公路路基排水沟施工合同文本范本

一、合同协议书甲方（发包方）：______________________法定代表人：________________________地址：______________________________联系方式：__________________________乙方（承包方）：______________________法定代表人：________________________地址：______________________________联系方式：__________________________鉴于甲方拟实施XX公路路基排水沟工程，乙方具备相应施工资质并愿意承接该工程。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方经协商一致，签订本合同。1.工程基本信息工程名称：XX公路KXX+XX至KXX+XX段路基排水沟工程工程地点：XX省XX市XX县（区）境内工程内容：路基边沟、截水沟、急流槽等排水沟的土方开挖、地基处理、浆砌片石（或C25混凝土）砌筑、沟体抹面、排水出口连接及附属设施安装（具体以施工图纸、工程量清单及甲方书面要求为准）。工期要求：开工日期：______年____月____日（以甲方书面开工通知为准）竣工日期：______年____月____日工期总日历天数：______天（工期顺延情形按本合同约定执行）。质量标准：符合《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019）、《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTGF80/1-2017）及设计文件要求，工程质量验收合格。合同价款：计价方式：□固定总价合同总价为人民币______元（大写：____________________）；□单价合同综合单价为______元/米（或元/立方米），工程量按实际完成并经甲方、监理确认的合格工程量计算，结算总价以实际为准。二、工程概况与范围1.工程概况本工程为XX公路路基排水系统的一部分，主要解决路基范围内的雨水、地下水排放问题，防止路基受水侵害。排水沟类型包括（根据设计确定）：浆砌片石边沟（尺寸：底宽×深=______×______）、混凝土截水沟（尺寸：______）、急流槽（长度______米）等，具体以施工图纸为准。2.施工范围土方工程：排水沟基坑开挖、边坡修整、基底夯实；基础工程：地基换填（如设计要求）、垫层铺设；主体工程：浆砌片石或混凝土砌筑、沟体抹面、伸缩缝设置；附属工程：排水出口与天然沟渠或涵洞的连接、沟顶防护（如草皮种植、盖板安装）等。三、工期管理1.工期顺延情形因以下原因导致工期延误，经甲方、监理确认后，工期可相应顺延：甲方未按约定提供施工图纸、场地、资金等必要条件；设计变更或工程量增加（非乙方原因）；不可抗力（按本合同“其他条款”定义执行）；甲方同意的其他合理情形。2.工期延误责任因乙方原因（如施工组织不力、材料供应延误、质量问题返工等）导致工期延误，每逾期一日，乙方应按合同总价的______‰向甲方支付违约金；逾期超过______日的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方全部损失。四、质量与安全管理1.质量要求乙方应严格按照施工图纸、技术规范及甲方要求施工，建立质量自检体系，每道工序完成后自检合格方可报监理验收。所用材料（如片石、水泥、砂石等）必须符合设计及规范要求，进场时提供质量证明文件，经甲方、监理验收合格后方可使用；乙方应对材料质量负责，因材料不合格导致的质量问题，由乙方无偿返修并承担全部责任。隐蔽工程（如基坑、基础处理）必须经甲方、监理验收签字后方可隐蔽，否则甲方有权要求返工，费用及工期由乙方承担。2.安全施工乙方应遵守安全生产法律法规，制定安全施工方案，配备必要的安全设施（如安全帽、安全网、警示标志等），对施工人员进行安全教育。施工期间发生的安全事故，由乙方承担全部责任及费用；因乙方安全措施不到位导致甲方或第三方损失的，乙方应全额赔偿。五、合同价款与支付1.合同价款构成固定总价合同：包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费、风险费（含材料价格波动、地质条件变化等）及完成工程的全部费用。单价合同：综合单价包含上述所有费用，工程量按实际完成的合格工程量计量（以甲方、监理签字确认的计量单为准）。2.付款方式预付款：合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同总价的______%（或______元）作为预付款，用于乙方备料及施工准备。进度款：乙方每月25日前报送当月完成工程量报表，经甲方、监理审核确认后，次月______日内支付已完合格工程量价款的______%；工程完工且初验合格后，支付至已完工程量总价的______%（或合同总价的______%）。结算款：工程竣工验收合格，双方完成竣工结算后______日内，支付至结算总价的______%；剩余______%作为质量保证金，保修期满无质量问题后______日内无息付清。3.结算依据施工图纸、变更签证、工程联系单、验收记录、计量单等经双方确认的文件。六、双方责任与义务（一）甲方责任1.向乙方提供施工图纸、地质资料及相关技术文件，进行技术交底；2.协调施工现场周边关系，提供施工临时用水、用电接驳点（水电费由乙方承担）；3.按合同约定支付工程款，及时审核乙方的工程量报表及结算资料；4.参与工程验收，对工程质量、进度进行监督检查。（二）乙方责任1.组建专业施工队伍，配备合格的技术人员、施工机械，确保施工能力满足工程要求；2.编制施工组织设计、安全专项方案，报甲方、监理审批后实施；3.负责施工期间的场地维护、文明施工，做到工完场清，承担施工噪音、扬尘等环保责任；4.配合甲方、监理的检查验收，及时整改质量、安全问题；5.工程竣工后，向甲方移交完整的竣工资料（纸质版______份、电子版______份）。七、工程验收1.验收程序隐蔽工程验收：乙方自检合格后，提前24小时书面通知甲方、监理验收，验收合格签字后方可隐蔽；不合格的，乙方整改后重新申请验收。中间验收：甲方、监理可根据工程进度进行中间验收，验收意见作为进度款支付依据。竣工验收：工程完工后，乙方自检合格并提交竣工申请及资料，甲方在______日内组织监理、设计等单位验收；验收合格的，签署竣工验收报告；不合格的，乙方整改后重新申请验收，整改费用及工期由乙方承担。2.验收标准以本合同约定的质量标准、施工图纸、技术规范及国家相关标准为准。八、违约责任1.甲方违约未按约定支付工程款，每逾期一日，按应付金额的______‰支付违约金；逾期超过______日的，乙方有权停工，工期顺延，且甲方应赔偿乙方窝工损失。未按约定提供施工条件导致停工，工期顺延，甲方承担乙方的窝工、机械闲置等损失。2.乙方违约工程质量不合格，乙方无偿返修至合格，工期不予顺延；返修后仍不合格的，乙方应按合同总价的______%支付违约金，甲方有权解除合同，乙方退还已收工程款并赔偿损失。擅自转包、违法分包工程，甲方有权解除合同，乙方支付合同总价______%的违约金，并赔偿甲方损失。九、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工结算完毕、质量保修期满且无争议时终止。2.合同份数本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。3.补充协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。4.保密义务双方对合同及履行过程中知悉的商业秘密、技术资料等承担保密责任，未经对方书面同意，不得向第三方披露。5.不可抗力因战争、地震、洪水、台风等不可抗力导致工程受损或工期延误，双方互不承担责任，但应及时通知对方并提供证明，合理分担损失。甲方（盖章）：_________