ABD42、ISO9000族标准的主要特点包括()。

A.通用性增强

B.以八项质量管理原则为理论基础

C.标准数量减少，标准对组织编制强制性文件要求减少。

D.强调与其他管理体系的相容性

E.将ISO9001和ISO9002编制成协调一致的标准

【答案】：ABCD43、在设备工程项目信息管理系统中，合同管理子系统的基本功能包括()。

A.提供和选择标准的合同文本

B.实际投资与合同价的对比分析

C.合同文件、资料的管理

D.项目投资变化趋势预测

E.涉外合同的外汇折算

【答案】：AC44、根据我国《招标投标法》的规定，招标代理机构应当具备的条件有()。

A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

C.有可以作为评标委员会人选的技术、经济等方面的专家库

D.有自己的名称的事业单位

E.经有关行政机关批准成立

【答案】：ABC45、下列选项中()属于委托代理终止的原因。

A.代理期限届满

B.被代理人取得民事行为能力

C.代理人辞去委托

D.代理人死亡

E.代理事务完成

【答案】：ACD46、业主针对履约保证可提出索赔的情形包括()。

A.未能在竣工时间内完成工程

B.承包商未能确保履约保证在缺陷通知期期满前持续有效

C.拒绝按照合同向业主支付其应付的金额

D.未能在收到业主要求其纠正违约的通知后的合同规定时间内纠正违约

E.发生了业主有权终止合同的情形

【答案】：BCD47、在设备工程网络计划的执行过程中，当某项工作进度出现偏差后，出现下列()情况时，需要调整原进度计划。

A.设备工程总工期不允许拖延，但工作进度偏差已超过其总时差

B.设备工程总工期允许拖延，但工作进度偏差已超过其自由时差

C.设备工程总工期允许拖延的时间有限，但实际拖延的时间已超过此限制

D.后续工期不允许拖延，但工作进度偏差已超过其总时差

E.后续工期允许拖延，但工作进度偏差已超过其自由时差

【答案】：ACD48、我国设备工程当事人之间纠纷处理的基本形式有()。

A.和解

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

E.行政复议

【答案】：ABCD49、下列关于项目风险控制的说法，正确的有()。

A.风险控制是项目实施控制的主要内容

B.项目风险控制往往独立于项目的各个目标控制

C.项目风险控制的手段以过程控制为主，辅以事后评价

D.项目风险管理规划是项目风险管理和控制的主要内容

E.项目风险控制工作是贯穿项目始终的

【答案】：AD50、不必要功能包括：()。

A.辅助功能

B.多余功能

C.重复功能

D.过剩功能

E.美学功能

【答案】：BCD51、根据《设备监理单位资格管理办法》，申请设备监理乙级资格应具备的条件有()。

A.持有效注册《中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书》的工程技术人员20人以上

B.有固定的工作场所

C.具有企业法人资格

D.有监理同类设备工程或从事同类设备工程工作的类似业绩

E.注册资金不少于400万元

【答案】：BCD52、甲公司依法订立设备工程合同后，为满足合同需要，与乙公司订立了一份设备加工合同。乙公司向丙公司购买材料用于设备加工，并委托丁公司将加工出的设备，运输至工程现场附近的戊仓储公司保管。由此形成的各个合同中，如果当事人不履行合同义务时，相应的债权人可以行使留置权的合同有()。

A.设备保管合同

B.设备运输合同

C.材料买卖合同

D.设备加工合同

E.设备工程合同

【答案】：ABD53、6σ管理的基本原则为()。

A.较好的质量、合理的价格

B.真正以顾客为关注中心

C.基于数据和事实的管理

D.主动性的管理

E.追求完美，容忍失误

【答案】：BCD54、设备工程合同条件的核心条款包括()。

A.工期

B.风险和保险

C.索赔、争