2026年防水工程施工进度协议合同

2026年防水工程施工进度协议合同甲方（发包方）：[甲方全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[甲方地址]乙方（承包方）：[乙方全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[乙方地址]资质等级：[资质证书编号及等级]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致，就[项目全称]防水工程施工进度事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：[项目全称]防水工程。1.2工程地点：[工程详细地址]。1.3承包范围：按照[设计图纸编号]施工图纸及设计说明要求，对[具体施工部位，例如：屋面、地下室侧墙、卫生间等]进行防水施工，包括但不限于基层处理、防水材料铺设/涂刷、搭接处理、节点加强处理、闭水试验等全部内容。防水材料应符合[具体标准或性能指标要求]，主要材料品牌或类型为[约定品牌或规格要求]。1.4依据文件：本协议的履行依据为本协议、[主合同名称或编号]（若有）、[项目总体进度计划名称或编号]、施工图纸、设计说明及相关规范标准。第二条施工进度计划2.1总体进度目标：乙方应确保防水工程于2026年[具体完成日期]前完成全部施工内容并通过验收。2.2详细进度安排：(1)施工准备及基层处理：自2026年[开始日期]至2026年[结束日期]。(2)防水材料进场及检验：于2026年[具体日期]前完成。(3)防水层主体施工：自2026年[开始日期]至2026年[结束日期]。(4)节点及细部处理：于2026年[具体日期]前完成。(5)闭水试验：于2026年[具体日期]前完成，并确保一次性通过。(6)成品保护及资料整理：于2026年[具体日期]前完成。具体每日或每周计划详见乙方提交并经甲方批准的详细施工进度计划表。2.3里程碑节点：(1)基层处理完成并通过验收：[日期]。(2)防水层主体施工完成：[日期]。(3)闭水试验合格：[日期]。乙方应在每个里程碑节点前[具体天数，例如：3天]向甲方提交书面报告，申请检查验收。第三条甲乙双方责任与义务3.1甲方责任与义务：(1)在协议签订后[具体天数]内，向乙方提供满足施工要求的施工场地、施工用水用电接口，并承担相关费用（若有约定）。(2)及时提供或确认施工所需图纸、技术文件及其他相关资料，并保证其准确性。(3)按照本协议第四条约定，及时支付工程进度款，不得无故拖欠。(4)协调项目其他参建单位，为乙方防水工程施工提供必要的配合，减少交叉作业干扰。(5)按约定参加进度检查和协调会议，及时审批乙方提交的进度计划及报告。(6)为乙方施工人员提供必要的安全管理指导和相关支持。3.2乙方责任与义务：(1)严格按照批准的详细施工进度计划组织施工，确保人员和主要材料、设备按时到位，保证工程按期推进。(2)负责组建项目管理团队，明确职责，加强现场管理，优化施工方案，提高工效，确保关键节点按时完成。(3)严格按照设计图纸、规范标准和施工方案进行施工，确保防水工程质量，并做好成品保护工作。(4)负责办理施工期间所需的一切手续（若有约定）。(5)定期（每周）向甲方提交书面进度报告，内容涵盖实际完成情况、与计划的对比分析、影响进度的困难及下阶段计划。在关键节点前提交专题进度报告。(6)接受甲方、监理单位（若有）的进度检查和监督，并根据要求提供相关资料。(7)负责施工区域内的安全文明施工，承担因自身原因造成的安全事故责任及费用。(8)施工完成后，及时进行清理，并按要求提交竣工资料（若与本协议范围相关）。第四条进度款支付4.1本协议项下的进度款支付与防水工程施工进度挂钩，具体支付节点及比例如下：(1)基层处理完成并通过甲方验收合格后，支付合同总价款的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[金额大写]）。(2)防水层主体施工完成并通过甲方验收后，支付至合同总价款的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[金额大写]）。(3)闭水试验合格，并经甲方书面确认后，支付至合同总价款的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[金额大写]）。