工程合同补充协议模板

PAGE工程合同补充协议模板甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[具体代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[具体代码]鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]就[工程名称]签订了《[原合同名称]》（以下简称“原合同”），现因[具体补充原因，如工程范围变更、工期调整等]，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、标的物或服务具体描述（一）工程范围变更1.在原合同约定的工程范围基础上，增加以下工程内容：[详细描述增加的工程内容，包括工程位置、具体工作内容、技术要求等]2.减少以下工程内容：[详细描述减少的工程内容]（二）工程质量标准工程质量应符合以下标准：1.遵循国家和地方相关的工程建设标准、规范和规程，具体包括但不限于[列举相关标准、规范和规程的名称及编号]。2.满足原合同约定的质量要求以及本补充协议的特殊质量要求。对于新增工程部分，乙方应按照[特定的质量标准]进行施工。（三）工程工期调整1.原合同约定的工期为[原工期时长]，自[开工日期]起至[竣工日期]止。现调整为[新工期时长]，自[新开工日期]起至[新竣工日期]止。2.因工程范围变更导致的工期延误，乙方应在变更确定后[X]天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方应在收到报告后[X]天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见的，视为同意顺延工期。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对工程的进度、质量进行监督检查，要求乙方提供工程进度报告和质量检测报告。对乙方施工过程中的违规行为有权提出整改要求，若乙方拒不整改，甲方有权采取相应措施，包括但不限于暂停支付工程款、解除合同等。在工程竣工后，有权按照合同约定组织验收。2.义务按照本补充协议的约定及时支付工程款。协助乙方办理与工程相关的各种审批、许可等手续。向乙方提供施工所需的场地、水、电等条件，并保证其正常使用。（二）乙方权利义务1.权利按照本补充协议的约定收取工程款。要求甲方提供施工所需的必要条件和资料。在甲方未按照约定支付工程款时，有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。2.义务按照本补充协议约定的工程范围、质量标准和工期要求进行施工，确保工程质量和进度。遵守国家和地方相关的法律法规以及施工现场的管理规定，文明施工，保证施工安全。负责工程的保修工作，在保修期内按照合同约定履行保修义务。三、工程款支付（一）工程款调整由于工程范围变更，原合同约定的工程款为[原合同金额]，现调整为[新合同金额]，具体调整方式如下：1.新增工程部分的工程款按照[具体计价方式，如定额计价、清单计价等]计算，共计[新增工程金额]。2.减少工程部分的工程款按照原合同约定的计价方式扣除，共计[减少工程金额]。（二）支付方式和时间1.本补充协议签订后[X]天内，甲方向乙方支付工程预付款，金额为新合同金额的[X]%，即[预付款金额]。2.工程进度达到[具体进度节点]时，甲方向乙方支付至新合同金额的[X]%，即[进度款金额]。3.工程竣工验收合格后[X]天内，甲方向乙方支付至新合同金额的[X]%，即[结算款金额]。4.剩余[质保金比例]作为质保金，在质保期届满后[X]天内无息支付给乙方。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本补充协议的约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误和损失由甲方承担。2.若甲方未按照约定提供施工所需的场地、水、电等条件，导致乙方无法正常施工的，甲方应赔偿乙方因此遭受的损失，并顺延工期。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本补充协议约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照新合同金额的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.若乙方施工的工程质量不符合本补充协议约定的质量标准，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到质量标准为止。由此造成的工期延误和损失由乙方承担。若乙方拒绝返工或修复，甲方有权自行或委托第三方进行处理，费用由乙方承担。五、争议解决1.本补充协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本补充协议约定的其他义务。六、其他条款1.本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。本补充协议与原合同约定不一致的，以本补充协议为准。2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。甲方（盖章）：[甲方公司公章]法定代表人或授权代表（签字）：[签字]签订日期：[签订日期]乙方（盖章）：[乙方公司公章]法定代表人或授权代表（签字）：[签字]签订日期：[签订日期]本协议符合《中华人民共和国民法典》第七百八十八条（建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。）、第五百一