风险接受与2026年施工协议_第1页
风险接受与2026年施工协议_第2页
风险接受与2026年施工协议_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

风险接受与2026年施工协议甲方（施工单位）：[施工单位名称]地址：[施工单位地址]法定代表人：[施工单位法定代表人姓名]乙方（业主方）：[业主方名称]地址：[业主方地址]法定代表人：[业主方法定代表人姓名]一、项目概况1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.项目规模：[项目规模]4.项目投资：[项目投资额]5.项目建设周期：[项目建设周期]二、风险接受1.甲方同意乙方在项目实施过程中承担以下风险：（1）政策风险：因国家政策调整导致项目停工、延期或追加投资等风险。（2）市场风险：因市场价格波动导致项目成本上升或收益下降等风险。（3）自然灾害风险：因地震、洪水、台风等自然灾害导致项目停工、损坏或损失等风险。（4）不可抗力风险：因战争、动乱、恐怖袭击等不可抗力因素导致项目停工、延期或损失等风险。2.乙方在承担上述风险时，应遵循以下原则：（1）合理评估风险：乙方应根据项目实际情况，对可能出现的风险进行合理评估。（2）制定防范措施：乙方应制定相应的防范措施，尽量降低风险发生的可能性。（3）风险责任划分：在风险发生时，双方应根据合同约定和实际情况，合理划分风险责任。三、施工协议1.施工范围：甲方按照乙方提供的施工图纸、技术要求和质量标准，完成项目施工任务。2.施工进度：甲方应按照施工进度计划，确保项目按时完成。3.施工质量：甲方应严格按照国家有关施工质量标准，确保施工质量合格。4.施工安全：甲方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。5.施工合同价款：本合同价款为人民币[合同价款]，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、施工管理费等。6.付款方式：甲方在完成施工任务后，乙方应在[付款期限]内支付甲方工程款。四、违约责任1.甲方未能按时完成施工任务，每延误一日，应向乙方支付合同价款的[延误罚款比例]%作为违约金。2.甲方未能保证施工质量，造成工程质量问题，应承担相应的修复责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。3.乙方未能按时支付工程款，每延误一日，应向甲方支付合同价款的[延误罚款比例]%作为违约金。五、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至[仲裁委员会]进行仲裁。六、其他1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。2.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（施工单位）：_____________乙方（业主方）：_____________法定代表人：_____________法定代表人：___________

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论