建筑劳务承包合同范本

PAGE建筑劳务承包合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]乙方（承包方）：名称：[公司全称]（如为个人，填写姓名）法定代表人（负责人或个人姓名）：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]鉴于甲方拟将[具体建筑项目名称]的劳务工程发包给乙方，乙方具备相应的劳务承包资质和能力，根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体建筑项目名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容：乙方负责完成本工程以下劳务工作：土方工程：包括场地平整、土方开挖、回填等工作，具体按照施工图纸和甲方要求进行操作。土方开挖应符合设计标高和坡度要求，回填土应分层夯实，密实度达到设计标准。钢筋工程：钢筋的加工、制作与绑扎。钢筋的品种、规格、数量必须符合设计要求，钢筋的连接方式（如焊接、机械连接等）应符合相关规范。钢筋绑扎应牢固，间距、位置准确。模板工程：模板的安装与拆除。模板应具有足够的强度、刚度和稳定性，表面平整，拼缝严密，尺寸准确。模板拆除应按照规定的时间和顺序进行，避免对混凝土结构造成损坏。混凝土工程：混凝土的浇筑、振捣与养护。混凝土的配合比应符合设计要求，浇筑过程中应保证混凝土的连续性和均匀性，振捣密实，避免出现蜂窝、麻面等缺陷。混凝土浇筑后应及时进行养护，养护时间和方法应符合相关规范。砌筑工程：墙体的砌筑工作。砖（砌块）的品种、规格、强度等级应符合设计要求，砌筑砂浆的配合比应准确，墙体砌筑应横平竖直，灰缝均匀饱满，组砌方式正确。脚手架工程：脚手架的搭设与拆除。脚手架的搭设应符合相关安全规范和施工方案的要求，立杆、横杆、剪刀撑等杆件的间距、连接方式应牢固可靠。脚手架拆除时应按照规定的顺序进行，确保拆除过程中的安全。二、合同工期1.本工程劳务承包工期自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[X]日历天。2.如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）造成的停工；因甲方原因导致的设计变更、工程量增加等，影响施工进度；因连续停水、停电超过[X]小时以上，影响正常施工；经甲方同意的其他情况。三、质量标准1.乙方必须严格按照国家现行的建筑施工质量验收规范、标准以及施工图纸、设计变更、技术交底等要求进行施工，工程质量必须达到合格标准。2.若工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止。因返工造成的工期延误和费用增加，由乙方承担。3.工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）以及各分项工程相应的质量验收规范，如《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203）等。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程劳务承包合同总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价款为含税价，包括乙方完成本合同约定的全部劳务工作所需的人工费用、材料费用（除甲方提供的主要材料外）、机械设备费用、管理费、利润、税金等一切费用。2.支付方式：预付款：合同签订后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月完成的工程量报表，经甲方审核确认后，在[X]个工作日内支付至已完工程量价款的[X]%。结算款：工程竣工经甲方验收合格后，乙方在[X]天内提交工程结算报告，甲方在收到结算报告后[X]天内完成审核。审核无误后，甲方在[X]个工作日内支付至结算总价的[X]%，剩余[X]%作为质量保证金。质量保证金：质量保证金在工程质量保修期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息退还。五、双方权利与义务甲方权利与义务1.权利：对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的地方进行整改。按照合同约定对乙方完成的工程量进行审核和确认。对乙方的施工人员进行管理和教育，有权制止乙方施工人员的违规行为。2.义务：提供施工图纸、技术交底等相关资料，并对乙方进行技术指导。按照合同约定及时支付工程款。提供施工所需的主要材料、大型机械设备等，并保证其质量和供应的及时性。协调与其他施工单位之间的关系，为乙方创造良好的施工环境。乙方权利与义务1.权利：按照合同约定收取工程款。要求甲方提供施工所需的相关资料和必要的协助。对甲方提出的不合理要求有拒绝的权利，但应说明理由。2.义务：严格按照合同约定的工期、质量标准和施工规范进行施工，确保工程顺利完成。遵守甲方的施工现场管理制度，服从甲方的统一管理和指挥。自行配备施工所需的小型工具、设备和辅助材料，并保证其质量和正常使用。对施工人员进行安全教育和培训，确保施工安全，承担因乙方原因造成的安全事故责任。保护施工现场的环境和设施，不得随意破坏。六、安全施工1.乙方必须遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，配备必要的安全防护用品和设施。2.乙方应制定详细的安全施工方案，并报甲方备案。在施工过程中，严格按照安全施工方案进行操作，确保施工安全。3.如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时报告甲方。事故责任和损失由责任方承担。若因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任和损失，包括但不限于赔偿受伤人员的医疗费、误工费、伤残赔偿金等，以及对甲方造成的经济损失。七、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金。由此造成的工期延误和乙方损失，由甲方承担。若甲方因自身原因导致工程停工、窝工，应按照乙方实际损失给予赔偿，包括但不限于施工人员的工资、设备闲置费等。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的一切损失。若乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止。如因返工造成工期延误，乙方应按照上述逾期完工的违约责任承担违约金。若乙方违反安全施工规定，导致发生安全事故，应承担全部责任和损失，并按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。若乙方未经甲方同意擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。八、争议解决1.甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除争