诚信建设工程进度保障承诺书7篇

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE诚信建设工程进度保障承诺书[7篇]诚信建设工程进度保障承诺书篇1为保证__________工作顺利开展：一、基本事项1.承诺人：__________（单位或个人名称）2.工作名称：__________3.工作周期：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日4.工作地点：__________5.相关依据：《_________建筑法》《建设工程质量管理条例》及相关法律法规、行业标准二、核心要求1.严格遵循法律法规及合同约定，保证工作质量与进度符合标准2.坚持科学管理，合理规划资源，优化施工方案，提升工作效率3.强化责任意识，明确各环节责任人，保证任务落实到位4.建立动态监管机制，实时跟踪工作进展，及时调整偏差三、实施计划1.资源配置提前完成人员、设备、材料的统筹安排，保证关键节点资源充足每日开展__________次物资盘点，保障施工需求及时满足设立专项预算，优先保障技术攻关及难点突破所需费用2.进度管理制定详细阶段性计划，明确各阶段里程碑节点及交付标准每周召开进度协调会，分析存在问题，制定改进措施每月编制进度报告，向监理单位及业主汇报实际进展与调整方案3.技术保障采用先进施工工艺，减少因技术问题导致的延误每日开展__________次现场技术交底，保证施工方案执行准确性建立技术问题台账，实行闭环管理，避免同类问题反复出现4.风险防控识别潜在风险点，制定应急预案，降低不可抗力影响每月组织__________次安全生产培训，提升全员风险意识配备专业安全监督人员，每日开展__________次安全检查，消除隐患5.质量控制严格执行三检制度（自检、互检、交接检），保证工序质量达标每日开展__________次原材料抽检，不符合标准材料严禁使用建立质量问题追溯机制，责任到人，限期整改四、监督与奖惩1.设立专项监督小组，由业主、监理及承诺人代表组成，定期核查工作成效2.对未按计划完成的环节，实行绩效扣减，并要求书面说明原因及整改方案3.对因主观原因导致的重大延误，将依法追究相关责任4.完成阶段性目标或提前交付的，按合同约定给予奖励，并通报表扬承诺人签名：__________签订日期：__________年__________月__________日诚信建设工程进度保障承诺书篇2承诺方类型：□企业□个人□其他__________鉴于建设工程的顺利进行依赖于各方的诚信与协作，为明确进度保障责任，保证工程按期完成，承诺方特此作出如下承诺：1.承诺内容承诺方郑重承诺，将严格按照合同约定及相关法律法规的要求，全面履行工程进度保障义务。承诺方将组建专业的项目管理团队，制定科学合理的施工计划，并根据工程实际情况进行动态调整。承诺方将积极协调各方资源，保证人力、物力、财力及时到位，避免因自身原因导致工程进度延误。承诺方将严格遵守施工安全规范，保证工程安全顺利进行，杜绝因安全影响工程进度的情况发生。承诺方将加强与业主、监理及其他相关方的沟通，及时反馈工程进度情况，共同解决工程实施过程中遇到的问题。2.执行规范承诺方将依据国家及地方相关工程建设标准，结合工程实际特点，制定详细的施工方案，并严格执行。承诺方将采用先进的施工技术和设备，提高施工效率，缩短工期。承诺方将建立健全内部管理制度，明确各级人员的职责，保证施工任务落实到位。承诺方将加强对施工人员的培训，提高其专业技能和责任意识，保证施工质量符合要求。承诺方将定期对施工进度进行检查，及时发觉并解决影响进度的因素，保证工程按计划推进。承诺方将严格按照合同约定的付款方式，及时支付工程款，保证施工单位的资金需求得到满足。3.检查机制承诺方将建立完善的进度监督机制，定期对工程进度进行检查，保证工程按计划实施。检查内容包括施工进度、工程质量、安全生产等方面。承诺方将邀请业主、监理及其他相关方参与进度检查，共同监督工程实施情况。承诺方将建立问题台账，对检查中发觉的问题进行记录，并制定整改措施，限期整改到位。