2026年考试题集基建工程合同管理知识测试

2026年考试题集：基建工程合同管理知识测试一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）每题只有一个正确答案，请将正确选项填入括号内。1.在某省高速公路建设项目中，建设单位与施工单位签订施工合同，合同工期为24个月。合同约定采用固定总价合同模式，但项目实施过程中遭遇极端恶劣天气导致工期延误。根据《中华人民共和国合同法》，施工单位要求工期顺延并索赔合理成本，建设单位应如何处理？（）A.拒绝顺延工期，因合同为固定总价合同B.同意顺延工期，但需施工单位提供气象部门证明C.要求施工单位自行承担风险损失D.协商调整合同工期和价款2.某市政工程采用公开招标方式，招标文件中明确要求投标人具备一级资质。某二级资质企业通过贿赂招标代理机构获得中标资格，后因施工质量问题引发纠纷。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，该中标合同应如何认定？（）A.合法有效，因实际施工能力强B.合法有效，但需补办资质手续C.无效，因违反招标资格要求D.有效，但需降低中标价格3.在某地铁建设项目中，业主单位与设计单位签订EPC总承包合同，合同约定设计变更需经业主单位书面同意。施工过程中，设计单位因优化方案需调整部分设计参数，但未及时通知业主单位。业主单位发现后要求设计单位承担责任，依据是？（）A.合同约定的变更程序B.设计单位的主导地位C.业主单位的最终决策权D.行业惯例优先4.某水利工程合同约定采用单价合同，但项目实施过程中发现地质条件与勘察报告严重不符。施工单位据此提出索赔，依据的是？（）A.合同约定的风险分担条款B.施工单位的举证责任C.地质勘察单位的过错D.监理单位的审核意见5.在某桥梁建设项目中，施工单位因材料价格上涨申请调整合同价款。根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），调整依据应是？（）A.市场价格指数B.施工单位采购记录C.监理单位认定的合理成本D.合同约定的调价机制6.某电力工程项目采用施工总承包模式，分包单位因施工质量问题导致工程延期。总承包单位要求分包单位承担违约责任，依据的是？（）A.总承包合同约定B.分包合同约定C.监理单位指令D.业主单位要求7.在某厂房建设项目中，业主单位因资金周转问题要求施工单位暂停施工，但未与施工单位达成书面协议。施工单位拒绝停工，依据的是？（）A.合同法关于停工条款B.行业协会规定C.业主单位的行政权力D.友好协商原则8.某公路建设项目采用FIDIC合同条件，施工过程中因不可抗力导致工程部分毁损。根据FIDIC条款，承包商应提交的索赔文件包括？（）A.事故报告+损失清单B.财务报表+保险单C.监理批准函+变更指令D.法律意见书+专家鉴定9.某建筑公司因违反安全生产规定被责令停业整顿，期间仍承接新项目。根据《建筑法》，该公司的行为属于？（）A.合法经营B.违规分包C.无资质承揽工程D.合同违约10.在某项目合同争议中，双方提交了不同版本的合同文本。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，应如何认定合同效力？（）A.以盖章版本为准B.以实际履行版本为准C.以时间在后的版本为准D.由仲裁机构自行决定二、多选题（共5题，每题3分，合计15分）每题有两个或两个以上正确答案，请将正确选项填入括号内。1.某工程项目因设计变更导致工程量增加，施工单位据此提出索赔。根据《建设工程工程量清单计价规范》，索赔成立的条件包括？（）A.索赔事件属实B.索赔依据充分C.索赔金额合理D.索赔程序合规E.监理单位书面批准2.在某项目施工过程中，施工单位因业主单位未及时支付工程款而暂停施工。根据《中华人民共和国合同法》，业主单位可能承担的责任包括？（）A.赔偿停工损失B.支付滞纳金C.被视为违约解除合同D.承担材料价格上涨风险E.被列入失信名单3.某隧道工程采用BIM技术进行施工管理，合同中约定BIM模型的知识产权归属。根据《中华人民共和国著作权法》，以下哪些属于BIM模型的使用范围？（）A.施工方案优化B.违规分包管理C.竣工验收交付D.运维阶段移交E.第三方商业开发4.在某项目合同履行过程中，双方因付款方式产生争议。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，以下哪些属于无效合同的情形？（）A.未进行招投标即签订合同B.超越资质范围承揽工程C.以分包名义转包工程D.业主单位指定供应商E.合同金额明显不合理5.