员工讨薪仲裁协议书

员工讨薪仲裁协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

**名称**：XX科技有限公司

**地址**：中国北京市朝阳区光华路1号XX大厦15层

**法定代表人/负责人**：张三

**联系方式**/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

**名称**：XX建筑工程有限公司

**地址**：中国上海市浦东新区陆家嘴环路XX号XX写字楼8层

**法定代表人/负责人**：李四

**联系方式**/p>

###协议简介

本协议由甲方XX科技有限公司（以下简称“甲方”）与乙方XX建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方为甲方提供建筑工程服务并涉及员工工资支付事宜，经友好协商达成一致，特订立本协议。协议背景如下：

甲方作为项目委托方，委托乙方负责XX项目的建筑工程施工工作。根据双方前期签订的《建筑工程施工合同》，乙方在项目执行过程中需按照国家法律法规及双方约定，按时足额支付员工工资。然而，截至本协议签订之日，乙方存在拖欠员工工资的情况，具体涉及员工人数XX人，拖欠金额共计人民币XX万元。为解决该争议，维护双方合法权益，甲乙双方经协商一致，达成以下仲裁协议，通过法律途径解决员工工资支付纠纷。

本协议的签订，既是乙方纠正自身行为、履行法定义务的承诺，也是甲方保障员工权益、维护正常经营秩序的必要措施。双方确认，本协议的履行将依据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及相关法律法规进行，旨在通过仲裁程序公正、高效地解决员工讨薪问题，避免争议进一步扩大，影响项目正常推进。协议内容涉及当事人基本信息、权利义务划分、争议解决机制等核心条款，均以实际履行为基础，确保协议的法律效力与可操作性。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是通过友好协商及必要的法律程序，解决乙方拖欠甲方员工工资的争议，保障甲方员工的合法权益得到及时有效的支付，同时维护甲方的正常经营秩序和乙方的合规经营。协议范围包括但不限于：乙方确认并承认其拖欠甲方员工工资的事实；双方就拖欠工资的具体数额、支付方式及支付期限达成一致或通过仲裁程序予以明确；乙方承诺采取一切必要措施确保员工工资得到足额支付；甲方配合乙方或仲裁机构完成相关及处理工作。本协议旨在通过法律框架内最经济、最高效的方式解决争议，避免因工资纠纷引发的法律风险及社会影响，确保相关工程项目的顺利推进。

第二条定义

本协议中下列词语具有以下含义：（1）"员工"：指乙方在项目施工过程中实际雇佣并支付工资的全体劳动者，包括正式工、临时工及其他依法应计入工资支付范围的劳动者；（2）"拖欠工资"：指乙方未按照国家及地方有关劳动保障法律法规规定，或未按照甲乙双方在《建筑工程施工合同》中约定的工资支付标准与时间，足额支付给员工的工作报酬；（3）"仲裁协议"：指本协议双方当事人共同订立的，以通过劳动仲裁程序解决员工工资争议为目的的书面协议；（4）"仲裁机构"：指依法设立的劳动争议仲裁委员会；（5）"支付期限"：指乙方根据本协议约定或仲裁裁决确定的，向员工支付拖欠工资的具体时间节点。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务：**

（1）甲方有权要求乙方按照国家及地方有关劳动保障法律法规的规定，以及甲乙双方在《建筑工程施工合同》中的约定，足额、及时支付其所雇佣员工的工资。甲方有权在本协议框架内，通过协商、调解或仲裁等途径维护自身及员工的经济权益。

（2）甲方有权要求乙方提供拖欠工资的具体明细清单，包括涉及员工姓名、身份证号、拖欠工资金额、拖欠起止时间等信息，并有权对乙方提供的资料进行核实。

（3）甲方应积极配合乙方或仲裁机构完成员工工资支付问题的、调解或仲裁程序，包括但不限于提供必要的书面文件、证言材料等。

（4）甲方有权监督乙方支付员工工资的过程，确保工资支付到位，并有权要求乙方提供支付凭证。如乙方未能按照约定支付工资，甲方有权依法向仲裁机构申请强制执行。

（5）甲方应保护乙方商业秘密及项目相关信息，除法律规定或本协议约定外，不得向无关第三方泄露。

**2.乙方的权力和义务：**

（1）乙方承认并确认其存在拖欠甲方员工工资的事实，并愿意通过本协议或仲裁程序解决该争议。乙方有权在本协议框架内，就拖欠工资的数额、支付方式及支付期限等事宜与甲方进行协商。