承诺方将定期向业主、监理及其他相关方汇报工程进度情况，接受监督。承诺方将根据工程实际情况，对施工计划进行调整，保证工程进度始终处于可控状态。承诺方将加强与相关部门的沟通，及时知晓政策变化，保证工程符合相关法律法规的要求。4.生效与调整本承诺书自签订之日起生效，具有法律约束力。承诺方将严格遵守本承诺书的内容，保证工程进度得到保障。如因不可抗力因素导致工程进度延误，承诺方将及时通知业主、监理及其他相关方，并协商解决办法。承诺方将根据工程实际情况，对本承诺书的内容进行调整，但调整内容不得违反法律法规及合同约定。承诺方将加强对施工人员的教育，提高其诚信意识和责任意识，保证工程进度得到有效保障。承诺方将积极配合业主、监理及其他相关方的工作，共同推进工程顺利进行。承诺方将定期对本承诺书的执行情况进行评估，发觉问题及时整改，保证工程进度始终处于可控状态。承诺方将根据工程实际情况，对施工计划进行调整，保证工程进度得到有效保障。承诺方将加强对施工人员的培训，提高其专业技能和责任意识，保证施工质量符合要求。__________项指标纳入年度考核。承诺人签名：____________________签订日期：____________________诚信建设工程进度保障承诺书篇3本承诺书依据__________文件制定1.总则1.1制定目的为规范建设工程进度管理，保证项目按计划高效推进，维护合同双方合法权益，构建诚实守信的建设市场秩序，特制定本承诺书。1.2适用范围本承诺书适用于所有参与__________建设工程的单位及个人，包括但不限于承包商、分包商、监理单位及相关协作方。2.核心承诺2.1禁止行为承诺人承诺在建设工程过程中，严禁以下行为：（1）虚报工程进度，伪造进度记录或相关证明材料；（2）隐瞒工程延期事实，未及时采取补救措施或未按约定通报相关方；（3）擅自变更工程计划，未履行必要的审批程序或未与合同方协商一致；（4）因管理不善或责任疏忽导致工程延期，且无法提供合理理由及有效解决方案；（5）将工程转包或违法分包，影响工程进度或质量。2.2强制要求承诺人承诺必须严格遵守以下要求：（1）制定科学合理的工程进度计划，并报监督主体备案；（2）按计划节点提交工程进度报告，保证数据真实、准确、完整；（3）如遇不可抗力或突发情况导致延期，须在24小时内书面报告监督主体，并提供相关证明；（4）按合同约定投入足够资源，保障工程进度不受非必要因素影响；（5）积极配合监督主体及合同方的进度检查，提供必要的工作条件及资料支持。3.实施机制3.1监督主体__________部门负责日常监督检查，保证承诺内容得到有效落实。监督主体有权对工程进度、记录及措施进行核查，并可要求承诺人限期整改。3.2检查频次监督主体将根据工程阶段及合同约定，定期或不定期开展进度检查，检查频次不低于每月一次。检查结果将记录存档，作为考核依据。4.法律责任4.1违约情形承诺人违反本承诺书约定，出现以下情形之一的，视为违约：（1）提供虚假进度信息或隐瞒延期事实；（2）未按期提交进度报告或拒绝配合检查；（3）因管理失职导致工程延期且后果严重；（4）其他违反本承诺书或合同约定的行为。4.2处罚标准违约将处以__________元至__________元罚款，罚款金额根据违约程度及影响综合确定。情节严重者，监督主体有权解除合同，并追究相关法律责任。5.附则本承诺书自签订之日起生效，承诺内容具有法律约束力。承诺人应保证所有承诺内容得到严格遵守，并承担相应责任。本承诺书一式三份，承诺人、监督主体及合同方各执一份，具有同等效力。承诺人签名：________________________签订日期：________________________诚信建设工程进度保障承诺书篇4第一部分基本原则甲方与乙方根据《_________合同法》及相关法律法规，本着公平、诚信、合作的原则，就建设工程进度保障事宜达成一致，特制定本承诺书。本承诺书旨在明确双方责任，保证工程按期完成，维护合同履行的严肃性。第二部分权责约定1.