工程临时道路合同范本

PAGE工程临时道路合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方因[工程名称及相关项目情况]工程建设需要，需建设临时道路，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经平等、自愿、充分协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程临时道路名称]（二）工程地点[详细地理位置]（三）工程内容1.乙方负责按照甲方提供的设计图纸和技术要求，进行临时道路的施工，包括但不限于场地平整、路基处理、路面铺设等工作。2.临时道路的具体规格和技术参数如下：道路宽度：[X]米；道路长度：[X]米；路面结构：[具体路面结构，如混凝土路面、砂石路面等]；路基压实度：达到[具体压实度标准]；道路坡度：纵坡不大于[X]%，横坡不大于[X]%。3.乙方应负责施工过程中的临时排水设施的设置和维护，确保道路施工期间排水畅通。4.乙方应在道路两侧设置必要的安全警示标志和防护设施，保障施工安全和过往行人、车辆的安全。二、合同工期（一）开工日期[具体开工日期]，以甲方发出的开工通知为准。（二）竣工日期[具体竣工日期]，乙方应在合同工期内完成全部工程施工并通过甲方验收。（三）工期延误1.如因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，经双方协商一致后，工期可相应顺延。2.如因甲方原因（如未按时提供施工场地、设计变更等）导致工期延误，甲方应承担相应的责任，工期应相应顺延。3.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，应向甲方支付合同总价款[X]%的违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/单价]合同方式，合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。该价款包括乙方完成本工程所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等。（二）支付方式1.合同签订后，甲方应在[X]个工作日内，向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.乙方完成路基施工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内，向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。3.乙方完成路面铺设并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内，向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。4.工程竣工验收合格且乙方提交完整的竣工资料后，甲方应在[X]个工作日内，向乙方支付至合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。5.剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期满后，如无质量问题，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关规范标准进行施工。有权对乙方的施工方案、施工组织设计等进行审核，提出修改意见。有权在乙方存在违约行为时，按照合同约定追究乙方的违约责任。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。在开工前，向乙方提供施工场地，并确保施工场地具备施工条件。及时向乙方提供施工所需的设计图纸和技术资料。协调处理施工过程中与周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的设计图纸和技术资料，并对甲方提供的资料进行审核。在施工过程中，如遇到不可预见的地质条件变化等情况，有权要求甲方给予合理的补偿。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和技术要求完成工程施工任务。遵守国家和地方有关工程建设的法律法规和规范标准，确保施工安全和工程质量。接受甲方的监督检查，按照甲方的要求及时整改施工中存在的问题。负责施工过程中的环境保护工作，采取有效措施减少施工对周边环境的影响。在工程竣工验收合格后，向甲方提交完整的竣工资料。五、工程质量及验收（一）工程质量标准本工程质量应符合国家和地方相关工程建设标准、规范以及甲方提供的设计图纸和技术要求。工程质量应达到合格标准，如甲方有更高的质量要求，双方应在合同中另行约定。（二）质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，制定详细的质量保证措施，确保工程质量。乙方应加强对施工过程的质量控制，严格按照施工规范和操作规程进行施工，对每一道工序进行质量检验，合格后方可进行下一道工序。（三）工程验收1.乙方完成全部工程施工后，应向甲方提交竣工验收报告和完整的竣工资料。甲方应在收到乙方的竣工验收报告和竣工资料后[X]个工作日内组织验收。2.工程验收应按照国家和地方相关标准、规范以及甲方提供的设计图纸和技术要求进行。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。3.工程竣工验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告，作为工程交付使用的依据。六、安全文明施工（一）安全责任乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和规范标准，建立健全安全生产管理制度，制定详细的安全施工方案和应急预案。乙方应加强对施工人员的安全教育和培训，为施工人员提供必要的安全防护用品和设施，确保施工安全。在施工过程中，如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并及时报告甲方和相关部门，积极采取措施进行处理。（二）文明施工乙方应遵守国家和地方有关文明施工的法律法规和规范标准，保持施工现场整洁卫生，做到工完场清。乙方应采取有效措施减少施工噪声、粉尘等对周边环境的影响，遵守环境保护的相关规定。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额[X]%的违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。2.如甲方因自身原因导致工程停工、缓建或解除合同，甲方应承担乙方因此造成的全部损失，包括但不限于已完成工程的费用、设备闲置费用、人员窝工费用等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每延误一天，应向甲方支付合同总价款[X]%的违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。2.如乙方未按照合同约定的质量标准完成工程施工，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.如乙方违反安全文明施工的相关规定，甲方有权要求乙方限期整改。如乙方未在规定的期限内完成整改，甲方有权对乙方进行处罚，每次处罚金额为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。情节严重的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。（三）合同