(4)全部工程完成，通过最终验收合格，并完成结算审核后，支付至合同总价款的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[金额大写]）。(5)剩余[百分比]%作为工程质量保证金，于工程交付使用后[具体时间，例如：6个月]且无质量问题后支付。4.2甲方应在收到乙方提交的符合支付条件的进度款申请报告及相应证明材料后[具体天数，例如：15个工作日]内，审核完毕并支付相应款项。4.3若甲方未按本协议约定支付进度款，每逾期一日，应按当期中国人民银行发布的贷款基准利率向乙方支付逾期付款违约金。逾期超过[具体天数]的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及乙方损失由甲方承担。第五条工期延误的处理5.1工期延误定义：指乙方未能按照本协议第二条约定的总体进度目标或详细进度计划完成防水工程施工。5.2延误原因及责任：(1)因乙方原因（如管理不善、人员设备不足、技术方案失误、未按批准计划施工等）造成的工期延误，由乙方承担全部责任，工期不予顺延，乙方还应按[约定方式或金额]向甲方支付误期赔偿金，直至工程完成。(2)因甲方原因（如未能按时提供施工条件、图纸延误、指令错误、未按时支付进度款、其他承包商严重干扰等）或发生不可抗力事件（如地震、洪水等）导致工期延误，经乙方书面提出并附有效证明后，工期应予以顺延。甲方应承担因上述原因造成的乙方人员窝工、设备闲置等直接损失。5.3延误通知与确认：因甲方原因或不可抗力导致延误的，乙方应在知悉延误发生后的[具体天数，例如：5个工作日]内，向甲方发出书面延期通知，说明原因并提供相关证明。甲方应在收到通知后[具体天数，例如：3个工作日]内予以书面确认。因乙方原因导致延误的，乙方应主动向甲方说明情况并采取补救措施。5.4工期顺延计算：因甲方原因或不可抗力顺延的工期，应累加计算。最终顺延工期以双方确认的书面文件为准。5.5误期赔偿（可选条款）：若因乙方原因导致工期延误超过[具体天数]或累计延误，乙方同意向甲方支付误期赔偿金。赔偿金计算方式为：当期应付进度款金额的[百分比]%，或[具体金额]，以较高者为准。赔偿金总额不超过合同总价款的[百分比]%。第六条进度监控与报告6.1甲方或其授权代表/监理单位有权随时进入施工现场检查防水工程施工进度、使用情况及人员设备到位情况。6.2乙方应建立内部进度管理机制，并每月向甲方提交月度进度报告。在关键节点前，应提交专题进度报告，报告内容应包括：计划完成与实际完成对比、形象进度描述、存在问题分析、后续措施计划等。6.3乙方应配合甲方的进度检查，及时提供所需资料和数据。第七条合同解除与终止7.1发生以下情况之一，本协议可解除：(1)经甲乙双方协商一致，同意解除本协议。(2)因不可抗力致使本协议无法履行或履行已无必要。(3)甲方未能按本协议约定履行其义务，经乙方书面催告后[具体天数]内仍未纠正，导致乙方无法继续施工。(4)乙方未能按本协议约定履行其义务，其行为已构成根本违约，甲方有权解除本协议。7.2本协议终止或解除后，双方应做好以下工作：(1)乙方应妥善安排人员撤离现场，保护好已完成的工程成果。(2)双方应根据实际情况，结清工程款、费用等。(3)乙方应在收到甲方最终结算支付款后[具体天数]内，将相关技术文件、资料移交给甲方。第八条违约责任8.1除本协议第五条关于工期延误责任已约定外，乙方还应承担因其违反本协议其他约定（如质量、安全、保密等）而产生的违约责任。8.2甲方除应承担第五条约定的因自身原因导致延误的责任外，还应承担其他违约责任，如未按时支付进度款除支付违约金外，还应承担由此给乙方造成的损失。8.3任何一方违反保密义务，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向[有管辖权的人民法院，例如：工程所在地人民法院]提起诉讼。第十条其他约定10.1本协议是[主合同名称或编号]的补充协议，与本协议有冲突的，以本协议为准。10.2本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。10.3本协议项下的所有通知、文件等均应以书面形式，按本协议首页所列地址送达。一方变更地址，应提前[具体天数]书面通知对方