学校修建围墙合同范本

PAGE学校修建围墙合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[学校全称]法定代表人：[校长姓名]地址：[学校具体地址]联系方式：[联系电话]乙方（承包方）：名称：[建筑公司全称]法定代表人：[负责人姓名]地址：[公司具体地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方需要对学校围墙进行修建，乙方具备相应的建筑施工资质和能力，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经平等、自愿、协商一致，就学校修建围墙事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[学校名称]围墙修建工程（二）工程地点[学校具体地址]（三）工程内容1.拆除学校原有不符合要求的围墙（如有）。2.按照甲方提供的设计方案和要求，新建围墙。围墙采用[具体材质]，高度为[X]米，长度约为[X]米，墙体厚度为[X]厘米。围墙基础采用[具体基础类型]，深度为[X]米。3.围墙表面处理：采用[具体处理方式]，确保围墙外观平整、美观、耐用。4.安装围墙附属设施，如大门（如有）、照明设备（如有）等，大门采用[具体材质和规格]，照明设备采用[具体型号和规格]。（四）工程承包范围本工程承包范围包括但不限于上述工程内容的施工、材料采购、运输、安装、调试、工程质量检测、竣工验收等全部工作。二、工程期限（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程定于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误1.如因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）、甲方原因（如未按时提供施工场地、设计变更等）导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内以书面形式通知甲方，并提供相关证明材料。经甲方确认后，工期相应顺延。2.如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付工程总价款[X%]的违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。三、工程质量（一）质量标准本工程质量应符合国家和地方现行的相关建筑工程质量标准、规范和设计要求，达到合格标准。具体质量标准以国家和地方相关标准、甲方提供的设计文件及双方约定为准。（二）质量保证1.乙方应严格按照设计文件、施工规范和质量标准进行施工，建立健全质量管理体系，确保工程质量。2.乙方应提供工程使用的主要材料和设备的质量合格证明文件，并按照规定进行检验和试验。如材料和设备不符合质量要求，乙方应负责更换，并承担由此产生的费用。3.工程竣工后，乙方应提供工程质量保修书，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为[X]年。在保修期内，乙方应免费承担因工程质量问题导致的维修、更换等责任。（三）质量验收1.乙方在工程施工过程中应按照规定进行自检、互检和专检，并做好质量检验记录。2.工程完工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告及相关资料。甲方应在收到报告和资料后[X]天内组织有关单位进行竣工验收。3.工程竣工验收合格的，双方应签署竣工验收报告。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到合格标准。返工或修复期间的工期不予顺延，且乙方应承担由此给甲方造成的损失。四、工程价款及支付方式（一）工程价款本工程总价款为人民币[大写]元（￥[小写]元），该价款为固定总价，包括但不限于乙方完成本工程承包范围内全部工作所需的人工费、材料费、机械设备费、管理费、利润、税费、风险费等一切费用。（二）支付方式1.合同签订后，甲方应在[X]天内向乙方支付工程总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。2.工程进度达到[X%]时，甲方应在[X]天内向乙方支付工程总价款的[X%]，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。3.工程全部完工并通过竣工验收后，甲方应在[X]天内向乙方支付工程总价款的[X%]，即人民币[大写]元（￥[小写]元）。4.剩余工程总价款的[X%]作为质量保证金，在保修期届满后[X]天内，如工程无质量问题，甲方应无息支付给乙方。（三）支付条件乙方应在每次申请付款时向甲方提供等额的合法有效的发票及相关付款申请资料，否则甲方有权拒绝付款。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关规范进行施工。有权对工程设计和施工方案提出修改意见，但应提前通知乙方，并承担因设计变更导致的费用增加和工期延误责任（如适用）。有权组织工程竣工验收，对工程质量进行评定。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程价款。在开工前[X]天内，向乙方提供施工场地，并保证施工场地具备施工条件。及时向乙方提供施工所需的设计文件、技术资料等。协调处理施工过程中与周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利有权按照合同约定收取工程价款。有权要求甲方提供施工所需的设计文件、技术资料等，并对甲方的设计和施工要求提出合理建议。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工规范进行施工，确保工程顺利完成。遵守国家和地方有关安全生产、环境保护等法律法规，做好施工现场的安全管理和环境保护工作。负责施工现场的临时设施搭建、管理和维护，保持施工现场的整洁和有序。按照规定提交工程进度报告、质量检验报告等相关资料，接受甲方的监督检查。保护施工现场的文物古迹、地下管线等，如因乙方原因造成损坏，应承担相应的赔偿责任。六、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照逾期金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金。因甲方逾期付款导致乙方停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失。2.如甲方未按照合同约定提供施工场地、设计文件等，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，应按照本合同约定承担工期延误的违约责任。2.如乙方未按照合同约定的质量标准施工，导致工程质量不符合要求的，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到合格标准，并承担因此给甲方造成的损失。如因工程质量问题给甲方或第三方造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.如乙方未经甲方同意擅自转包或分包工程的，甲方有权解除本合同，乙方应按照工程总价款的[X%]向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）合同变更和解除本合同的变更和解除须经双方协商一致，并签订书面协议。未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或