某工程项目因第三方侵权导致停工，施工单位据此提出索赔。根据《中华人民共和国侵权责任法》，索赔成立的条件包括？（）A.第三方存在过错B.施工单位遭受实际损失C.侵权行为与损失有因果关系D.施工单位采取合理措施E.业主单位有过错三、案例分析题（共2题，每题10分，合计20分）请根据案例背景，结合合同管理知识进行分析作答。案例一：某市地铁项目合同纠纷某地铁建设项目采用DB总承包模式，合同工期为36个月。施工过程中，因地质勘察报告与实际情况不符，施工单位需调整施工方案导致工期延误2个月。同时，业主单位因资金问题要求施工单位暂停部分非关键线路施工，但未签订书面协议。施工单位拒绝停工，并要求业主单位支付误工费。业主单位则认为施工单位无权索赔，因合同已明确“业主方有权单方面调整施工计划”。后双方诉至法院。问题：（1）施工单位要求工期顺延的依据是什么？（2）业主单位要求施工单位停工是否合法？（3）法院可能如何判决？案例二：某桥梁工程分包合同争议某桥梁工程采用总承包模式，A公司中标后将其中的桩基工程分包给B公司。合同约定B公司需自行承担安全风险。施工过程中，B公司因违规操作导致基坑坍塌，造成3人死亡、直接经济损失200万元。A公司随即解除与B公司的分包合同，并要求B公司赔偿全部损失。B公司则认为，事故系A公司提供的地质报告有误，且A公司未及时提供施工设备，故拒绝承担全部责任。问题：（1）A公司解除合同的法律依据是什么？（2）B公司是否应承担全部赔偿责任？（3）如何划分双方责任？四、简答题（共3题，每题5分，合计15分）请根据题目要求，简明扼要地回答问题。1.简述固定总价合同与单价合同在风险分担方面的区别。2.简述施工合同中常见的五种违约责任形式。3.简述BIM技术在合同管理中的应用价值。五、论述题（1题，10分）请结合实际案例或行业特点，深入分析合同风险管理的重要性及措施。答案与解析一、单选题答案与解析1.B解析：根据《合同法》关于不可抗力条款，当不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商变更或解除合同。施工单位需提供气象部门证明，业主单位需合理顺延工期。2.C解析：根据《招标投标法实施条例》，以贿赂方式中标属于无效行为，因违反公平竞争原则。3.A解析：设计变更需经业主书面同意是合同约定的基本义务，违反该条款属于违约行为。4.B解析：单价合同下，施工单位需根据实际工程量索赔，但需承担举证责任。5.A解析：根据《计价规范》，调价依据应是市场价格指数，需提供权威机构数据支持。6.A解析：总承包单位对分包单位的违约行为承担连带责任，依据是总承包合同约定。7.A解析：停工需书面协议，否则属于业主违约，施工单位有权拒绝停工。8.A解析：FIDIC条款要求索赔文件包括事故报告和损失清单，需经监理批准。9.C解析：无资质承揽工程属于违法行为，即使有业绩也不改变其违法性。10.A解析：合同效力以盖章版本为准，实际履行版本仅作为参考。二、多选题答案与解析1.A、B、D解析：索赔需满足事件属实、依据充分、程序合规，监理批准非必要条件。2.A、B、C解析：业主未及时付款属于违约，需赔偿损失、支付滞纳金，甚至解除合同。3.A、C、D解析：BIM模型可用于施工优化、验收交付及运维阶段，但商业开发需额外授权。4.A、B、C解析：未招投标、超资质承揽、违规分包均属无效合同情形。5.A、B、C解析：侵权索赔需证明过错、损失及因果关系，合理措施是抗辩理由。三、案例分析题答案与解析案例一：某市地铁项目合同纠纷（1）施工单位要求工期顺延的依据：-地质勘察报告与实际情况不符属不可抗力或业主风险，依据《合同法》关于风险分担条款。-合同未明确排除地质风险，业主需承担部分责任。（2）业主单位要求停工不合法：-停工需书面协议，否则构成违约。施工单位有权拒绝，并索赔停工损失。（3）法院判决可能：-支持工期顺延及误工费赔偿，因业主违约在先。案例二：某桥梁工程分包合同争议（1）A公司解除合同依据：-B公司违规操作导致事故，属严重违约，依据《合同法》关于解除权条款。（2）B公司应承担部分责任：-违规操作属自身过错，但A公司提供的地质报告有误也需承担补充责任。（3）责任划分：-B公司承担60%责任（违规操作主因），A公司承担40%（报告疏漏）。四、简答题答案与解析1.固定总价合同与单价合同的风险分担区别-固定总价：承包商承担全部价格风险（材料、人工等），业主承担工程量风险。-单价合同：业主承担工程量风险，承包商承担价格风险。2.施工合同常见的五种违约责任形式-赔偿损失-支付违约金-赔偿工期-罚款-解除合同3.BIM技术在合同管理中的应用价值-可视化变更管理，减少争