2026年隧道工程质量协议

2026年隧道工程质量协议鉴于发包人拟建设隧道工程（以下简称“本工程”），承包人具有相应资质并愿意承建本工程，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本协议，以资共同遵守。第一条工程概况1.1本工程名称：[填写项目具体名称]。1.2本工程地点：[填写项目具体地理位置]。1.3本工程主要技术指标：隧道总长度约[填写长度]米，断面形式为[填写断面形式]，最大埋深约[填写深度]米，主要地质条件为[描述主要地质情况]，其他主要技术指标详见经批准的初步设计文件、施工图设计文件及中标通知书。1.4本工程范围：包括隧道洞口至洞口范围内的土石方开挖、支护、衬砌（包括初期支护和二次衬砌）、防水、排水、通风、照明、通信、监控、轨道基础（如适用）等全部施工内容，以及施工期间所需的临时设施搭建、材料设备采购、运输、保管、试验、质量检查与自检、安全文明施工、工程测量、竣工资料编制与移交等所有相关工作。1.5本协议签订所依据的文件：包括但不限于[列举依据的招标文件、投标文件、中标通知书、初步设计文件、施工图设计文件、技术规范、标准等]。第二条质量标准与目标2.1本工程质量必须符合国家、行业及地方现行的相关技术标准、规范和规程的要求，具体包括但不限于[列举主要适用的标准规范名称，如《公路隧道施工技术规范》JTG/T3660-2020、《铁路隧道施工技术规范》TB10108-2018等]。2.2本工程质量目标：确保本工程质量达到[选择“合格”或“优良”]等级，并满足设计文件的使用功能要求。2.3承包人必须建立完善的质量保证体系，制定并严格执行质量管理制度、操作规程和质量控制流程，确保工程质量目标的实现。承包人应在本协议签订后[填写天数]日内，将详细的质量保证体系文件报送发包人/监理人审核。第三条材料设备质量要求3.1承包人应确保所有用于本工程的材料（包括但不限于水泥、钢筋、钢材、防水材料、止水带、混凝土掺合料、外加剂、砂石骨料、锚杆、喷射混凝土、模筑混凝土、土工布、管片等）和设备（包括但不限于施工机械、运输车辆、测量仪器、检测设备等）均符合设计文件、技术规范和质量标准的要求。3.2所有材料进场前必须进行外观检查和必要的抽样检验，并提供产品合格证、出厂检验报告等相关证明文件。发包人/监理人有权对进场材料进行见证取样、平行检验或委托第三方检测机构进行检测。检验或检测结果不合格的材料，不得用于本工程，承包人应立即清退出场，并承担由此产生的一切费用。3.3承包人应确保所有租赁或使用的设备性能良好，满足施工要求，并符合安全生产标准。进场大型设备需向发包人/监理人报验。第四条履约过程中的质量控制4.1施工方案与专项方案：承包人应在签订本协议后[填写天数]日内，编制详细的施工组织设计报送发包人/监理人审批。对于[列举关键工序或特殊工程，如V级及以上围岩隧道施工、大跨度隧道施工、不良地质隧道处理、盾构法施工（如适用）等]等，承包人应编制专项施工方案，并按程序报送审批。未经批准，不得实施。4.2“三检制”与报验：承包人必须严格执行自检、互检、交接检的“三检制”，并做好相应记录。隐蔽工程（如地基处理、初期支护、防水层铺设、二衬混凝土浇筑前的检查等）完成后，承包人应先自检合格，然后向监理人报验，经监理人检查确认合格并签署验收记录后，方可进行下道工序施工。承包人应按合同约定及监理人要求，及时提交各类报验申请和资料。4.3过程监控：发包人/监理人有权对本工程的施工过程进行旁站、巡视、平行检验和抽样检测，承包人应积极配合，提供必要的便利条件，不得拒绝或阻碍。监理人发出的质量指令，承包人应无条件执行。4.4材料检验与试验：除本协议第三条所述要求外，承包人应按合同约定及相关规范标准，自行完成施工过程中所需的各项材料检验和试验工作，确保所有试验数据真实、准确，并按监理人要求提交试验报告。4.5设计变更与洽商：任何设计变更或工程洽商，均须由发包人/设计单位发出正式书面通知。承包人应严格按通知要求进行变更施工，并接受发包人/监理人的监督和检查。因变更引起的工程质量问题，由责任方承担。第五条工程验收5.1验收依据：本工程的验收工作应依据本协议、中标通知书、施工图设计文件、国家及行业现行有关技术标准、规范、规程以及相关法律法规进行。5.2验收程序：5.2.1分部分项工程验收：对隧道施工中的重要节点或部位（如隧道贯通验收、二衬混凝土分项验收等）进行验收。承包人完成施工后，应自行检查合格，并向监理人提交验收申请报告及相关资料，监理人组织相关人员进行验收并签署验收记录。5.2.2隐蔽工程验收：隐蔽工程覆盖前，承包人必须进行自检，并准备好完整的自检记录，然后向监理人申请验收。监理人应在[填写天数]小时内到现场进行检查验收，并签署验收记录。未经验收或验收不合格的隐蔽工程，不得进行下道工序施工。5.2.3竣工验收：工程按合同要求全部完成，承包人自行预验收合格后，应向发包人提交工程竣工报告、竣工图纸、竣工总结、质量保证资料、试验报告、验收记录等完整的竣工资料，申请竣工验收。发包人应在收到申请后[填写天数]日内，组织设计、监理、承包等相关单位组成验收委员会，进行竣工验收。竣工验收合格后，发包人应签署竣工验收鉴定书。5.3验收标准：本工程的所有验收活动，必须达到合同约定的[选择“合格”或“优良”]质量标准。