甲方权利与义务甲方有权监督乙方工程进度，并要求乙方提供真实、完整的进度报告。甲方应在合同约定范围内履行资金支付义务，不得无故拖延款项支付，但有权对乙方提交的支付申请进行合理性审查。2.乙方权利与义务乙方承诺全面履行合同约定的工程义务，保证施工组织设计科学合理。乙方应建立完善的进度管理制度，配备专职进度管理人员，并定期向甲方提交书面进度报告。乙方需保证施工现场资源投入符合合同要求，包括但不限于人员、设备、材料等，且相关资质均合法有效。3.违约责任若乙方未能按合同约定工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款__________%的违约金，但累计违约金不超过合同总价的__________%。逾期超过__________日，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。第三部分进度控制机制1.里程碑节点管理乙方应将合同总工期划分为__________个关键里程碑节点，并提交详细的节点进度计划。每个节点完成后，乙方需在__________日内提交验收申请及相关资料。甲方应在收到申请后__________日内组织验收，逾期未验收视为验收合格。2.进度调整机制若因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方书面确认后，工期可相应顺延。因乙方原因导致的进度滞后，乙方应制定补救措施，并在__________日内恢复原定进度。3.监理监督双方同意聘请第三方监理机构对工程进度进行全过程监督。监理报告需经双方签字确认，作为进度调整的依据。第四部分资源保障措施1.人员保障乙方承诺投入不少于__________名具备相应资质的项目管理人员，且人员配置不得随意变更。核心管理人员在合同履行期间不得擅自离职。2.设备保障乙方需保证所有施工设备功能完好，并符合安全生产标准。关键设备的使用率应达到__________%以上，否则由此造成的工期延误由乙方承担责任。3.材料保障乙方应提前__________天完成主要材料的采购计划，并保证材料质量符合设计要求。甲方需按合同约定及时供应甲方负责采购的材料，且交付延迟不得超过__________日。第五部分争议解决因本承诺书引起的或与本承诺书有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。第六部分其他约定1.本承诺书作为合同附件，与合同具有同等法律效力。2.本承诺书未尽事宜，由双方另行协商解决。3.本承诺书自双方签字盖章之日起生效。承诺人（甲方）：__________承诺人（乙方）：__________签订日期：__________年__________月__________日诚信建设工程进度保障承诺书篇5关于__________项目的承诺一、前期准备1.承诺人必须于本承诺生效前三十日内完成项目所需全部前期手续的报批与备案工作，保证符合国家及地方相关法律法规要求。2.承诺人必须组建具备相应资质的专业项目管理团队，明确各岗位职责，并保证团队成员在承诺有效期内保持稳定。3.承诺人必须按照合同约定足额支付项目款项，严禁以任何理由拖延或拒绝支付，影响工程进度。4.承诺人必须向监理单位及相关部门提供完整、准确的项目资料，严禁提供虚假或误导性信息。二、实施过程1.承诺人必须严格按照经审批的施工组织设计及进度计划执行，保证工程按期完成。2.承诺人必须加强对施工现场的管理，严禁出现重大质量安全，保证施工安全。3.承诺人必须积极配合监理单位及相关部门的监督检查，对提出的问题必须及时整改，严禁推诿或拒绝整改。4.承诺人必须合理调配资源，保证材料、设备、人力等及时到位，严禁因自身原因导致工程停工或延期。三、后期评估1.承诺人必须于工程竣工验收后三十日内完成项目资料整理及归档工作，保证资料完整、准确。2.承诺人必须配合相关部门进行项目质量评估，对评估中发觉的问题必须及时整改，严禁隐瞒或逃避责任。3.承诺人必须按照合同约定履行保修义务，保证工程质量符合标准，严禁出现偷工减料或以次充好等问题。