建筑装配劳务合同范本

PAGE建筑装配劳务合同范本甲方（劳务发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（劳务承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[具体建筑装配项目名称]的施工建设，需要乙方提供建筑装配劳务服务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将该项目的建筑装配劳务工作承包给乙方事宜，达成如下协议：一、劳务服务内容及要求1.劳务服务具体内容乙方应按照甲方的要求，完成[具体建筑装配项目名称]中涉及的建筑装配劳务工作，包括但不限于[详细列举各项劳务工作内容，如构件的安装、连接、调试等]。2.劳务服务要求乙方提供的劳务人员应具备相应的专业技能和工作经验，熟悉建筑装配工作流程和质量标准。乙方应按照国家及地方现行的建筑装配施工规范、质量验收标准以及甲方的具体要求组织施工，确保劳务工作质量达到优良标准。乙方在施工过程中应遵守安全生产操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。二、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬经双方协商确定，本项目劳务报酬总计为人民币[X]元。此劳务报酬为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情形外）。2.支付方式甲方在合同签订后[X]个工作日内，向乙方支付劳务报酬的[X]%作为预付款，即人民币[X]元。乙方完成[具体阶段工作，如完成总工程量的50%]后，经甲方验收合格，甲方在验收合格后[X]个工作日内，向乙方支付劳务报酬的[X]%，即人民币[X]元。乙方完成全部劳务工作，经甲方整体验收合格后，甲方在验收合格后[X]个工作日内，向乙方支付剩余劳务报酬，即人民币[X]元。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的劳务工作进行监督、检查，提出意见和建议，乙方应予以积极配合。对乙方提供的劳务人员的工作表现不满意时，有权要求乙方更换劳务人员。按照本合同约定的支付方式和时间向乙方支付劳务报酬。2.义务向乙方提供开展劳务工作所需的相关图纸、技术资料及必要的工作条件。协调施工现场各方面关系，为乙方施工创造有利条件，但因甲方原因造成乙方窝工、停工的，甲方应承担相应责任。按照合同约定及时支付劳务报酬，如逾期支付，应按照中国人民银行同期同类贷款利率向乙方支付逾期付款违约金。（二）乙方权利与义务1.权利按照本合同约定获取劳务报酬。要求甲方提供开展劳务工作所需的相关图纸、技术资料及必要的工作条件。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，并可要求甲方给予合理的解释和说明。2.义务按照本合同约定的劳务服务内容及要求，组织具备相应资质和技能的劳务人员按时、保质、保量完成劳务工作。负责劳务人员的招聘、培训、管理及工资发放等工作，确保劳务人员遵守甲方施工现场的各项规章制度。对劳务人员进行安全教育培训，确保劳务人员具备必要的安全意识和安全技能，在施工过程中如发生安全事故，应立即采取措施进行救援，并及时通知甲方。接受甲方的监督、检查，按照甲方提出的意见和建议及时整改劳务工作中存在的问题。在劳务工作完成后，负责清理施工现场，做到工完场清。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的劳务工作转包或分包给第三方。四、施工期限1.本项目劳务工作预计开始日期为[预计开始日期]，预计结束日期为[预计结束日期]，总工期为[X]天。具体开工日期以甲方书面通知为准。2.因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应承担乙方因此造成的损失；因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，应按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，双方应协商解决工期顺延及损失承担问题。五、质量与验收1.质量标准乙方应确保劳务工作质量符合国家及地方现行的建筑装配施工规范、质量验收标准以及甲方的具体要求。如乙方施工质量不符合标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，因返工造成的工期延误及费用增加由乙方自行承担。2.验收程序乙方完成每一项劳务工作后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方通知后的[X]个工作日内组织相关人员进行验收。验收合格后，双方应签署验收文件。如验收不合格，甲方应书面通知乙方整改，乙方应在甲方规定的期限内完成整改，并重新申请验收，直至验收合格为止。六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定按时支付劳务报酬，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停劳务工作，并要求甲方支付已完成劳务工作对应的报酬及违约金，同时甲方应承担乙方因此造成的其他损失。2.若乙方未按照本合同约定的劳务服务内容及要求完成劳务工作，或劳务工作质量不符合标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，如因返工造成工期延误，每延误一天，应按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金。如乙方逾期完成劳务工作超过[X]天，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的预付款，同时乙方应按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金，乙方还应承担甲方因此遭受的其他损失。3.若乙方违反本合同约定将劳务工作转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的预付款，同时乙方应按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金，乙方还应承担甲方因此遭受的其他损失。4.任何一方违反本合同约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：_____________