5.4验收成果：各项验收通过后，应形成相应的验收记录、签证文件，并作为工程交付、结算和移交使用的最终依据。第六条质量保修6.1本工程质量保修期为自工程竣工验收合格之日起计算，主体结构质量保修期为设计文件规定的合理使用年限，或不低于[填写具体年限，如设计文件未明确或为隧道结构，可能约定5年或更长]年。其他部位（如防水工程等）的保修期按国家相关规定执行。6.2在保修期内，凡因承包人施工原因造成的质量缺陷，承包人必须根据发包人通知，在限定时间内免费进行维修、返工或采取其他补救措施，直至达到合同约定的质量标准。6.3承包人应设立专门的质量保修组织或人员，负责保修期间的维修工作。发包人发现质量缺陷时，应向承包人发出书面通知，详细说明缺陷部位、性质和数量。承包人应在收到通知后[填写天数]日内响应，并制定维修方案报发包人/监理人批准后实施。紧急情况应立即处理。第七条违约责任7.1承包人责任：7.1.1若本工程最终质量检验评定等级低于合同约定的[选择“合格”或“优良”]标准，承包人除应立即采取有效措施整改至合格标准外，还应承担由此造成的所有损失，并支付给发包人[填写具体金额或计算方式]的违约金。若经整改仍不合格，发包人有权解除本协议，并要求承包人赔偿由此给发包人造成的全部损失。7.1.2对因材料设备质量不合格、施工工艺错误、未按规范或设计要求施工等原因造成的工程质量缺陷或事故，承包人应承担全部责任，包括但不限于修复费用、工期延误责任、发包人/第三方损失赔偿以及本协议约定的违约金。7.1.3未经监理人批准擅自进行隐蔽工程覆盖或进行下道工序施工，导致返工的，承包人应承担全部返工费用，并赔偿由此造成的工期延误。7.1.4未按本协议约定履行质量保修义务的，发包人有权自行或委托第三方进行维修，费用由承包人承担，并按日加收[填写比例]的违约金。7.2发包人责任：7.2.1因发包人原因（如提供的设计文件错误、未及时提供施工场地或相关资料、指令错误等）导致工程质量缺陷或工程停工，承包人有权要求发包人承担由此造成的损失，并可根据情况要求调整工期或支付合理费用。7.2.2发包人未按约定支付工程进度款，影响承包人采购材料设备或正常施工，导致工期延误和额外费用的，发包人应承担相应责任，赔偿承包人因此造成的损失。第八条通知与送达8.1本协议双方约定，所有根据本协议发出的通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括信函、传真、电子邮件、当面送达等）进行。8.2任何一方发出书面通知时，应按照本协议首页所列的地址或电子邮箱送达。如需变更地址或邮箱，应提前[填写天数]日书面通知对方。送达地址为：发包人地址：[填写详细地址]，承包人地址：[填写详细地址]。8.3通知在以下时间视为送达：8.3.1送达人当场交给收件人本人；8.3.2留置在收件人的住所、营业所、住所或营业所的传真机或电子邮件邮箱，并能够确认收件人已经收到；8.3.3直接邮寄至收件人地址，挂号或特快专递信件发出后[填写天数]日视为送达；8.3.4如果是口头通知，应制作送达回证，由送达人和收件人签字或盖章确认。第九条保密条款9.1未经对方书面同意，任何一方不得将本协议的内容、在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）泄露给任何第三方，或用于本协议目的之外的其他用途。9.2本保密义务在本协议终止后[填写年限，如2年或3年]年内仍然有效。第十条不可抗力10.1“不可抗力”是指合同双方在签订本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱、政府行为等。10.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[填写天数]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否解除本协议、部分免除责任或延期履行。10.3因不可抗力导致的合同解除或延期履行，互不承担违约责任。第十一条合同解除11.1除本协议其他条款约定的解除条件外，发生下列情形之一，任何一方有权书面通知对方解除本协议：11.1.1一方严重违反本协议约定，经另一方书面催告后[填写天数]日内仍未纠正的；11.1.2承包人明确表示或以行为表明不履行本协议主要义务的；11.1.3承包人进入破产、清算或解散程序的；11.1.4发包人未能按合同约定支付工程款，导致承包人无法继续正常施工，经承包人书面催告后[填写天数]日内仍未支付的；11.1.5因发包人原因导致工程长期停工超过[填写天数]日的。11.2合同解除后，双方应妥善处理已完成的工程、已支付的款项、财产返还等事宜。因解除合同给对方造成的损失，由有过错方承担。第十二条争议解决12.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。12.2协商不成的，任何一方均有权向[选择“发包人所在地”或“承包人所在地”或“工程所在地”]有管辖权的人民法院提起诉讼。（或者选择仲裁：协商不成的，任何一方均有权将争议提交[填写具体的仲裁委员会名称，如中国国际经济贸易仲裁委员会]按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。）第十三条合同生效