2025年新能源项目工程总包合同模板

2025年新能源项目工程总包合同模板合同协议书本合同由以下双方于______年______月______日在______省______市______签订：发包人：（以下简称“发包人”）法定代表人：注册地址：联系地址：联系电话：统一社会信用代码：承包人：（以下简称“承包人”）法定代表人：注册地址：联系地址：联系电话：统一社会信用代码：鉴于：1.发包人拟投资建设新能源发电项目（项目名称：____________________，项目地点：____________________，主要类型：____________________，装机容量/规模：____________________），需要实施相应的工程总承包。2.承包人具备相应的资质和能力，愿意按照本合同约定的条件承建该新能源项目工程（工程名称：____________________）。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好协商，就本项目工程总承包事宜达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：本项目新能源发电工程的总承包，包括但不限于：工程范围内的设计（或按照发包人提供的设计进行施工图深化和施工组织设计）、设备材料采购、土建工程、设备安装工程、电气工程、智能化系统工程、环保工程、水土保持工程（如适用）、工程调试、试运行，直至工程竣工验收合格并取得并网许可，交付发包人使用。1.4项目规模及主要技术特征：（1）项目类型：____________________（如光伏、风电、储能等）（2）主要技术参数：____________________（如装机容量、功率等级、组件类型、逆变器型号、储能系统规格、电池类型等）（3）设计容量/规模：____________________1.5项目批准文件：本项目已获得____________________（部门名称）批准，批准文号为____________________。本项目需取得的相关许可、批准或备案文件包括但不限于：____________________。第二条合同文件及解释顺序2.1组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标函及其附录（4）专用合同条款（5）通用合同条款（6）组成本合同的其他文件：（a）投标文件（技术部分、商务部分）（b）设计文件（包括但不限于图纸、设计说明、设备清单等）（c）主要设备材料清单及技术规格书（d）工程量清单（如采用）（e）标准规范清单（f）附件：____________________（如地质勘察报告、场地条件说明、与电网连接协议草案、环境评估报告等）2.2合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由发包人、承包人协商解决；协商不成的，按本合同约定的争议解决方式处理。第三条合同价款3.1本合同采用______（固定总价/固定单价/可调价格）方式计价。3.2合同总价款（含税）：人民币______元整（大写：____________________元整）。3.3如采用固定总价合同，合同总价款固定不变，除非专用合同条款另有约定或发生合同约定的调价情形。3.4如采用固定单价合同，合同价款按发承包双方确认的工程量乘以合同中相应单价计算。最终合同价款以实际完成的、经发包人确认的工程量乘以相应单价汇总为准。3.5如采用可调价格合同，调价因素及方法按专用合同条款约定执行。第四条开工日期与竣工日期4.1合同工期总日历天数：______日历天，自______年______月______日开工日期起计算。4.2开工日期：（1）发包人应于______年______月______日前完成项目所需各项审批手续，并提供满足施工条件的场地。（2）发包人应于______年______月______日向承包人发出开工通知，或承包人收到发包人按合同约定提供的施工场地及相关条件后______天内开工。4.3竣工日期：______年______月______日。4.4因发包人原因导致工期延误的，工期相应顺延，承包人有权要求发包人支付误期赔偿金，具体计算方法和上限按专用合同条款约定执行。4.5因不可抗力或发包人、承包人双方同意工期顺延的其他原因导致工期延误的，工期相应顺延，误期赔偿金不予支付。第五条发包人义务5.1提供项目所需的所有批准、许可、批准文件或批准签署，并确保承包人有权使用这些文件。5.2提供施工场地，并保证场地具备施工条件，或按照合同约定提供施工所需的水、电、热力、通讯等接口条件，或承担相关费用。5.3协调解决施工场地周边与项目施工相关的外部关系，为承包人顺利施工提供必要的条件。5.4委派______（姓名，职务）为发包人代表，负责履行发包人的合同义务，对工程进行监督管理，并按合同约定接收承包人提交的文件、报告等。5.5组织设计交底和工程竣工验收。5.6按照合同约定及时支付合同价款。5.7审查承包人提交的施工组织设计、专项施工方案及重大设计变更等，并按合同约定予以批准或提出修改意见。5.8及时组织或参与处理工程变更，并确认变更费用。5.9按合同约定承担并支付因发包人原因造成的损失。5.10提供与本工程相关的必要资料，包括但不限于：项目批准文件、地质勘察报告、周边环境资料、电网接入系统方案及批复、相关法律法规等。第六条承包人义务6.1委派______（姓名，职务）为承包人代表，负责履行承包人的合同义务，处理合同执行过程中的事务。6.2负责组建项目管理机构，配备满足工程需要的管理人员和技术人员。6.3根据发包人要求或国家/行业规范，负责完成项目的设计工作（或按照发包人提供的设计进行深化、优化和施工组织设计），并提交设计文件报发包人（或其委托的监理单位）批准。设计文件应满足合同约定的质量标准。