建筑烟道安装合同范本

PAGE建筑烟道安装合同范本甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有建筑烟道安装的需求，乙方具备相关的专业安装资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行建筑烟道安装事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.建筑烟道规格乙方将为甲方安装的建筑烟道材质为[具体材质]，烟道内径为[具体尺寸]，壁厚为[具体厚度]，长度根据甲方建筑实际需求确定，预计总长度为[预估长度]米，烟道的形状为[圆形/方形等具体形状]。2.安装位置烟道安装于甲方位于[详细地址]的建筑物内，具体楼层为[具体楼层]，安装位置需符合建筑设计图纸及相关规范要求，确保烟道垂直或按照设计规定的坡度安装，连接各楼层的排烟口或进气口。3.安装要求乙方应按照国家及地方现行的建筑施工质量验收规范、建筑防排烟系统技术标准等相关标准进行安装施工。烟道安装过程中，应确保烟道的密封性良好，防止漏烟、串烟等情况发生。连接处应采用密封材料进行密封处理，密封材料的材质需符合相关标准要求。烟道应牢固固定在建筑物结构上，固定方式应符合设计要求，不得因建筑物的振动或其他外力因素导致烟道松动、移位。安装完成后，烟道应进行外观检查，表面应平整、光滑，无裂缝、变形等缺陷，同时应进行功能性测试，确保烟道能够正常实现排烟或进气功能。4.配套设备及材料乙方负责提供安装烟道所需的全部配套设备及材料，包括但不限于烟道支架、连接件、密封材料、防火阀（若有要求）等。所有设备及材料应符合国家质量标准及本合同约定的规格、型号要求。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的安装工作进行监督检查，提出合理的意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关标准进行施工。在乙方安装过程中，如发现乙方有违反合同约定或施工质量不符合要求的情况，有权要求乙方及时整改，直至达到合同要求。对乙方提供的设备及材料质量有疑问时，有权要求乙方提供质量证明文件，并可自行或委托第三方进行检验。2.义务向乙方提供准确、详细的建筑设计图纸及相关技术资料，包括烟道安装位置、尺寸、与其他建筑结构的连接要求等，协助乙方进行施工前的现场勘查和施工方案制定。为乙方的施工提供必要的施工条件，包括施工现场的水、电供应，施工场地的清理和平整等，确保乙方能够顺利开展安装工作。按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。协调与现场其他施工单位或相关方的关系，避免因甲方原因导致乙方施工受阻或延误。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款。根据甲方提供的设计图纸及现场实际情况，合理安排施工进度，并有权要求甲方在施工过程中给予必要的配合和支持。对甲方提出的不合理要求或违反合同约定的行为，有权拒绝，并要求甲方按照合同约定履行义务。2.义务具备从事建筑烟道安装工程的相应资质证书，并向甲方提供相关资质证明文件。按照本合同约定的标的物或服务具体描述及相关标准、规范，制定详细的施工方案，并报甲方审核通过后严格按照施工方案进行施工。自行采购符合质量要求的设备及材料，并确保设备及材料的质量符合国家及本合同约定的标准。在设备及材料到货前，应通知甲方进行检验，检验合格后方可用于安装工程。组织专业的施工队伍进行安装施工，施工人员应具备相应的从业资格证书和技能水平。在施工过程中，严格遵守施工现场的安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。按照合同约定的工期完成烟道安装工程，并确保工程质量达到国家及地方现行的验收标准。在施工过程中，定期向甲方汇报工程进度和质量情况，接受甲方的监督检查。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。同时，按照相关规定向甲方提交竣工资料，包括施工图纸、设备及材料质量证明文件、施工记录、检验检测报告等，协助甲方办理工程竣工验收手续。在质保期内，对烟道安装工程质量负责。如出现质量问题，应在接到甲方通知后[具体时长]内到达现场进行维修或处理，质保期自工程竣工验收合格之日起计算[具体时长]。三、工程款及支付方式1.工程款总额本合同约定的建筑烟道安装工程款总额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方提出的设计变更或增加合同约定外的工作内容导致的费用增加除外。2.支付方式合同签订后，甲方支付工程款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写预付款金额]元整（小写：￥[具体预付款金额]元）。烟道安装工程进度达到[具体进度节点，如完成总工程量的50%]时，甲方支付工程款的[进度款比例]，即人民币[大写进度款金额]元整（小写：￥[具体进度款金额]元）。烟道安装工程全部完成，经甲方验收合格后，甲方支付工程款的[验收款比例]，即人民币[大写验收款金额]元整（小写：￥[具体验收款金额]元）。质保期满后，如无质量问题，甲方一次性支付剩余工程款，即人民币[大写质保金金额]元整（小写：￥[具体质保金金额]元）。乙方应在质保期满前[具体时长]向甲方提交质保期届满申请，甲方在收到申请后[具体时长]内进行审核，如无异议，按照约定支付质保金。四、工期1.开工日期本工程定于[具体开工日期]开工，乙方应在开工日期前做好施工准备工作，包括施工人员、设备及材料的进场等。2.竣工日期本工程应于开工日期起[合同约定工期天数]天内竣工，预计竣工日期为[具体竣工日期]。如遇不可抗力或甲方原因导致的工期延误，工期相应顺延，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。3.工期延误因乙方原因未能按照合同约定的工期完成工程的，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[延误违约金比例]向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。因甲方原因导致工期延误的，乙方应及时向甲方提出书面报告，经甲方确认后，工期相应顺延。甲方应承担因工期延误给乙方造成的合理损失，如人工窝工费、设备租赁费等。五、质量标准及验收1.质量标准建筑烟道安装工程的质量应符合国家及地方现行的建筑施工质量验收规范、建筑防排烟系统技术标准等相关标准要求，具体如下：烟道的材质、规格、型号应符合本合同约定及设计要求。烟道的安装应牢固、平整，垂直度或坡度应符合设计规定，连接处应严密、不漏烟。烟道的密封性应良好，采用的密封材料应符合相关标准，密封性能应满足设计要求。烟道安装完成后，应进行功能性测试，确保能够正常实现排烟或进气功能，排烟量或进气量应符合设计规定。2.验收程序工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方验收通知后[具体时长]内组织相关人员进行验收。验收内容包括烟道的外观质量、安装质量、密封性、功能性等方面。验收过程中，如发现质量问题，乙方应按照甲方要求及时整改，直至达到验收标准。经甲方验收合格后，双方签署工程竣工验收报告。如验收不合格，乙方应负责返工整改，直至验收合格为止，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[具体时长]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的款项及相应违约金，同时工期相应顺延。因甲方原因导致乙方无法正常施工或造成乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于乙方的人工窝工费、设备租赁费、材料损失费等。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工整改，直至达到质量标准为止。如因乙方原因造成工期延误，应按照本合同约定承担工期延误违约金。如给甲方造成其他损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应按照本合同约定承担工期延误违约金。如因乙方延误工期导致甲方遭受其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方提供的设备及材料不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方更换合格的设备及材料，并承担因此造成的工期延误和费用增加。如因乙方提供的不合格设备及材料给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照合同总金额的[违约赔偿比例]向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[合同份数]份，甲乙双方各执[双方持有份数]份，具有同等法律效力。3