建筑安全施工合同范本

PAGE建筑安全施工合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码：[具体代码]乙方（承包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码：[具体代码]鉴于甲方拟进行[建筑项目名称]的建设工程，乙方具备相应的建筑施工资质和能力，愿意承担该项目的施工任务。为明确双方在施工过程中的权利和义务，确保工程施工安全、顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：[建筑项目名称]2.工程地点：[具体地点]3.工程内容：包括但不限于[详细描述工程的具体内容，如建筑物的基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、水电安装工程等]。4.工程规模：[说明工程的建筑面积、层数、高度等相关规模指标]。二、合同工期1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.总日历天数：[X]天三、质量标准工程质量应符合国家和地方现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准的要求，达到[具体质量等级，如合格、优良等]标准。四、合同价款1.合同总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.价款支付方式：本合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。工程进度达到[具体进度节点]时，甲方向乙方支付合同总价的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。工程完工并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付至合同总价的[X]%，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。剩余合同总价的[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期满后[X]日内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程施工进度、质量、安全等进行监督检查。有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成工程施工任务。对乙方在施工过程中出现的违规行为，有权提出整改要求，如乙方拒不整改，甲方有权采取相应的措施。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程价款。在开工前，向乙方提供施工场地及相关的施工条件，包括但不限于施工用水、用电接入点等。及时组织工程竣工验收，并在验收合格后办理相关的结算手续。协调与工程相关的外部关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程价款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。在施工过程中，如遇到不可抗力等非乙方原因导致的工期延误或费用增加，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工任务。建立健全施工安全管理体系，制定安全施工规章制度，确保施工安全。加强施工现场的管理，保持施工现场的整洁和有序。按照国家和地方有关规定，对施工人员进行安全教育培训，为施工人员提供必要的劳动保护用品。对工程施工过程中产生的废弃物进行妥善处理，符合环保要求。在工程质量保修期内，对工程质量问题负责免费维修。六、安全施工1.安全责任乙方对施工现场的安全负全面责任，应采取必要的安全措施，确保施工人员的人身安全和财产安全。乙方应为施工人员办理工伤保险和意外伤害保险，并承担相应的保险费用。在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时向甲方和相关部门报告。乙方应承担因安全事故造成的一切损失和责任。2.安全管理乙方应建立安全管理机构，配备专职安全管理人员，负责施工现场的安全管理工作。乙方应制定安全施工方案和应急预案，并报甲方备案。甲方有权对乙方的安全管理工作进行监督检查，如发现安全隐患，有权要求乙方立即整改。七、工程变更1.如因设计变更、现场条件变化等原因需要对工程进行变更的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。2.工程变更导致合同价款调整的，双方应按照变更协议的约定进行调整。八、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如甲方因自身原因导致工程停工、窝工的，应承担乙方因此造成的损失。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工任务，每逾期一日，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。如乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。如因乙方返工导致工期延误的，乙方应承担逾期完工的违约责任。如乙方违反安全施工规定，导致发生安全事故的，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。九、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议的条款。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）