工程劳务合同补充协议

PAGE工程劳务合同补充协议甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《[原合同名称]》（以下简称“原合同”），现因工程实际情况需要，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，就原合同相关内容达成如下补充协议：一、补充协议签订背景在原合同履行过程中，由于[具体原因，如工程设计变更、施工条件变化等]，导致原合同部分条款需要进行调整和补充，以确保工程顺利进行，保障双方的合法权益。二、标的物或服务具体描述的详细说明（一）工程范围补充1.在原合同约定的工程范围内，增加以下劳务工作内容：[具体增加的劳务工作内容1]，详细描述该工作的具体要求、技术标准和完成时间节点。例如，在某建筑工程中，增加地下室防水工程的劳务工作，要求采用[具体防水材料品牌和型号]，按照[相关防水施工规范]进行施工，需在[具体日期]前完成基层处理，[具体日期]前完成防水层施工。[具体增加的劳务工作内容2]，同样进行详细描述。2.减少原合同约定的部分劳务工作内容：[具体减少的劳务工作内容]，说明减少该工作内容的原因和对工程整体进度及造价的影响。（二）工程质量标准补充1.对于增加的劳务工作内容，执行以下质量标准：符合国家现行的[相关工程质量标准名称及编号]，如建筑工程需符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300[具体版本号]。满足甲方提供的详细技术要求和施工图纸的规定。若施工图纸与国家规范有冲突，以更严格的标准执行。2.原合同约定的工程质量标准如有不明确或需要细化的部分，补充如下：[具体质量标准细化内容]，例如，对于混凝土浇筑工程，明确混凝土的坍落度、强度等级的检验频率和方法，以及外观质量的具体要求（如表面平整度、垂直度允许偏差范围）。（三）工程进度要求补充1.增加工作内容的进度安排：[具体增加工作内容1]的开始时间为[具体日期]，完成时间为[具体日期]，分阶段的进度节点如下：[阶段1]：在[具体日期]前完成[该阶段工作内容]，并经甲方或监理验收合格。[阶段2]：在[具体日期]前完成[该阶段工作内容]，以此类推。[具体增加工作内容2]的进度安排同理进行详细说明。2.由于工作内容的调整，对原合同整体工程进度计划进行调整：原合同约定的工程竣工日期由[原竣工日期]调整为[新竣工日期]，调整的原因和依据为[具体说明，如增加工作内容导致工期延长、不可抗力因素影响等]。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的劳务工作进行监督、检查和指导，要求乙方按照补充协议约定的质量标准、进度要求进行施工。对乙方提交的工程进度报告、质量检验报告等资料进行审核，如发现问题有权要求乙方整改。在乙方违反补充协议约定时，有权按照协议约定追究乙方的违约责任。2.义务按照约定及时向乙方提供施工所需的图纸、技术资料和相关指令。协调施工现场的其他施工单位，为乙方提供必要的施工条件，如提供施工场地、水电接入点等。按照补充协议约定的时间和方式支付劳务费用。（二）乙方权利义务1.权利按照补充协议约定的价格和方式收取劳务费用。要求甲方提供施工所需的必要条件和资料，如因甲方原因导致乙方无法正常施工，有权要求甲方顺延工期并给予相应补偿。在甲方违反补充协议约定时，有权按照协议约定追究甲方的违约责任。2.义务严格按照补充协议约定的工程范围、质量标准和进度要求组织施工，确保工程质量和进度。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方和监理的管理。按照规定提供工程进度报告、质量检验报告等资料，接受甲方的监督和检查。负责施工过程中的安全生产和文明施工，承担因自身原因造成的安全事故责任和损失。四、劳务费用及支付方式（一）费用调整1.由于工程范围的调整，劳务费用相应调整如下：增加工作内容的费用计算方式：[具体增加工作内容1]，按照[计费方式，如综合单价乘以工程量]计算费用。综合单价包含人工、材料（如有乙方提供部分）、机械、管理费、利润、规费和税金等所有费用。例如，某装饰工程增加墙面贴砖工作，综合单价为[X]元/平方米，工程量按照实际完成的贴砖面积计算。[具体增加工作内容2]的费用计算方式同理说明。减少工作内容的费用扣减方式：按照原合同约定的计费方式和已完成工作量占总工作量的比例，扣减相应的费用。2.调整后的劳务总费用为[具体金额]元，大写：[大写金额]。（二）支付方式补充1.对于增加工作内容的费用支付：在完成[具体增加工作内容1]的[阶段1]并经甲方验收合格后，支付该部分费用的[X]%。在完成[具体增加工作内容1]的全部工作并经甲方最终验收合格后，支付至该部分费用的[X]%，剩余[X]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题一次性支付。[具体增加工作内容2]的费用支付方式同理。2.原合同约定的劳务费用支付方式如有调整，补充如下：[具体调整内容]，例如，将原合同中按每月完成工程量的80%支付调整为按每两个月完成工程量的85%支付。五、违约条款（一）甲方违约责任1.若甲方未按照补充协议约定的时间和方式支付劳务费用，每逾期一日，按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付费用及违约金，由此造成的工期延误和乙方损失由甲方承担。2.若甲方未按照约定提供施工所需的图纸、技术资料或相关指令，导致乙方无法正常施工的，甲方应赔偿乙方因此造成的停工、窝工损失，工期相应顺延。3.若甲方违反本补充协议约定的其他义务，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照补充协议约定的工程进度完成工作，每逾期一日，按照劳务总费用的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于重新安排施工队伍的费用、工期延误导致的甲方损失等。2.若乙方施工的工程质量不符合补充协议约定的标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准。因返工造成的工期延误，按照上述逾期违约责任处理。若返工后仍无法达到合格标准，甲方有权扣除相应的质量保证金，并要求乙方承担赔偿责任。3.若乙方违反本补充协议约定的其他义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。六、争议解决如双方在本补充协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本补充协