建筑内部合作合同范本

PAGE建筑内部合作合同范本甲方：公司名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]统一社会信用代码：[甲方代码]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：公司名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]统一社会信用代码：[乙方代码]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方在建筑领域具有一定的资源和能力，为了共同完成[具体建筑项目名称]（以下简称“本项目”），经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下合作协议：一、合作项目概况（一）项目名称[具体建筑项目名称]（二）项目地点[详细项目地点]（三）项目内容本项目为[项目简要性质，如商业建筑、住宅建筑等]，具体包括但不限于以下方面：1.建筑工程：完成建筑物的基础工程、主体结构工程、屋面工程等，严格按照设计图纸和相关规范要求进行施工，确保建筑结构的安全性和稳定性。2.装饰装修工程：包括室内外墙面、地面、天花板的装饰装修，门窗安装，水电线路敷设等，注重装修的美观性和实用性，达到设计要求的装修标准。3.设备安装工程：进行消防设备、电梯设备、空调设备等的安装调试工作，确保设备的正常运行和安全使用。二、合作方式（一）甲方责任1.负责办理本项目的相关审批手续，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等，确保项目的合法性和合规性。2.按照本合同约定的时间和金额向乙方支付工程款，为项目的顺利进行提供资金支持。3.协调与业主、设计单位、监理单位等相关方的关系，及时解决项目实施过程中出现的问题。4.对项目的质量、进度、安全等进行监督和管理，有权要求乙方对不符合要求的部分进行整改。（二）乙方责任1.组织具有相应资质和经验的施工队伍进行本项目的施工，严格按照设计图纸、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.负责编制施工组织设计和施工进度计划，并报甲方和监理单位审核批准后执行，确保项目按时完成。3.采购符合设计要求和质量标准的建筑材料和设备，并提供相关的质量证明文件，对所采购的材料和设备的质量负责。4.加强施工现场的安全管理，制定并落实安全管理制度和措施，确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故责任。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本项目的合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），此价款为含税价，包括但不限于乙方完成本项目所需的人工、材料、设备、机械、运输、管理、利润、税金等一切费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），用于乙方采购材料和设备、组织施工队伍等前期准备工作。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交上月已完工程量报告，经甲方和监理单位审核确认后，甲方向乙方支付已完工程量对应的工程款的[X]%。3.竣工结算款：本项目竣工验收合格后，乙方在[X]天内提交竣工结算报告和完整的结算资料，经甲方审核确认后，甲方向乙方支付至合同总价款的[X]%。4.质量保证金：剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在本项目质量保修期满后[X]个工作日内，如无质量问题，甲方无息退还乙方。四、工程期限（一）开工日期本项目定于[具体开工日期]开工，具体以甲方下达的开工通知为准。（二）竣工日期本项目应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误的，工期相应顺延。（三）工期延误责任1.因乙方原因造成工期延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，向甲方支付合同总价款的[X]%作为违约金。如延误工期超过[X]天，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。2.因甲方原因造成工期延误的，工期相应顺延，甲方应承担由此给乙方造成的窝工、停工等损失。五、工程质量（一）质量标准本项目的工程质量应符合国家和地方现行的相关建筑工程质量标准和规范要求，达到合格标准。具体质量标准以设计文件、施工图纸、相关规范和质量检验评定标准为准。（二）质量保证1.乙方应建立健全质量管理体系，加强对施工过程的质量控制，严格按照质量标准和施工规范进行施工，确保工程质量。2.乙方对本项目的工程质量负责，在质量保修期限内，对因乙方原因造成的质量问题，乙方应免费进行维修和处理。3.本项目的质量保修期限按照国家相关规定执行，自本项目竣工验收合格之日起计算。（三）质量检验与验收1.乙方应在每道工序完成后进行自检，自检合格后报甲方和监理单位进行验收。未经甲方和监理单位验收合格，不得进行下一道工序的施工。2.本项目完工后，乙方应组织自行验收，自检合格后向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到竣工验收报告后[X]天内组织相关单位进行竣工验收。六、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对本项目的施工进度、质量、安全等进行监督和检查，要求乙方提供相关的工程资料和报告。对乙方的施工方案、施工组织设计等进行审核，提出修改意见和建议。在乙方违反本合同约定或工程质量不符合要求时，有权要求乙方进行整改或采取其他补救措施，直至解除本合同。2.义务按照本合同约定的时间和金额向乙方支付工程款，不得无故拖欠。为乙方提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，协调解决施工过程中出现的外部干扰问题。及时组织相关单位进行工程验收和结算，不得故意拖延。（二）乙方权利义务1.权利按照本合同约定的时间和方式收取工程款。要求甲方提供施工所需的设计文件、施工图纸等相关资料，并对资料的准确性和完整性进行审核。在甲方违反本合同约定时，有权要求甲方承担违约责任，赔偿由此给乙方造成的损失。2.义务严格按照本合同约定和相关法律法规的规定进行施工，确保工程质量和施工安全。遵守施工现场的管理规定，保持施工现场的整洁和卫生，文明施工。保护施工现场的环境，采取有效的环境保护措施，减少施工对周边环境的影响。七、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照本合同约定的时间和金额向乙方支付工程款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付工程款及违约金。因甲方逾期支付工程款给乙方造成的损失，甲方应承担赔偿责任。2.甲方未按照本合同约定提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担由此给乙方造成的窝工、停工等损失。3.甲方无正当理由解除本合同的，应向乙方支付合同总价款的[X]%作为违约金，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。（二）乙方违约责任1.乙方未按照本合同约定的工期完成本项目的，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。2.乙方的工程质量不符合本合同约定的质量标准的，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到质量标准为止。因返工或修复造成工期延误的，乙方应承担逾期违约责任。3.乙方违反本合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面