6.4负责所有承包范围内的设备、材料的采购、制造（如合同约定）、运输、保险、仓储和保管，确保设备、材料符合设计文件和合同约定的质量标准。承包人应向发包人提供设备材料的质量证明文件。6.5负责编制工程进度计划、施工组织设计、专项施工方案，并报送发包人批准后执行。6.6负责工程及其设备材料的保管，承担保管期间的风险和费用。6.7严格按照设计文件、技术规范、标准及批准的施工组织设计组织施工，确保工程质量达到合同约定的标准。建立质量保证体系，接受发包人、监理单位的监督检查。6.8负责施工现场的安全生产管理，建立健全安全生产责任制，配备必要的安全防护设施，组织安全教育培训，及时排查治理安全隐患，承担因承包人原因造成的安全事故的全部责任。6.9负责工程调试和试运行工作，确保达到并网或使用条件。6.10负责办理工程竣工资料的编制、整理和移交工作。6.11在缺陷责任期内，负责免费维修工程缺陷。6.12负责办理工程所需的所有施工许可、许可或备案手续（除非合同另有约定或属于发包人责任范围）。6.13负责办理与工程相关的各类保险，并将保险单副本提交发包人。6.14负责遵守法律法规及当地政府关于环境保护、水土保持、文明施工等方面的规定，承担由此产生的一切责任和费用。6.15负责分包工程的协调管理，确保分包单位按分包合同的约定施工，并对分包单位的行为承担连带责任。6.16在工程移交前，确保工程完好，并承担保管责任。第七条工程变更7.1发包人提出的变更，承包人应按发包人要求执行，并应立即书面通知发包人。变更内容涉及设计变更、材料设备替换、工程数量增减、施工工艺改变等，承包人应提交书面变更建议及相应资料，供发包人参考。7.2承包人提出的合理化变更建议，如经发包人同意实施，其效益归发包人所有，对承包人造成的损失由发包人给予补偿，补偿标准协商确定或按合同约定计算。7.3变更发生时，承包人应按照发包人确认的变更内容进行施工，并承担由此发生的费用增加或减少。因变更导致合同价款增减的，由发承包双方协商确定或按合同约定的计价原则调整合同价款，并签订补充协议。7.4任何一方提出的变更，应确保变更后的工程仍然满足合同约定的质量标准和总体目标。第八条工程质量管理与验收8.1工程质量必须符合国家、行业及地方现行的有关质量标准和规范，以及设计文件的要求。合同约定的质量标准具体为：____________________（可引用具体标准号或要求）。8.2承包人应建立健全质量保证体系，严格按图施工、按规范操作，并做好施工记录和隐蔽工程验收。8.3材料设备进场后，承包人应按合同约定或相关规范要求进行报验，发包人（或其委托的监理单位）有权进行检验或见证取样，检验费用由提出检验要求方承担，检验结果不合格的，相关责任和费用由承包人承担。8.4分部分项工程完工后，承包人应自检合格后报请发包人（或其委托的监理单位）验收。隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人（或其委托的监理单位）检查验收，并形成验收记录。8.5工程竣工验收：（1）工程具备竣工验收条件时，承包人应向发包人提交竣工验收申请报告，并附完整的竣工资料。（2）发包人应在收到竣工验收申请报告后______天内组织相关单位进行竣工验收。（3）验收合格后，发包人应签署竣工验收报告。如发包人逾期未组织验收，视为验收合格。（4）竣工验收应由发包人组织，承包人、设计单位、监理单位及有关方面代表参加。必要时可邀请行业主管部门或专家参与。（5）验收不合格的，承包人应按要求整改，并承担由此发生的费用，直至验收合格。第九条工程进度款支付9.1合同生效后______日内，发包人应向承包人支付合同总价款的______%作为预付款，计人民币______元。9.2进度款支付：（1）承包人应按合同约定的时间和要求，向发包人（或其委托的监理单位）提交进度款支付申请，并附相应的支持性文件（如工程量报表、发票等）。（2）发包人（或其委托的监理单位）应在收到支付申请后______天内完成审核并报送发包人批准。（3）发包人应在批准后______天内向承包人支付该笔进度款。（4）进度款支付节点及比例按以下约定执行：第一节点：完成______工程量（或形象进度）后，支付至合同总价款的______%；第二节点：完成______工程量（或形象进度）后，支付至合同总价款的______%；第三节点：完成______工程量（或形象进度）后，支付至合同总价款的______%；（可根据工程实际情况增加或修改节点）（5）发包人累计已支付的合同价款（扣除预付款、已签发的付款凭证金额及扣款后）达到合同总价款（含预付款）的______%时，暂停支付进度款，直至工程竣工验收合格并完成结算。9.3发包人有权根据工程实际进展情况、资金状况等因素，在合同约定的支付比例和时间内审慎支付进度款，但应保证承包人完成工程所需的合理资金需求。承包人应接受发包人的合理审慎管理。9.4发包人有权从应付给承包人的进度款中，按合同约定或法律法规规定扣除保留金（质保金）。第十条竣工结算与支付10.1竣工验收合格后，承包人应在______天内向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料。10.2发包人应在收到竣工结算报告及资料后______天内完成审核，并向承包人发出确认通知。发包人逾期未确认的，视为承包人提交的竣工结算报告已被确认。10.3双方应就竣工结算进行协商，协商不成的，按本合同约定的争议解决方式处理。10.4结算确认后，发包人应在确认结算金额后______天内，支付至结算总金额（扣除已支付款项和应扣款项）的______%，计人民币______元。10.5剩余的结算款（即结算总金额扣除已支付款项后的余额）作为质保金，按本合同第十二条约定处理。10.6发包人应按合同约定或国家规定，及时向承包人支付工程款。第十一条缺陷责任期与保修期11.1缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日起计算，为期______年。