木工吊顶隔墙劳务合同模板

甲方（劳务发包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：乙方（劳务承包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：鉴于：

1.甲方有木工吊顶隔墙劳务相关业务需求。

2.乙方具备从事木工吊顶隔墙劳务的专业能力和资质。

3.双方经平等、自愿、公平、诚实信用的协商，达成以下劳务合作协议。一、劳务合同标的1.劳务内容乙方负责按照甲方的要求，完成木工吊顶隔墙的劳务工作，具体包括但不限于吊顶龙骨的安装、吊顶面板的铺设、隔墙龙骨的搭建、隔墙板材的安装等工作。2.工作地点劳务工作地点为甲方指定的项目地点，具体地址为[详细地址]。二、合同期限1.工期本劳务合同的工期自[起始日期]起至[结束日期]止。如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。2.开工与竣工乙方应按照甲方通知的开工日期准时开工。工程竣工后，乙方应及时向甲方提交竣工报告，甲方应在收到报告后的[X]个工作日内组织验收。三、劳务费用及支付方式1.劳务费用计算（1）本合同劳务费用按照以下方式计算：根据实际完成的木工吊顶隔墙的面积，以每平方米[X]元的单价进行计算。

（2）具体的吊顶和隔墙劳务费用分别计算，吊顶劳务费用为每平方米[具体金额]元，隔墙劳务费用为每平方米[具体金额]元。

（3）对于因设计变更或其他原因导致的工程量增加或减少，双方应按照实际情况另行协商确定费用。2.支付方式及时间（1）甲方按照工程进度向乙方支付劳务费用。具体支付节点如下：-合同签订后，甲方支付合同总金额的[X]%作为预付款。

-工程完成[X]%时，甲方支付至合同总金额的[X]%。

-工程全部完工并经甲方验收合格后，甲方支付至合同总金额的[X]%。

-剩余合同总金额的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方在[X]个工作日内一次性支付给乙方。（2）甲方每次付款前，乙方应向甲方提供合法有效的发票。四、双方权利和义务1.甲方权利和义务权利（1）有权对乙方的劳务工作进行监督、检查和指导，要求乙方按照合同要求和施工规范进行施工。

（2）对工程质量、进度、安全等方面存在的问题，有权要求乙方整改。

（3）在乙方严重违反合同约定或无法履行合同义务时，有权解除合同。义务（1）按照合同约定的时间和方式支付劳务费用。

（2）负责提供施工所需的场地、水电等基本条件，并保证施工场地符合安全要求。

（3）向乙方提供施工图纸、技术要求等相关资料。

（4）及时组织对工程的验收工作。2.乙方权利和义务权利（1）按照合同约定收取劳务费用。

（2）在施工过程中，如因甲方原因导致乙方停工、窝工等，乙方有权要求甲方给予相应的补偿。义务（1）按照甲方的要求和施工规范进行施工，确保工程质量符合标准。

（2）遵守甲方的施工现场管理规定，做好安全防护措施，确保施工安全。

（3）自行提供完成劳务工作所需的工具和设备，并保证工具和设备的完好和安全。

（4）负责对施工现场的材料进行妥善保管，如有丢失或损坏应承担相应的赔偿责任。

（5）未经甲方书面同意，不得将劳务工作转包给第三方。五、工程质量标准和验收1.质量标准（1）乙方应严格按照国家和地方相关的木工安装工程质量标准、施工规范以及甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，工程质量应达到合格标准。

（2）具体的质量标准包括但不限于吊顶的平整度偏差不超过[X]毫米，隔墙的垂直度偏差不超过[X]毫米等。2.验收程序（1）乙方在完成每一项分项工程后，应先进行自检，自检合格后向甲方提交分项工程验收报告。

（2）甲方在收到验收报告后的[X]个工作日内组织对分项工程进行验收。如验收合格，双方签字确认；如验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内进行整改，整改后重新申请验收。

（3）工程全部完工后，乙方应进行全面自检，自检合格后向甲方提交竣工报告和完整的工程资料。甲方在收到报告和资料后的[X]个工作日内组织竣工验收。3.验收结果处理（1）如工程验收合格，甲方应按照合同约定支付相应的劳务费用。

（2）如工程验收发现质量问题，乙方应无条件进行返工整改，直至达到质量标准。因返工整改导致的工期延误和费用增加由乙方承担。六、安全施工1.安全责任（1）乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，制定并落实安全施工措施，确保施工安全。

（2）乙方对施工现场的安全负全部责任。如因乙方原因导致发生安全事故，乙方应承担全部的经济损失和法律责任，包括但不限于对第三方的人身损害赔偿、财产损失赔偿等。

（3）甲方有义务对乙方的安全施工进行监督和检查，如发现安全隐患，有权要求乙方立即整改。2.安全培训（1）乙方应对其施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。

（2）乙方应向甲方提供施工人员的安全培训记录。七、违约责任1.甲方违约责任（1）如甲方未按照合同约定的时间和金额支付劳务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。

（2）如因甲方原因导致乙方停工、窝工，甲方应按照乙方实际损失给予补偿。2.乙方违约责任（1）如乙方未按照合同约定的工期完成劳务工作，每逾期一日，应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（2）如乙方交付的工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工整改，直至达到质量标准。如因返工整改导致工期延误，乙方还应按照上述逾期完工的违约责任承担违约金。

（3）如乙方未经甲方书面同意将劳务工作转包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。八、合同变更与解除1.合同变更（1）双方协商一致，可以书面形式变更本合同的内容。

（2）如因设计变更、工程要求调整等原因需要变更劳务内容或费用，双方应另行签订补充协议。2.合同解除（1）双方协商一致，可以解除本合同。

（2）如一方严重违反合同约定，经另一方书面催告后在合理期限内仍未改正的，另一方有权解除合同。

（3）因不可抗力导致合同无法履行的，双方均有权解除合同，互不承担违约责任。九、争议解决1.协商解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。2.诉讼解决协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.保密条款双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法