劳务施工承包合同模板

甲方（劳务发包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：乙方（劳务承包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：鉴于：

1.甲方拥有[工程名称]的施工任务，需要将其中的劳务部分进行发包；

2.乙方具备相应的劳务施工资质和能力，愿意承接上述劳务施工任务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就劳务施工承包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称[具体工程名称]2.工程地点[详细工程地点]3.工程内容乙方负责完成甲方指定的劳务施工任务，具体包括但不限于：

（1）[具体劳务工作内容1]

（2）[具体劳务工作内容2]

（3）[具体劳务工作内容3]4.工程范围（1）[明确劳务施工的具体范围，如建筑物的具体楼层、区域等]

（2）包括但不限于施工所需的材料搬运、场地清理等附属工作。二、合同工期1.开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期乙方应于[具体竣工日期]前完成全部劳务施工任务。3.工期延误（1）如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。

（2）若乙方自身原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总金额[X%]的违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。三、质量标准1.质量要求乙方应按照国家现行的施工质量验收规范、标准以及甲方的要求进行施工，工程质量必须达到合格标准。2.质量检验（1）乙方在施工过程中应严格进行质量自检，确保每道工序符合质量要求。

（2）甲方有权对乙方的施工质量进行检查和监督，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合质量标准。

（3）工程完工后，乙方应向甲方提交书面的质量验收报告，甲方应在收到报告后的[X]天内组织验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应负责无偿返工，直至验收合格为止，返工期间的工期不顺延。3.质量保修（1）乙方对其所完成的劳务工程提供[X]年的质量保修服务，自工程竣工验收合格之日起计算。

（2）在保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的[X]小时内到达现场进行维修。如乙方未能及时到达或维修不及时，甲方有权自行或委托第三方进行维修，费用由乙方承担。四、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬计算方式本工程的劳务报酬按照以下方式计算：

（1）[具体计算方式，如按建筑面积计算、按工程量计算等]

（2）劳务报酬的单价为[具体单价]元/[计量单位]。2.合同总金额根据上述计算方式，本合同的劳务报酬总金额暂定为人民币[X]元（大写：[大写金额]），最终以实际完成的工程量结算。3.支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应在[X]天内向乙方支付合同总金额的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。

（2）进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交上月完成的工程量报告，甲方应在收到报告后的[X]天内审核确认，并支付相应的进度款，进度款支付比例为已完成工程量的[X%]。

（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在[X]天内提交工程结算报告，甲方应在收到报告后的[X]天内审核完毕。审核无误后，甲方应在[X]天内支付至结算总金额的[X%]，剩余[X%]作为质量保证金。

（4）质量保证金：质量保证金在保修期满后，如无质量问题，甲方应在[X]天内无息退还乙方。4.支付账户乙方指定以下账户为劳务报酬的收款账户：

开户银行：[具体银行名称]

账号：[具体账号]

户名：[具体户名]五、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）权利对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督和检查。

要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成劳务施工任务。

对乙方的施工人员进行管理和调配。

在乙方违约的情况下，有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。（2）义务提供施工所需的图纸、技术资料和施工场地。

按照合同约定的时间和方式支付劳务报酬。

协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的条件。

及时解决施工过程中出现的问题，保障施工顺利进行。2.乙方权利和义务（1）权利按照合同约定获得劳务报酬。

要求甲方提供施工所需的必要条件。

对甲方的不合理要求提出异议。（2）义务按照合同约定的工期、质量标准完成劳务施工任务。

遵守甲方的施工现场管理制度，服从甲方的管理和调配。

自行组织施工人员，并对施工人员进行管理和安全教育，确保施工安全。

按照国家和地方的相关规定，为施工人员缴纳社会保险和工伤保险。

保护施工现场的环境和设施，不得损坏甲方或其他单位的财物。

保守甲方的商业秘密和技术秘密。六、施工安全1.安全责任（1）乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，制定并实施安全生产管理制度，确保施工安全。

（2）乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。

（3）在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时报告甲方和相关部门。乙方应承担因安全事故造成的全部损失和责任。2.安全防护措施（1）乙方应为施工人员提供必要的安全防护用品和设施，如安全帽、安全带、安全网等。

（2）乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和其他人员的安全。3.安全检查（1）甲方有权对乙方的施工安全进行检查和监督，如发现安全隐患，乙方应立即整改。

（2）乙方应定期进行安全检查，及时消除安全隐患，并向甲方提交安全检查报告。七、材料和设备供应1.材料供应（1）甲方负责提供施工所需的主要材料，乙方应按照甲方的要求进行接收和保管。

（2）乙方在使用甲方提供的材料时，应合理使用，避免浪费。如因乙方原因造成材料浪费或损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。

（3）乙方自行采购的辅助材料应符合国家和地方的相关标准和要求，并经甲方认可后方可使用。2.设备供应（1）甲方提供施工所需的大型设备，乙方应按照甲方的要求进行操作和维护。

（2）乙方自行配备的小型设备和工具应满足施工需要，并保证其性能良好。八、违约责任1.甲方违约责任（1）如甲方未按照合同约定的时间和方式支付劳务报酬，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。

（2）如因甲方原因导致乙方停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的全部损失，包括但不限于人员工资、设备闲置费等。2.乙方违约责任（1）如乙方未按照合同约定的工期完成劳务施工任务，每逾期一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。

（2）如乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至符合质量标准为止。如因质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

（3）如乙方违反本合同的其他约定，应向甲方支付合同总金额[X%]的违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。九、合同变更和解除1.合同变更（1）经甲乙双方协商一致，可以变更本合同的相关条款。

（2）变更合同应签订书面协议，并经双方签字盖章后生效。2.合同解除（1）有下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

a.乙方严重违反本合同的约定，经甲方书面通知后仍未改正的；

b.乙方无法按照合同约定的工期、质量标准完成劳务施工任务，且逾期超过[X]天的；

c.

乙方擅自将劳务施工任务转包给第三方的。

（2）有下列情形之一的，乙方有权解除本合同：

a.甲方未按照合同约定的时间和方式支付劳务报酬，且逾期超过[X]天的；

b.甲方严重违反本合同的约定，经乙方书面通知后仍未改正的。

（3）合同解除后，乙方应按照甲方的要求及时撤离施工现场，并与甲方进行结算。十、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.保密条款甲乙双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.不可抗力如因不可抗力事件导致本合同无法履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。3.合同生效本合同自双方签字