建设工程合同2026年进度款支付

建设工程合同2026年进度款支付建设工程合同第一条项目概况1.1工程名称：[工程全称]1.2工程地点：[工程详细地址]1.3工程内容：[简要描述工程内容，如：土建工程、安装工程等]1.4工程规模及特征：[描述工程规模、建筑面积、结构类型、技术标准等]1.5合同工期：自[开工日期]起至[竣工日期]止，总工期[总日历天数]天。第二条合同文件构成及解释顺序2.1组成合同的文件包括但不限于：(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及其附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)技术标准和要求(7)图纸(8)工程量清单(9)合同约定的其他文件2.2合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应不冲突的部分继续履行；冲突或含糊不清之处，由合同当事人协商解决；协商不成的，按本合同第[XX]条约定处理。第三条投标承诺与中标3.1承包人（以下简称“承包人”）已根据发包人（以下简称“发包人”）发布的招标文件要求进行投标，并已中标。3.2承包人承诺按照招标文件和中标通知书中的承诺，在合同约定的工期内完成本合同项下的全部工程建设内容，并满足合同约定的质量标准。第四条合同价款4.1本合同采用[固定总价/固定单价/可调价格]合同。4.2合同总价款为人民币[金额大写]元（¥[金额小写]元）。4.3合同价款包括承包人为完成本合同项下全部工程所需的劳务、材料、机械、设备、管理、利润及税金等费用。第五条预付款5.1发包人按合同总价款的[XX]%向承包人支付预付款，即人民币[金额大写]元（¥[金额小写]元）。5.2预付款应于合同签订后[X]日内支付，承包人需提供等额履约保函或银行保函作为接收预付款的担保。5.3预付款在承包人后续支付进度款时，按[具体比例或方式，如：按月完成工程量比例逐期扣除]方式分期抵扣。预付款全部抵扣完之前，承包人不得竣工。第六条进度款支付6.1承包人应在每个支付周期结束后的[XX]日内，向监理人（如有）提交工程量计量证书和进度款支付申请，并附上相应的支持性文件，包括但不限于：工程进度计划、已完工程形象进度证明、材料采购发票、人工费支付凭证等。6.2监理人应在收到承包人提交的支付申请及支持文件后的[XX]日内完成审核，并向发包人报送审核意见。6.3发包人应在收到监理人审核意见后的[XX]日内，根据合同约定及监理人审核意见，审批并通知承包人本次应支付的进度款金额及支付时间。6.4发包人应在发出支付通知后的[XX]日内，将本次应支付的进度款支付至承包人指定的银行账户。6.5每次进度款支付时，发包人有权按照合同约定的比例扣留质量保证金，质量保证金总额不超过合同总价款的[XX]%。剩余质量保证金在工程竣工验收合格、结算支付完成之日起[XX]日内支付。6.6进度款支付所依据的工程量必须经过发包人（或监理人）的确认。未经确认的工程量不得作为支付进度款的依据。6.7支付周期及比例：(1)开工后，承包人完成合同价款[XX]%（或具体金额）以下的工程量，按月计量支付。(2)承包人完成合同价款[XX]%（或具体金额）至[XX]%（或具体金额）之间的工程量，按月计量支付，每月支付当期已计量合格工程量的[XX]%。(3)承包人完成合同价款[XX]%（或具体金额）以上的工程量，按月计量支付，每月支付当期已计量合格工程量的[XX]%。(4)[根据工程实际情况约定其他支付节点及比例，如：主体结构封顶后支付至XX%，竣工验收合格后支付至合同总价扣除质保金等]。6.8发包人未按合同约定支付进度款，承包人应在支付期满后[XX]日内向发包人发出催告函，发包人收到催告函后仍不支付的，承包人有权暂停施工，由此造成的损失由发包人承担。因发包人原因暂停施工超过[XX]日的，承包人有权解除合同。第七条工程变更7.1发包人提出工程变更，应向承包人发出书面变更指示，并附必要的图纸及说明。7.2承包人收到工程变更指示后，应根据变更内容提出变更报价，报送监理人审核，并抄送发包人。7.3监理人应在收到承包人变更报价后的[XX]日内完成审核，并报送发包人审批。7.4发包人应在收到监理人报送的变更报价及审核意见后的[XX]日内，给予承包人书面确认或提出修改意见。7.5因工程变更引起合同价款增减的，应按照以下原则调整合同价款：(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格计算。(2)合同中有类似适用于变更工程的价格，参照类似价格确定。(3)合同中没有适用或类似价格的，由承包人根据变更情况提出报价，经发包人确认后调整合同价款。7.6因变更导致合同价款增加的，其增加部分的进度款应按照本合同第六条约定程序支付；因变更导致合同价款减少的，发包人应在确认减少金额后，按照本合同第六条约定程序将减少的金额支付给承包人。