建设工程合同仲裁协议

PAGE建设工程合同仲裁协议甲方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方就[具体建设工程项目名称]的建设工程事宜，经友好协商，达成如下仲裁协议：一、仲裁协议适用范围本仲裁协议适用于甲乙双方因本建设工程合同所产生的或与本建设工程合同相关的一切争议，包括但不限于合同的签订、履行、变更、解除、终止等方面所引发的纠纷。二、仲裁事项1.双方在建设工程合同履行过程中，因工程质量、工期、价款支付、工程变更、违约责任等方面产生的争议。2.与建设工程合同相关的附属协议、补充协议等所引发的争议。3.因建设工程合同履行过程中涉及的任何侵权行为所引发的争议。三、仲裁机构及仲裁地点双方约定，将本合同项下的争议提交至[具体仲裁机构名称]进行仲裁。仲裁地点为[仲裁机构所在地具体地址]。四、合同双方身份及标的物或服务具体描述（一）甲方甲方为[建设工程项目的发包方名称]，作为本建设工程项目的业主，负责项目的整体规划、资金筹集及相关手续办理等工作。甲方有权对工程的建设进度、质量等进行监督和检查。（二）乙方乙方为[建设工程项目的承包方名称]，具备相应的建设工程施工资质，负责按照本合同约定及相关法律法规要求，完成本建设工程项目的施工任务。乙方应具备专业的施工技术团队和管理经验，确保工程质量和工期符合合同要求。（三）标的物或服务具体描述1.建设工程项目名称：[具体建设工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及规模：本建设工程包括但不限于[列举主要工程内容，如基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、安装工程等]。工程规模为[详细描述工程的建筑面积、层数、高度等具体指标]。4.工程质量要求：乙方应按照国家现行的施工质量验收规范及本合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。工程质量应符合[列举相关质量标准文件，如国家标准、行业标准、地方标准等]的要求。5.工期要求：本建设工程的总工期为[具体工期天数]天，自合同签订之日起计算。乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划组织施工，确保工程按时竣工交付。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的，经甲方书面确认后，工期相应顺延。6.价款支付：本建设工程合同总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。价款支付方式为：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度达到[具体进度节点]后，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程竣工验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付至合同总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[质保期时长]年后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对工程的建设进度、质量、安全等进行监督检查，提出意见和建议。有权按照合同约定对乙方的施工行为进行管理和协调。在乙方违反合同约定时，有权要求乙方承担违约责任。2.义务：按照合同约定及时支付工程价款。负责办理工程建设所需的相关手续，提供施工场地及施工条件。协调解决工程建设过程中与周边环境、相邻关系等方面的问题。（二）乙方权利义务1.权利：有权按照合同约定获得工程价款。在甲方未按照合同约定履行义务时，有权要求甲方承担违约责任。对甲方提出的不合理要求，有权拒绝。2.义务：按照合同约定及相关法律法规要求，组织施工，确保工程质量和工期。负责施工现场的安全管理，承担施工过程中的安全责任。按照合同约定提供工程所需的材料、设备等，并确保其质量符合要求。接受甲方及相关部门的监督检查，积极配合甲方的管理和协调工作。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定及时支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金。2.若甲方因自身原因导致工程变更或工期延误，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至工程质量达到合格标准，并承担由此给甲方造成的损失。如因乙方原因导致工程质量问题给第三方造成人身伤亡或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程价款，同时乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。3.若乙方擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程价款，同时乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决方式1.本合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁。2.仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。双方应自动履行仲裁裁决，如一方不履行的，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。八、其他条款1.本仲裁协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本建设工程合同履行完毕且双方的权利义务全部结清之日止。2.本仲裁协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：________________签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：_