承接灌缝工程合同范本

PAGE承接灌缝工程合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方有灌缝工程的需求，乙方具备承接该灌缝工程的专业能力和资质，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承接甲方灌缝工程事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]灌缝工程（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容1.对甲方指定区域内的[具体道路、建筑物等名称]的裂缝进行灌缝处理。2.灌缝材料采用[具体材料名称及型号]，该材料应符合国家相关质量标准和行业规范要求。3.灌缝施工工艺应严格按照[具体施工规范名称及编号]执行，包括但不限于裂缝清理、干燥处理、灌缝材料加热、灌注等环节。（四）工程范围以甲方提供的施工图纸和现场实际指定的范围为准，具体包括[详细描述工程涉及的具体区域、路段、建筑物部位等]。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误1.如遇下列情况，经甲方代表确认后，工期相应顺延：不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致无法施工的；因甲方原因造成的工程变更、停水、停电等影响施工连续进行，且累计时间超过[X]小时的；甲方未按合同约定支付工程进度款，影响施工正常进行的。2.乙方应在上述情况发生后[X]天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后[X]天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见的，视为同意顺延工期。3.除上述情况外，乙方不能按时竣工的，每延误一天，应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金，违约金累计最高不超过合同总价款的[X%]。三、质量标准（一）工程质量本工程质量应符合国家现行的相关施工质量验收规范和标准，以及甲方提出的特定质量要求。灌缝工程完成后，裂缝应填充饱满、密实，表面平整，无裂缝、鼓包、流淌等缺陷，灌缝材料与裂缝壁粘结牢固，能有效防止雨水、杂物等渗入，满足设计使用功能。（二）质量验收1.乙方应在工程竣工后[X]天内，向甲方提交完整的竣工资料和竣工验收报告。2.甲方在收到乙方的竣工验收报告后[X]天内组织有关人员进行验收。验收合格的，双方签署竣工验收证书；验收不合格的，乙方应在甲方规定的期限内无偿返工，直至达到质量标准为止，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。3.工程质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在保修期内，如出现灌缝质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内到达现场进行免费维修。四、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程合同总价款为人民币[大写金额]元（￥[小写金额]元），该价款为含税价，包括但不限于乙方完成本工程所需的人工、材料、设备、运输、保险、利润、税金等一切费用。（二）支付方式1.合同签订后，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总价款的[X%]作为工程预付款，即人民币[大写金额]元（￥[小写金额]元）。2.工程进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月完成的工程量报告，甲方在收到报告后[X]天内审核确认，并在确认后[X]天内支付已完工程价款的[X%]。3.工程竣工经甲方验收合格后，甲方应在[X]天内支付至合同总价款的[X%]。4.剩余合同总价款的[X%]作为工程质量保证金，在工程质量保修期届满后[X]天内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。（三）支付条件乙方每次申请付款时，应向甲方提供等额有效的增值税专用发票及甲方要求的其他付款资料。如乙方未按规定提供发票或资料的，甲方有权顺延付款时间，且不承担逾期付款的违约责任。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关规范标准进行施工。对乙方报送的工程进度、质量验收等文件资料进行审核确认。对工程变更、设计修改等事项进行决策。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。在开工前向乙方提供施工图纸、地下管线资料等相关技术资料，并进行技术交底。协调施工现场与周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。及时组织工程竣工验收和结算。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取工程价款。要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。对甲方提出的不合理要求有权提出异议，并要求甲方予以解释和调整。2.义务严格按照合同约定的工期、质量标准和施工规范进行施工，确保工程质量和安全。编制施工组织设计和施工进度计划，并报甲方审核同意后执行。遵守施工现场的管理规定，做好施工现场的安全防护、环境保护等工作，承担因自身原因造成的安全事故和环境污染的责任。按照规定提供工程进度报表、质量检验报告等文件资料，配合甲方进行工程验收和结算。保护施工现场的原有设施和周边环境，不得随意破坏和污染。六、材料供应（一）材料采购本工程所需的灌缝材料由乙方负责采购，乙方应选择具有良好信誉和质量保证的供应商，并提供材料的质量合格证明文件。材料进场时，乙方应通知甲方进行检验，经甲方验收合格后方可使用。（二）材料质量乙方采购的材料应符合国家相关质量标准和本合同约定的要求。如因材料质量问题导致工程质量不合格或出现其他问题的，乙方应承担全部责任，负责无偿更换材料、返工处理，并赔偿甲方因此遭受的损失。（三）材料保管乙方应妥善保管进场的材料，采取必要的防潮、防火、防盗等措施，确保材料的质量和安全。因乙方保管不善造成材料损坏、丢失的，由乙方自行承担损失。七、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按合同约定支付工程价款的，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额[X%]的违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金。2.因甲方原因造成工程停工、窝工的，甲方应赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于人工、设备闲置费用等。（二）乙方违约责任1.乙方未按合同约定的工期竣工的，应按照本合同第二条第（三）款的约定向甲方支付违约金。2.乙方工程质量不符合合同约定标准的，应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.乙方未经甲方同意擅自转包或分包工程的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。4.乙方违反合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的损失。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）合同变更与解除本合同的变更或解除须