（2）乙方有义务向甲方提供真实、准确的拖欠工资明细清单，并配合甲方进行核实。乙方应保证所提供资料的真实性，如有虚假，应承担相应法律责任。

（3）乙方应按照本协议约定或仲裁裁决，在指定的支付期限内，通过银行转账、现金支付等方式，足额支付所拖欠甲方员工的工资。乙方应确保每位员工都能收到其应得的工资，并留存支付凭证备查。

（4）乙方有义务采取措施，确保其所有员工知晓本协议内容，并配合甲方或仲裁机构完成相关工作。如因乙方原因导致员工权益受损，乙方应承担全部责任。

（5）乙方应严格遵守国家及地方有关劳动保障法律法规，建立健全工资支付制度，确保今后不再发生类似拖欠工资的情况。如乙方再次发生拖欠工资行为，甲方有权依法采取更严厉的措施维护自身权益。

（6）乙方有权要求甲方提供必要的协助，包括但不限于提供项目相关资料、协调员工工作安排等，以保障工程项目的顺利推进。

（7）乙方应承担因拖欠工资问题所产生的所有法律责任及费用，包括但不限于仲裁费、律师费、诉讼费等。如因乙方原因导致甲方或员工遭受损失，乙方应承担赔偿责任。

（8）乙方应确保其支付给员工的工资符合最低工资标准，并依法缴纳社会保险费用。如乙方未能依法履行相关义务，应承担相应法律责任。

第四条价格与支付条件

乙方同意按照《建筑工程施工合同》及相关法律法规规定，支付其所拖欠甲方的员工工资，共计人民币XX万元（大写：人民币XX元整）。该款项包含但不限于员工的基本工资、加班费、绩效奖金、以及依法应缴纳的社会保险费用等所有应发工资项目。支付方式如下：乙方应在本协议生效之日起XX日内，将首笔拖欠工资（金额为人民币XX万元）支付至甲方指定银行账户；剩余拖欠工资（金额为人民币XX万元）应于首笔款项支付完毕后XX日内支付完毕。甲方指定收款银行账户信息如下：开户行：XX银行XX支行，账户名称：XX科技有限公司，账号：XXXXXXXXXXXXXXXX。乙方应确保支付过程合法合规，并提供相应的支付凭证给甲方备案。

第五条履行期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自协议生效之日起至乙方全部支付完毕拖欠员工工资之日止。关键时间节点如下：（1）乙方应于本协议生效之日起XX日内，向甲方提供详细的拖欠工资明细清单；（2）乙方应于本协议生效之日起XX日内，完成首笔拖欠工资的支付；（3）乙方应于首笔款项支付完毕后XX日内，完成剩余拖欠工资的支付；（4）甲方应于收到每笔款项后XX日内，向乙方出具收款确认函；（5）如双方未能通过协商解决争议，乙方应于收到仲裁委员会受理通知后XX日内，积极配合仲裁机构开展相关工作。任何一方均应按照本协议约定的时间节点履行自身义务，逾期未履行可能导致协议解除及违约责任的承担。

第六条违约责任

**一、乙方违约责任：**

（1）若乙方未能按照本协议第四条约定按时足额支付拖欠员工工资，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之零点五向甲方支付违约金，直至款项付清之日止。逾期支付超过XX日，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担以下责任：

a.支付全部拖欠工资及逾期违约金；

b.支付甲方因追讨工资所产生的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、取证费等；

c.赔偿甲方因乙方违约行为所遭受的间接损失，包括但不限于商誉损失、项目停工损失等；

d.若乙方行为构成犯罪，应承担相应的刑事责任，并配合司法机关进行取证。

（2）若乙方提供虚假的拖欠工资明细清单，或拒绝配合甲方及仲裁机构的工作，甲方有权要求乙方重新提供资料，并每延误一日，按应付金额的千分之五支付违约金。情节严重者，甲方有权解除协议，并要求乙方承担本条（1）项所述全部责任。

