工程付款方式合同范本

PAGE工程付款方式合同范本合同双方身份甲方（发包方）名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于条款鉴于甲方拟进行[工程名称]项目（以下简称“本工程”）的建设，乙方具备相应的工程承包资质和能力，愿意承接本工程。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议。标的物或服务具体描述工程概况1.工程名称：[工程全称]2.工程地点：[具体地点]3.工程内容：包括但不限于[详细描述工程的具体内容，如建筑工程的基础建设、主体结构施工、装修装饰；安装工程的设备安装、管道铺设等]。4.工程范围：[明确工程的具体范围，可参照施工图纸、技术规范等进行说明]。5.工程质量标准：本工程应符合国家和地方现行的相关工程质量标准和规范要求，达到[具体质量等级，如合格、优良等]。工程期限1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总工期：共计[X]日历天。如遇不可抗力、设计变更等非乙方原因导致工期延误的，工期相应顺延。权利义务甲方权利义务权利1.有权对工程的进度、质量进行监督和检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。2.对工程设计、施工方案等提出合理修改意见。3.按照合同约定的付款方式和时间节点进行付款。义务1.在开工前，向乙方提供施工场地、施工所需的水、电等必要条件，并保证施工场地具备施工条件。2.及时向乙方提供施工图纸、技术资料等相关文件。3.协调与工程相关的外部关系，确保工程顺利进行。4.按照合同约定支付工程款项。乙方权利义务权利1.按照合同约定收取工程款项。2.对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。3.因甲方原因导致工程停工、窝工的，有权要求甲方给予相应的补偿。义务1.按照合同约定的工程内容、范围、质量标准和工期要求进行施工，确保工程质量和进度。2.遵守国家和地方的相关法律法规和施工规范，做好施工现场的安全管理和环境保护工作。3.接受甲方的监督和检查，对甲方提出的质量问题及时进行整改。4.按照规定提交工程进度报告、质量检验报告等相关资料。5.负责工程的保修工作，在保修期内对工程质量问题免费进行维修。工程付款方式预付款1.在合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程预付款，金额为合同总价款的[X]%，即人民币[具体金额]元。2.乙方应在收到预付款后[X]个工作日内，向甲方提供等额的预付款保函。进度款1.乙方应每月[具体日期]向甲方提交上月完成的工程量报告及相应的付款申请。2.甲方在收到乙方的付款申请后[X]个工作日内进行审核，审核无误后，按照乙方完成工程量的[X]%支付进度款。3.当累计支付的进度款达到合同总价款的[X]%时，停止支付进度款，待工程竣工结算完成后再进行支付。竣工结算款1.工程竣工并通过验收后，乙方应在[X]个工作日内提交竣工结算报告及相关资料。2.甲方在收到乙方的竣工结算报告及资料后[X]个工作日内进行审核，如无异议，应在审核完成后[X]个工作日内支付至工程结算总价款的[X]%。3.如甲方对竣工结算报告有异议，双方应进行协商解决；协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式处理。质量保证金1.工程结算总价款的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方应在[X]个工作日内将质量保证金无息退还乙方。违约条款甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和金额支付预付款、进度款或竣工结算款的，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付款项及违约金。2.因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人员工资、设备闲置费等。3.如甲方违反合同约定，给乙方造成其他损失的，应承担相应的赔偿责任。乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程的，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。2.如工程质量不符合合同约定和相关标准要求的，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到质量标准。因返工或修复导致工期延误的，乙方应承担逾期违约责任。3.如乙方违反合同约定，给甲方造成其他损失的，应承担相应的赔偿责任。争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼费用、律师费用等因解决争议产生的费用由败诉方承担。其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲方执[X]份，乙方执[X]份，具有同等法律效力。2.本合同未尽