第八条索赔与反索赔8.1因发包人原因造成承包人停工、工期延误或窝工损失的，承包人有权向发包人提出索赔，并应在此项索赔事件发生后的[XX]日内，向监理人（如有）发出索赔意向通知，说明事件发生的时间、原因、预期影响等，并随附必要的证明材料。承包人应在索赔事件持续期间，每天向监理人（如有）提交详细索赔报告及证据。8.2监理人应在收到承包人索赔报告后的[XX]日内完成审核，并向发包人报送审核意见。8.3发包人应在收到监理人审核意见后的[XX]日内，根据合同约定和事实情况，给予承包人书面答复并确认索赔金额。8.4承包人未能按合同约定的工期完成工程，发包人有权向承包人提出反索赔，要求承包人承担违约责任。反索赔的处理程序参照本条第一款至第三款的约定执行。8.5双方应在合同履行过程中，本着友好协商的原则解决索赔与反索赔事宜。第九条工程量计量9.1承包人应按合同约定或监理人（如有）的指示，在每月末或约定的时间节点，对已完成的工程量进行自检计量，并编制工程量清单及计量证书，报送监理人审核。9.2监理人应在收到承包人提交的工程量计量证书后的[XX]日内，进行现场复核，确认工程量。9.3双方应对工程量计量结果进行核对。如无异议，双方应在计量证书上签字确认。如对计量结果有异议，应通过友好协商解决；协商不成的，可按本合同第[XX]条约定处理。9.4未经发包人（或监理人）确认的工程量，不得作为支付进度款的依据。第十条工程质量10.1承包人应按照国家及行业现行的施工技术验收规范、标准和合同约定的质量要求，精心组织施工，确保工程质量达到[约定质量标准，如：合格/优良]等级。10.2承包人应建立健全质量保证体系，并接受发包人、监理人及政府主管部门的质量监督检查。10.3若工程竣工验收不合格，承包人应负责无偿返工，直至达到合同约定的质量标准。由此造成的工期延误和费用增加，由承包人承担。第十一条工程验收11.1工程具备竣工验收条件时，承包人应向发包人提出竣工验收申请。11.2发包人应在收到验收申请后的[XX]日内组织相关单位进行竣工验收。11.3验收合格的，发包人应签署竣工验收报告。验收不合格的，承包人应按要求整改，并承担由此产生的费用，直至验收合格。11.4工程未经验收，发包人不得使用，也不得作为竣工结算的依据。第十二条竣工结算12.1工程竣工验收合格后，承包人应向发包人提交完整的竣工结算资料，包括但不限于：竣工图纸、竣工说明、工程量清单、费用结算书、变更签证单据、索赔资料等。12.2发包人应在收到竣工结算资料后的[XX]日内，组织人员进行审核，并给出审核意见。12.3双方对竣工结算有争议的，可协商解决；协商不成的，可按本合同第[XX]条约定处理。12.4双方确认的竣工结算报告经双方签字盖章后生效。发包人应在结算报告生效后[XX]日内，支付至结算总价款（扣除质量保证金）的[XX]%作为结算款；剩余部分（含质量保证金）在质量保证金期满后[XX]日内支付。第十三条质量保证金13.1本合同约定质量保证金为合同总价款的[XX]%，即人民币[金额大写]元（¥[金额小写]元）。13.2质量保证金的扣留方式：[约定扣留方式，如：在每次进度款支付时按比例扣留]。13.3质量保证金的返还：工程竣工验收合格，结算支付完成之日起[XX]日内，发包人应将剩余质量保证金一次性支付给承包人。第十四条违约责任14.1发包人违约责任：(1)未按合同约定支付进度款或结算款，应按日向承包人支付应付未付款项的[XX]%作为违约金。逾期支付超过[XX]日的，承包人有权暂停施工或解除合同。(2)因发包人原因导致工程延期，应承担由此造成的工期延误责任，并赔偿承包人相应的损失。(3)发包人提供的资料错误导致工程质量缺陷的，应承担修复责任及由此造成的损失。14.2承包人违约责任：(1)未按合同约定工期竣工（除不可抗力及发包人原因外），应按日向发包人支付合同总价款[XX]%作为违约金。逾期超过[XX]日的，发包人有权解除合同。(2)工程质量不符合合同约定，承包人应负责无偿返工，并承担由此造成的工期延误和费用增加。若返工后仍不合格，发包人有权解除合同并要求承包人赔偿损失。(3)承包人擅自更换合同约定的材料设备，或未按合同约定履行保修义务的，应承担相应责任。第十五条不可抗力15.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、战争等。15.2任何一方因不可抗力事件不能履行合同时，应在事件发生后[XX]日内通知对方，并提供有效证明文件。15.3因不可抗力事件造成的损失，由双方各自承担。合同工期可相应顺延，顺延时间不超过[XX]天。第十六条争议解决16.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。16.2协商不成的，任何一方均有权向[约定争议解决方式，如：工程所在地人民法院提起诉讼或提交[仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁]。第十七条合同生效与终止17.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章