本承诺自__________年__月__日起生效。承诺人签名：签订日期：诚信建设工程进度保障承诺书篇6承诺方：[公司全称]，法定代表人：[姓名]，注册地址：[地址]，统一社会信用代码：[代码]接收方：[公司全称]，法定代表人：[姓名]，注册地址：[地址]，统一社会信用代码：[代码]第一条承诺事项承诺方作为[项目名称]的建设单位，郑重承诺在本承诺书签署之日起，将严格按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定，全面履行工程进度保障责任。承诺方将组建专业的项目管理团队，配备具备相应资质的工程技术人员，制定科学合理的施工计划，并保证计划的可执行性与动态调整能力。承诺方承诺在项目实施过程中，将积极协调设计、监理、施工等各参建单位，形成高效协同的工作机制，避免因管理不善导致的工期延误。承诺方将优先保障项目所需的人力、物力、财力资源投入，保证原材料供应及时、设备运行正常、资金拨付到位，为工程顺利推进提供坚实基础。承诺方承诺每月至少召开一次项目进度协调会，及时解决施工过程中遇到的问题，并定期向接收方提交书面进度报告，接受接收方的监督与检查。如遇不可抗力因素或政策调整等特殊情况，承诺方将第一时间与接收方沟通协商，共同制定应对措施，并尽最大努力减少工期影响。第二条权利义务承诺方享有__________项服务权益。在项目实施过程中，承诺方有权要求各参建单位严格按照合同约定履行职责，有权对工程进度、质量、安全进行全过程监督，并有权对不符合要求的环节提出整改意见。承诺方有权根据项目实际进展情况，申请调整施工计划或变更工程方案，但需提前征得接收方书面同意。接收方有权对项目进度、质量、安全等方面进行全面监督检查，有权要求承诺方提供相关资料及证明文件，并有权根据合同约定对工程进度进行考核。接收方承诺为项目提供必要的支持与配合，包括但不限于协调审批手续、解决外部环境问题等，保证项目施工环境良好。双方均有义务遵守国家法律法规及行业规范，共同维护项目建设的合法权益。第三条违约责任若承诺方未能按合同约定或本承诺书内容履行工程进度保障责任，导致工期延误，每逾期一日，承诺方应向接收方支付合同总价款[具体比例]的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[具体比例]。逾期超过[具体天数]的，接收方有权解除合同，并要求承诺方承担相应的赔偿责任。若因承诺方原因导致项目质量不符合标准，承诺方应负责无条件返工整改，并承担由此产生的全部费用。接收方若未能履行其配合义务，导致工期延误，应承担相应的责任，并赔偿承诺方因此遭受的损失。双方均应严格履行本承诺书约定的各项责任，任何一方违约均应承担相应的法律责任。本承诺书一式两份，承诺方执一份，接收方执一份，自双方签字盖章之日起生效。承诺方：（盖章）承诺人：（签名）签订日期：______年____月____日接收方：（盖章）接收人：（签名）签订日期：______年____月____日诚信建设工程进度保障承诺书篇7根据__________协议合同要求，为保证__________（项目名称）工程按期、保质完成，本承诺方（以下简称“承诺方”）就工程进度保障事宜，依据相关法律法规及前述协议合同之约定，特制定本承诺书，并严格履行1.基本规定1.1承诺方确认，本承诺书所涉工程范围、建设内容、技术要求及工期安排均以__________协议合同（以下简称“协议合同”）为基准，任何补充说明或变更均需经协议合同双方书面确认。1.2承诺方承诺具备完成本工程所需的资质、技术能力及资源保障，保证施工组织设计科学合理，符合__________（地方或行业）相关规定。1.3本承诺书所称“工程进度延误”指因承诺方原因导致工程实际完成时间超出协议合同约定工期的情形，但不可抗力、设计变更等非承诺方责任因素除外。2.责任与措施2.1承诺方承诺建立健全工程进度管理体系，设立专职进度监督岗位，定期（每月/每季度）向协议合同另一方提交工程进度报告，并附相关佐证材料。2.2如遇可能影响工期的因