（3）乙方应保证支付给员工的工资符合最低工资标准，并依法缴纳社会保险费用。若乙方未能依法履行相关义务，应承担相应法律责任，并赔偿甲方及员工因此遭受的损失。

**二、甲方违约责任：**

（1）若甲方未能按照本协议约定配合乙方提供必要的资料或证言，导致仲裁程序延误，每延误一日，应按应付金额的千分之零点三向乙方支付违约金，但累计不超过人民币XX元。

（2）若甲方无正当理由拒绝接收乙方支付的拖欠工资款项，乙方有权将款项提存至公证处或指定银行，相关费用由甲方承担。甲方仍应承担支付义务，并按本协议约定支付违约金。

**三、违约金的限制：**双方同意，本协议约定的违约金条款仅为补偿性条款，旨在约束双方履行协议义务。任何一方违约时，守约方除有权要求违约方支付违约金外，还有权要求违约方采取补救措施，并赔偿因此遭受的实际损失。若违约金不足以弥补实际损失的，守约方有权要求进一步赔偿。双方应本着公平合理的原则，协商确定违约金的数额，避免因违约金过高或过低而影响协议的履行。

**四、协议解除后果：**若一方严重违约，导致协议目的无法实现，守约方有权解除本协议。解除协议后，违约方应承担本协议第六条所述全部违约责任，并返还甲方已支付的任何款项（如有）。同时，双方应就协议解除后的善后事宜进行协商，包括但不限于员工安置、项目处理等，以减少违约行为带来的不利影响。

第七条不可抗力

本协议所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、洪水、台风、海啸等）、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更、政策的调整、征收征用等）、瘟疫疫情以及其他类似无法预见、无法避免并不能克服的客观情况。

若发生不可抗力事件，导致任何一方无法履行或无法完全履行本协议约定的义务，该方应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知另一方，并提供相关证明材料。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。

因不可抗力事件导致协议无法履行的，受影响方不承担违约责任。但受影响方仍应采取合理措施减轻不可抗力事件造成的损失，并在不可抗力事件消除后立即恢复履行协议义务。若不可抗力事件持续超过XX日，双方有权协商解除协议，并互不承担违约责任。双方应就不可抗力事件造成的损失进行合理分担，但法律另有规定的除外。

任何一方因不可抗力事件不能履行协议的，应在不可抗力事件发生后XX日内提供相关证明，否则对方有权要求其承担违约责任。

第八条争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。若协商不成，双方同意将争议提交XX市劳动争议仲裁委员会仲裁。仲裁应遵守该会届时有效的仲裁规则，并作出对双方均有约束力的裁决。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方均不得向人民法院提起诉讼。

双方应自觉履行仲裁裁决。若一方不履行，另一方可向人民法院申请强制执行。在仲裁期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他未受争议影响的条款。

仲裁费用由败诉方承担。若双方均部分胜诉或部分败诉，仲裁费用应按照责任比例分担。双方应本着诚实信用的原则，通过仲裁程序解决争议，避免采取不必要的法律行动，以降低争议解决成本，维护双方合作关系。任何一方采取法律行动前，应给予另一方合理的书面通知期，以便双方有机会通过协商解决争议。

第九条其他条款

（1）**通知方式**：双方在本协议中载明的联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知另一方。通过书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、专人递送）发送给本协议载明的地址或联系方式的通知，视为有效送达。电子邮件通知以进入收件人电子邮件系统时间为准。

（2）**协议变更**：对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，经双方签字或盖章后生效。任何一方不得单方面变更本协议内容。

（3）**保密条款**：双方应对本协议内容及履行过程中知悉的对方商业秘密、项目信息及员工信息等承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或为履行本协议所必需的除外。保密期限为本协议有效期内及协议终止后XX年。

（4）**完整协议**：本协议及其附件构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解。本协议的任何条款均不能通过任何方式解释为限制或排除本协议其他条款的效力。

（5）**可分割性**：若本协议任何条款被有管辖权的法院或仲裁机构认定无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

（6）**适用法律**：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

（7）**文本与份数**：本协议一式XX份，甲方执XX份，乙方执XX份，具有同等法律效力。

第十条附则

（1）**附件**：本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件包括但不限于：《建筑工程施工合同》（相关条款）、《员工工资拖欠明细清单》（如有