工厂装电工程合同范本

PAGE工厂装电工程合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方有工厂装电工程的需求，乙方具备从事该装电工程的专业资质和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经平等、自愿、充分协商，就工厂装电工程事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[工厂具体名称]装电工程（二）工程地点[工厂详细地址]（三）工程内容1.电气系统设计：乙方根据甲方工厂的布局、生产工艺要求以及相关电气规范，进行工厂整体电气系统的设计，包括但不限于高低压配电系统、照明系统、动力系统、防雷接地系统等的设计，并提交设计图纸和方案供甲方审核确认。2.设备采购与供应：乙方负责按照经甲方确认的设计方案采购符合国家质量标准和工程要求的电气设备和材料，包括但不限于变压器、开关柜、配电箱、电线电缆、灯具、开关插座等，并确保所采购的设备和材料具有合格证书和质量检验报告。3.电气设备安装与调试：乙方按照设计图纸和施工规范进行电气设备的安装和调试工作，包括高低压配电柜的安装、变压器的安装、电线电缆的敷设、照明灯具和开关插座的安装等，并对整个电气系统进行调试，确保系统正常运行。4.防雷接地系统施工：乙方负责工厂防雷接地系统的施工，包括接地极的安装、接地扁钢的敷设、防雷装置的安装等，确保工厂的电气设备和人员安全。5.其他附属工程：根据甲方的要求和实际需要，乙方还需完成与装电工程相关的其他附属工程，如电缆桥架的安装、线槽的敷设、电气标识的制作和安装等。二、工程期限（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误1.因甲方原因导致工期延误：如因甲方未能按时提供施工场地、施工图纸、电源接入点等施工条件，或者甲方提出设计变更、增加工程内容等原因导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应承担由此给乙方造成的损失。2.因不可抗力因素导致工期延误：如因不可抗力（如自然灾害、战争、政府行为等）导致工期延误的，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。3.因乙方原因导致工期延误：如因乙方自身原因（如施工组织不力、人员不足、设备故障等）导致工期延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。三、工程价款及支付方式（一）工程价款本工程采用[固定总价/固定单价]方式计价，合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款包括但不限于乙方完成本工程所需的设备采购费、安装调试费、运输费、税费、利润等一切费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交上月完成工程量的报告，甲方应在收到报告后的[X]个工作日内进行审核确认，并在确认后的[X]个工作日内向乙方支付已完成工程量相应价款的[X%]。3.竣工验收款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付至合同总价款的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.质保金：剩余合同总价款的[X%]作为质保金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]），在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、工程质量进行监督检查，要求乙方按照合同约定和施工规范进行施工。有权对乙方采购的电气设备和材料进行检验和验收，对不符合质量要求的设备和材料有权要求乙方更换。有权要求乙方提供工程施工过程中的相关资料和报告，如施工图纸、检验报告、调试记录等。有权在工程竣工后组织验收，对工程质量不符合合同约定的，有权要求乙方进行整改。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程价款。按时提供施工场地、施工图纸、电源接入点等施工条件，协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的环境。对乙方提交的设计方案和施工图纸进行审核确认，及时回复乙方提出的问题和建议。组织工程竣工验收，在验收合格后及时办理工程结算手续。（二）乙方权利和义务1.权利有权按照合同约定的时间和方式收取工程价款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和条件，对甲方提出的不合理要求有权拒绝。有权对甲方提供的施工图纸和设计方案提出修改建议，经甲方同意后进行修改。2.义务按照合同约定的工程内容、工期和质量标准完成装电工程，确保工程质量符合国家相关规范和标准。严格按照施工规范和操作规程进行施工，做好施工安全防护措施，确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故责任。对所采购的电气设备和材料的质量负责，提供设备和材料的合格证书和质量检验报告，并接受甲方的检验和验收。按照规定整理和保存工程施工过程中的相关资料和报告，在工程竣工后及时向甲方提交完整的工程资料。在质保期内对工程质量问题免费进行维修和保养，承担因工程质量问题给甲方造成的损失。五、工程质量与验收（一）工程质量标准本工程的质量标准应符合国家和地方现行的相关电气安装工程施工及验收规范、标准，以及双方约定的设计要求和质量标准。（二）质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，制定质量保证措施，加强对施工过程的质量控制，确保工程质量达到合同约定的标准。（三）隐蔽工程验收在隐蔽工程施工完毕后，乙方应提前[X]小时通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后的[X]小时内进行验收。验收合格后方可进行下一道工序施工，如甲方未按时进行验收，乙方可自行隐蔽，但应做好记录。如甲方事后对隐蔽工程质量有异议，有权要求乙方进行重新检验，如检验合格，费用由甲方承担；如检验不合格，费用由乙方承担，并由乙方负责返工处理。（四）竣工验收1.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告和完整的工程资料，甲方应在收到报告后的[X]个工作日内组织验收。2.验收内容包括电气设备的安装质量、运行情况、防雷接地系统的有效性等。如工程质量符合合同约定的标准，甲方应签署竣工验收报告；如工程质量不符合合同约定的标准，乙方应在甲方规定的期限内进行整改，直至验收合格为止。3.工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提供工程质量保修书，质保期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期为[X]年。六、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程价款，每逾期一天，应按照逾期金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权停止施工，并要求甲方支付已完成工程量的价款及违约金，同时承担乙方因此造成的损失。2.如甲方因自身原因导致工程停工、缓建或取消，应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于设备采购费、人员误工费、设备闲置费等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此给甲方造成的损失。2.如乙方提供的电气设备和材料不符合质量要求，应负责更换，并承担由此给甲方造成的损失。3.如乙方在施工过程中违反施工规范和操作规程，导致工程质量不合格或发生安全事故，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。4.如乙方在质保期内未能按照合同约定履行维修和保养义务，甲方有权自行安排维修，费用由乙方承担。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）保密条款双方应