11.2保修期：（1）土建工程保修期为______年。（2）电气工程、设备安装工程保修期为______年，或按国家法律法规及设备厂家承诺的保修期（以较长者为准）。（3）储能系统、特殊设备等的保修期按合同约定或国家规定执行。11.3在缺陷责任期内，承包人对工程出现的缺陷负责免费维修。承包人应随时接受发包人的检查。11.4因承包人原因造成缺陷的维修费用由承包人承担。因发包人使用不当或第三方原因造成的缺陷，承包人应负责维修，但费用由发包人承担。11.5缺陷责任期满后，承包人不再承担缺陷修复义务，但应向发包人移交完整的工程档案和操作维护手册。第十二条质保金12.1质保金按合同总价款的______%计取，即人民币______元。12.2质保金在支付预付款时已扣留，或发包人有权在支付进度款时逐次扣留。12.3承包人应按合同约定履行缺陷责任。缺陷责任期满后______日内，承包人向发包人提交质保金返还申请，并附相关证明文件。12.4发包人应在收到申请及证明文件后______天内，核实确认无遗留缺陷或已妥善处理，并将质保金返还给承包人。12.5若在缺陷责任期内发生维修，维修费用由承包人承担，发包人有权从质保金中扣除。第十三条违约责任13.1发包人违约责任：（1）未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向承包人支付逾期支付金额（扣除已支付部分）的______%作为违约金。逾期超过______天，承包人有权暂停施工，或解除合同，并要求发包人赔偿损失。（2）因发包人原因导致工期延误，承包人有权要求工期顺延，并有权要求发包人支付误期赔偿金。误期赔偿金按合同约定计算，但累计赔偿款不超过合同总价款的______%。（3）发包人提供的资料错误或迟延，导致承包人损失，由发包人承担。（4）发包人未按时组织验收或无故拖延，视为验收合格，承包人提交的竣工资料视为已被确认。13.2承包人违约责任：（1）工程质量不符合合同约定标准，发包人有权要求承包人无偿返工、修理，直至合格。因返工、修理造成的工期延误，由承包人承担。发包人有权要求承包人赔偿由此造成的损失。（2）未按合同工期竣工（除发包人原因、不可抗力或合同约定的顺延情形外），每逾期一日，应向发包人支付合同总价款（扣除质保金等扣款后）的______%作为违约金。逾期超过______天，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失。（3）未经发包人同意擅自分包、转包或超出资质范围承揽工程，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。（4）承包人违反安全文明施工规定，造成安全事故或恶劣社会影响的，承包人承担全部责任，并赔偿发包人及第三方的全部损失。（5）承包人未按合同约定履行缺陷修复义务，发包人有权自行或委托第三方修复，费用由承包人承担，并支付逾期修复的违约金。（6）承包人擅自使用专利技术，造成发包人损失的，应予赔偿。（7）承包人违反保密义务，给发包人造成损失的，应予赔偿。第十四条不可抗力14.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如严重自然灾害（地震、洪水、台风等）、战争、动乱、政府行为等。14.2任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务的，应根据事件影响，部分或全部免除责任，但应及时通知对方，并在合理期限内提供有效证明。14.3双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。因不可抗力造成的损失，各自承担。第十五条保险15.1承包人应按照合同约定或法律规定，为工程及设备购买以下保险：（1）建筑工程一切险及安装工程一切险，保险范围应覆盖合同价款的______%以上，保险期限应涵盖从工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。（2）第三方责任险，保险金额应不低于人民币______万元。（3）承包人人员意外伤害险。（4）法律法规规定的其他保险。15.2承包人应在保险单生效后______日内，将保险单副本提交发包人。如发包人要求增加保险范围或提高保险金额，承包人应办理相应变更，费用由发包人承担（除非合同另有约定）。15.3因承包人未按约定投保或保险范围、金额不足，导致发包人遭受损失的，由承包人承担赔偿责任。第十六条争议解决16.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。16.2协商不成的，任何一方均有权向______（填写具体的仲裁委员会名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会）申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点在______。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。16.3或，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十七条通知与送达17.1双方在本合同中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知或通讯均应按此地址邮寄或送达。任何一方变更联系方式，应提前______日书面通知对方。17.2通知或通讯按发送时即可送达。邮寄方式，挂号信或快递发出后______日视为送达；直接送达，签收人为送达。电传、传真、电子邮件等方式发送的，发出时视为送达，但发送方应保留发送记录。17.3任何一方在收到对方要求采取行动的通知后，应在合同约定